Catégorie : Non classé

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE DE LA PLACE QUARTIER 150 LOGEMENTS, EN FACE DU LYCEE AL-ARABI BEN MAHIDI

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BISKRA

Direction de l’Administration locale

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU SUIVI DES PROGRAMME DE DEVLOPPEMENT

NIF N° 09 900 701 906 60 28

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 11/2025

 

La Direction de l’Administration locale de la Wilaya de Biskra, sise au siège de la wilaya de Biskra, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de :

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE DE LA PLACE QUARTIER 150 LOGEMENTS, EN FACE DU LYCEE AL-ARABI BEN MAHIDI

 

CONDITIONS MINIMALES D’ELIGIBILITE:

L’appel d’offres faisant l’objet du présent cahier des charges est réservé uniquement aux entreprises de droit Algérien, remplissant les conditions minimales d’éligibilités suivantes :

1/L’entreprise doit avoir le Certificat de Qualification Professionnelles de catégorie troisième (03) ou plus, activité principale « bâtiment ou Travaux publics )», en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

2/Ayant réalisé au moins un (01) projet de même nature des travaux justifiés par des attestations de bonne exécution délivrée par le maître d’ouvrage public avec un montant minimal de ≥ 8 000 000.00 DA.

3/ Avoir un (01) ingénieur ou Master en architecture ou génie civil ou Travaux publics, justifiés par copie des diplômes, la déclaration d’affiliation à la CNAS établie de moins trois (03) mois en cours de validité le jour de l’ouverture des plis ou des contrats officiels avec certificats valides (ces documents sont valables dans un délai de trois (03) mois lors du dépôt des offres). (Les moyens humains sont des conditions d’exclusion et ne sont pas évalués)

4/ Ayant une moyenne du chiffre d’affaire des trois meilleures années dans les cinq dernières années (2019-2020-2021-2022-2023) supérieures ou égales à un montant de ≥ 20.000.000,00 DA.

5/ le délai d’exécution : Les offres indiquant que le délai d’exécution est supérieur à trois (03) mois seront écartées.

-NB:

–       Tous les soumissionnaires qui ne sont pas en règle avec leurs obligations envers l’administration locale (résiliation, mise en demeure qui n’a pas répondu à son contenu dans les délais spécifié) seront écartés

–       Les offres participantes avec les mêmes moyens humains et matériels pour des projets non réceptionnés avec la direction de l’administration locale de la wilaya de Biskra seront écartées systématiquement.

–       Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite l’offre sera rejetée systématiquement.

Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du l’administration locale au siège de la Wilaya de Biskra Service de la planification Et du suivi des programmes de développement.

 

Présentation des offres:

Les offres doivent être présentées sous plis fermés, anonyme portant la mention suivante « à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, « avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation:

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE DE LA PLACE QUARTIER 150 LOGEMENTS, EN FACE DU LYCEE AL-ARABI BEN MAHIDI

 

L’offre comporte trois plis séparés et cachetés, (dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière) sur lesquels est indiqué la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres, conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et délégations de service public.

 

Dossier de candidature: contient déclaration de candidature et les pièces désignées au cahier des charges.

 

Offre technique: contient le cahier des charges signé, daté et portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté), déclaration à souscrire tout document permettant d’évaluer l’offre technique.

 

Offre financière: contient la lettre de soumission, cahier des prescriptions techniques, le bordereau des prix unitaires (PBU), le détail quantitatif et estimatif (DQE) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

 

La durée de préparation des offres et Lieu De Dépôt

La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux et BOMOP, Les offres doivent être déposées au nivaux du bureau de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres à la direction de l’administration locale de la wilaya Biskra, service de la planification et du suivi des programmes de développement à 10:00 H au plus tard du 10ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis.si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres et l’ouverture des plis sera reporté au jour ouvrable suivant a la même heure.

 

Délai de validité des offres : Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date de dépôt des offres + la durée de préparation des offres.

 

L’ouverture des plis dossier de candidature, technique et financière : en séance publique au siège de l’Administration locale de la wilaya de Biskra service de la planification, le jour correspondant à la date de dépôt des offres à (10:30) du matin. Cet avis tient lieu d’invitation.

ANEP N° 2530001583

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE DES PLACES PUBLIQUES ET DES JARDINS DE LA VILLE DE SIDI OKBA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BISKRA

Direction de l’Administration locale

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU SUIVI DES PROGRAMME DE DEVLOPPEMENT

NIF N° 09 900 701 906 60 28

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 09/2025

 

La Direction de l’Administration locale de la Wilaya de Biskra, sise au siège de la wilaya de Biskra, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales, pour la réalisation de :

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE DES PLACES PUBLIQUES ET DES JARDINS DE LA VILLE DE SIDI OKBA

LOT N° 01 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE D’UN JARDIN PUBLIC AU CENTRE DE LA VILLE DE SIDI OKBA

LOT N° 02 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’AMELIORATION URBAINE D’UNE PLACE PUBLIQUE  AU NORD DE LA VILLE DE SIDI OKBA

 

CONDITIONS MINIMALES D’ELIGIBILITE:

L’appel d’offres, faisant l’objet du présent cahier des charges ,est réservé uniquement aux entreprises de droit Algérien, remplissant les conditions minimales d’éligibilités suivantes :

1/L’entreprise doit avoir le Certificat de Qualification Professionnelles de catégorie troisièmes (03) ou plus, activité principale « bâtiment ou Travaux publics )», en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

2/Ayant réalisé au moins un (01) projet de même nature des travaux, justifiés par des attestations de bonne exécution ,délivrée par le maître de l’ouvrage publics ,avec un montant minimal de ≥ 8 000 000.00 DA.

3/ Avoir un (01) ingénieur, ou Master en architecture ,ou génie civil, ou  Travaux publics, justifiés par copie des diplômes, la déclaration d’affiliation à la CNAS établie de moins trois (03) mois en cours de validité le jour de l’ouverture des plis, ou des contrats officiels avec certificats valides (ces documents sont valables dans un délai de trois (03) mois lors du dépôt des offres). (Les moyens humains sont des conditions d’exclusion, et ne sont pas évalués)

4/ Ayant une moyenne du chiffre d’affaire des trois meilleures années ,dans les cinq dernières années (2019-2020-2021-2022-2023) supérieures ou égales à un montant de ≥ 20.000.000,00 DA.

5/ le délai d’exécution : Les offres, indiquant que le délai d’exécution est supérieur à trois (03) mois ,seront écartées.

-NB:

* Les soumissionnaires ,peuvent soumissionner pour un ,ou deux lots, et pourront être retenus pour un ,ou deux lots, selon les moyens matériels, et humains.

* Les moyens matériels, et humains présentés par le soumissionnaire retenu ,dans un lot ,ne peuvent êtres comptabilisés pour les lots suivants

* l’évaluation se fera par lot (moyens humains ,et matériels distincts par lot)

– Tout les soumissionnaires, qui ne sont pas en règle avec leurs obligations envers l’administration locale (résiliation, mise en demeure, le cas pour les projets similaire qui ne repond pas au niveau de l’administration locale) seront écartés

* les offres participantes avec les même moyens humains et matériels pour les projets non réceptionnés avec direction de l’Administration locale de la wilaya de Biskra, seront écartés systématiquement

– Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, l’offre sera rejeté systématiquement.

Les entreprises intéressées ,sont invitées à retirer le cahier des charges ,auprès du l’administration locale ,au siège de la Wilaya de Biskra Service de la planification Et du suivi des programmes de développement.

Présentation des offres:

Les offres ,doivent être présentées sous plis fermée, anonyme, portant la mention suivante « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, «avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales pour la réalisation :

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE DES PLACES PUBLIQUES ET DES JARDINS DE LA VILLE SIDI OKBA

LOT N° 01 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE D’UN JARDIN PUBLIC AU CENTRE DE LA VILLE DE SIDI OKBA

LOT N° 02 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’AMELIORATION URBAINE D’UNE PLACE PUBLIQUE  AU NORD DE LA VILLE DE SIDI OKBA

 

L’offre, comporte trois plis séparés et cachetés, (dossier de candidature, l’offre technique ,et l’offre financière), sur lesquels est indiqué la dénomination de l’entreprise, la référence, et l’objet de l’appel d’offres, conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics, et des délégations de service public:

 

Dossier de candidature: contient déclaration de candidature et les pièces désignées au cahier des charges.

Offre technique: contient le cahier des charges signé, daté et portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté), déclaration à souscrire tout document permettant d’évaluer l’offre technique.

Offre financière: contient la lettre de soumission, cahier des prescriptions technique, le bordereau des prix unitaires (PBU), le détail quantitatif et estimatif (DQE) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

 

La durée de préparation des offres et Lieu De Dépôt

La durée de préparation des offres ,est fixée à dix (10) jours, à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux, et BOMOP,

 

Les offres, doivent être déposées au nivau  de bureau de commission d’ouverture des plis ,et d’évaluation des offres, à la direction de l’administration locale de la wilaya Biskra, service de la planification et du suivi des programmes de développement à 10:00 H ,au plus tard, du 10ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis,si ce jour coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal, le dépôt des offres, et l’ouverture des plis sera reporté au jour ouvrable suivant, à la même heure.

 

Délai de validité des offres: Les entreprises soumissionnaires ,resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours, à partir de la date de dépôt des offres + la durée de préparation des offres.

L’ouverture des plis dossier de candidature, technique, et financière: en séance publique au siège de l’Administration local de la wilaya de Biskra ,service de la planification, le jour correspondant à la date de dépôt des offres à (10:30) du matin.

Cet avis tient lieu d’invitation.

ANEP N° 2530001585

 

 

AMENAGEMENT URBAIN DU QUARTIER AL-FADJR A AIN SAHARA NEZLA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Touggourt

Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction

CODE NIF: 422024000055142

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 05/2025

 

La Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Touggourt lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales dans le cadre de la loi n° 23-12 du 05/08/2023, fixant les règles générales relatives aux marchés publics, et les dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015, réglementant les marchés publics et les mandats d’utilité publique pour :

 

AMENAGEMENT URBAIN DU QUARTIER AL-FADJR A AIN SAHARA NEZLA

 

La participation est ouverte à toutes Les entreprises économiques physiques ou morales, soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupement temporaire dans le cadre de la solidarité qui remplissent les conditions suivantes :

 

1-     Entreprise seule :

L’entrepreneur doit avoir obtenu un certificat de qualification et de classification professionnelle, de catégorie deux (02) et plus, activité principale de bâtiment, avec une activité secondaire de travaux publics, et un des codes ((3912-341) ou (3913-341) ou (3914-341) pour l’éclairage public, obligatoire)) valable à la date d’ouverture des plis.

 

2-     Sous La Forme d’un Rassemblement Temporaire D’Entreprises En Solidarité:

Chaque membre du groupement doit avoir d’un certificat de qualification et de classification professionnelle, de catégorie deux (02) et plus, activité principale de bâtiment, une activité secondaire de travaux publics, et un des codes ((3912-341) ou (3913-341) ou (3914-341) pour l’éclairage public, obligatoire)) valable à la date d’ouverture des plis.

•       Les Ne comptez pas matérielles et humaines nécessaires à un projet en cours d’exécution auprès de la Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Touggourt ne seront affectées que si le projet Sauf s’il est suspendu pour une raison indépendante de la compétence de l’entrepreneur à la date d’ouverture des plis.

•       Le Délais de réalisation à ne pas dépasser: 60 jours, en cas de dépassement du délai indique, l’offre est automatiquement exclue.

 

Les soumissionnaires Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Touggourt (Service de suivi des marchés publics) sise à la Cité Administrative- Elmostakbel-Touggourt.

 

L’offre contient : «dossier de candidature », « l’offre technique », « l’offre financière »

 

Chaque dossier doit contenir les pièces énumérées dans l’article 13 du cahier des charges

 

Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée et bien fermée, et ne contient que la mention suivante :

 

Dénomination de l’entreprise:

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 05/2025 Pour Aménagement urbain du quartier Al-Fadjr à Ain Sahara – Nezla

«Dossier de candidature »

 

L’offre technique est insérée dans une enveloppe séparée et bien fermée, et ne contient que la mention suivante :

Dénomination de l’entreprise :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 05/2025 Pour Aménagement urbain du quartier Al-Fadjr à Ain Sahara – Nezla

« Offre technique »

 

L’offre financière est insérée dans une enveloppe séparée et bien fermée, et ne contient

que la mention suivante :

Dénomination de l’entreprise:

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 05/2025 Pour Aménagement urbain du quartier Al-Fadjr à Ain Sahara – Nezla

« Offre financière »

 

Les trois dossiers ou offres doivent étres insérées dans une enveloppe séparée et bien fermée et ne contient que la mention suivante :

A Monsieur le Directeur de l’Urbanisme de l’Architecture et de Construction de La Wilaya de Touggourt

Dénomination de l’entreprise:

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 05/2025

Pour Aménagement urbain du quartier Al-Fadjr à Ain Sahara – Nezla

« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

 

•       Les offres doivent être déposées à main (et non pas envoyée par poste) à la Direction de L’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Touggourt (secrétariat de directeur) le dernier jour de la période de préparation des offres.

•       La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale et bulletin officiel des marches de l’opération public (BOMOP). “Le jour de dépôt des offres c’est le dernier jour de la durée de préparation des offres a 10h00; Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant et en même temps.

•       Les soumissionnaires ou leurs représentants sont invités à assister au processus d’ouverture des enveloppes lors d’une réunion publique le jour du dépôt des offres à 10h30 au siège de la Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de Construction de la wilaya de Touggourt sise à la Cité Administrative- Elmostakbel-Touggourt.

•       Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres + 03 mois à partir de la date d’ouverture des plis.

•       Dans le cas de l’entreprise attributaire du marché, le délai de validité des offres est prorogé systématiquement d’un mois supplémentaire.

ANEP N° 2530001582

 

réhabilitation de la route urbaines dans la zone urbaine sur 03 km

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ILLIZI

DAIRA BORDJ OMAR DRISS

COMMUNE BORDJ OMAR DRISS

Intitulé de l’opération : Suivi et Contrôle réhabilitation de la route urbaines dans la zone urbaine sur 03 km

PROGRAMME : PCD 2025

NIF : ………………….

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 03/2025

 

LA COMMUNE DE BORDJ OMAR DRISS WILAYA DE ILLIZI lance un avis d’appel d’offres national ouvert les entreprises qualifiées pourront retirer le cahier des charges auprès de la Commune de BORDI OMAR DRISS contre paiement d’un montant de SIX Mille dinars (6.000.00 DA) libellé au nom de Mr. le trésorier, communal de BORDI OMAR DRISS pour la réalisation des travaux de: réhabilitation de la route urbaines dans la zone urbaine sur 03 km

 

Cet appel d’offre national avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises répondent aux conditions d’éligibilités suivantes :

 

A/ Capacités professionnelles :

–       Être titulaire d’un certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité Activité principale Travaux Publics catégorie cinq(05) ou plus.

B/Capacités techniques: Le soumissionnaire doit avoir

–       Ingénieur ou équivalent (Master 2) en travaux publics ou génie civil (VOA), avec une expérience d’au moins trois ans en ‘sa qualité de chef de projet

–       Ayant réalisé un projet de travaux similaire durant les cinq (05) dernières années justifiées par des attestations d’exécution, délivrées par un service contractant ou un opérateur public économique, faisant ressortir l’intitulé, montant, délai d’exécution, consistance des travaux du projet. Le dossier relatif à cet appel d’offres est à retirer auprès Sise de la Commune de Bordj Omar Driss 33200. Les offres sont composées de «dossier de candidature», «offre technique» et «offre financière»

Dossier de candidature;

–       Une déclaration de candidature dûment renseignée, portant la date, la signature et le cachet du soumissionnaire (modèle joint en annexe). -Une déclaration de probité dument renseignée(s) portant la date, la signature et le cachet du soumissionnaire (modèle joint en annexe). -Le statut pour les sociétés

–       Le certificat de qualification et classification professionnelle en vigueur, catégorie cinq (05) ou plus travaux publics comme activité principale.

–       Les bilans financiers du soumissionnaire des trois (03) années certifiés par un commissaire aux comptes ou par les services des impôts

–       Pouvoirs de signature dans le cas ou le signataire de la soumission est autre que le premier responsable de l’entreprise.

–       Les références bancaires (compte RIB)

–       Une déclaration de sous-traitant dument renseignée(s) portant la date, la signature et le cachet du soumissionnaire (modèle joint en annexe).

–       La liste des moyens humains à mettre à la disposition du projet justifiée par des diplômes, attestations de travail pour les cadres accompagne par des Attestations d’affiliation à la CNAS de l’année en cour.

–       La Liste des moyens matériels à mettre à la disposition du projet justifiée par cartes grises pour le matériel roulant, accompagné par des attestations d’assurance et le PV de l’huissier de l’année en cour pour le matériel non roulant

 

L’offre technique:

5. Une déclaration à souscrire dûment renseignée portant la date, la signature et le cachet du soumissionnaire (modèle joint en annexe).

6. Le cahier des charges (instructions aux soumissionnaires, cahier des prescriptions spéciales (CPS), et cahier des prescriptions technique (CPT) portant à la dernière page; la mention manuscrite «lu et accepté » avec paraphe sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document

7. planning d’exécution des travaux.

8. Un mémoire technique justificatif dûment renseignée, portant la date, la signature et le cachet du soumissionnaire (modèle joint en annexe).

 

Offre financière:

4. La lettre de soumission dûment renseignée, portant la date, la signature et le cacher du soumissionnaire (modèle joint en annexe).

5. Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment renseignée avec paraphe sur chaque page, portant la date, la signature et le cachet du soumissionnaire (modèle joint en annexe).

6. Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment renseignée avec paraphe sur chaque page, portant la date, la signature et le cacher du soumissionnaire (modèle joint en annexe

 

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise la références er l’objet de l’appel d’offre, ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique», «offre financière».

 

ces enveloppes sont misent dans une autre enveloppe fermée et anonyme, comportant la mention:

 

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres-appel d’offre

MINIMALES N° 03/2025

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° Projet : réhabilitation de la route urbaines dans la zone urbaine sur 03 km

 

Elles doivent être déposées à la Commune de BORDJ OMAR DRISS wilaya d’Illizi 33210 N° Téléphone: 029.46.06.73 Fax: 029.46.06.73: Email: apebourdjomardriss@gmail.com

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution du présent avis au BOMOP ou dans les quotidiens nationaux

Le jour et l’heure de dépôt des offres est fixée le dernier jour de la durée de préparation des offres de 08H00 à 12H00.

Si ce jour coïncide avec un jour légal la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant de 08H00 à 12H00.

ANEP N° 2530001586

 

 

Réalisation et électrification de la station de refoulement, et canal de refoulement et du réseau d’assainissement à O’Meih Ben Ali

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOGRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TOUGGOURT

DAIRA DE TAIBET

COMMUNE : M’NAGUEUR

NIF : 098430189100035

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 16 /2025

 

Le Président de L’Assemblée Populaire Communale de la Commune de M’NAGUEUR Lance une avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

 

Réalisation et électrification de la station de refoulement, et canal de refoulement et du réseau d’assainissement à O’Meih Ben Ali

 

Lot 01 : Réalisation de la station de pompage, et canal de refoulement et du réseau d’assainissement à O’Meih Ben Ali Commune de M’NAGUEUR

Lot 02 : électrification de la station de pompage, à O’Meih Ben Ali Commune de M’NAGUEUR

Les entrepreneurs qui possèdent un certificat de qualification doivent :

Lot 01 :concerne les entreprises qualifiées catégorie 03 ou plus activité principale hydraulique.

Lot 02 :type C ou plus Spécialisé dans ce type de travail agrées par Sonalgaz

 

Les personnes désirant participer peuvent retirer le cahier de charges au niveau du Bureau des marchés de l’APC Commune de m’nagueur, contre paiement d’une somme de 4000 DA.

 

Dépôt des offres au niveau du Bureau du Secrétariat du secrétaire général de l’APC Commune de M’nagueur, daïra de Taibet, wilaya de Touggourt

 

Ci-joint les documents dans le cahier de charges comme suit:

 

Dossier de candidature:

Le dossier de candidature mis dans une enveloppe cachetée indiquant ;

La dénomination de l’entreprise

N° AVIS D’APPEL D’ OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXGIENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 16 /2025

L’objet de l’appel d’offres : Réalisation et électrification de la station de refoulement, et canal de refoulement et du réseau d’assainissement à O’Meih Ben Ali

Lot 01 :…………………………………………

Lot 02 :…………………………………………

 

Offre Technique

Le dossier de candidature mis dans une enveloppe cachetée indiquant :

La dénomination de l’entreprise

N° AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL AVEC EXGIENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 16 /2025

L’objet de l’appel d’offres : Réalisation et électrification de la station de refoulement, et canal de refoulement et du réseau d’assainissement à O’Meih Ben Ali

Lot 01 :………………………………………..

Lot 02 :…………………………………………

 

Offre Financière:

Le dossier de candidature mis dans une enveloppe cachetée indiquant : la dénomination de l’entreprise

N° AVIS D’APPEL D’ OFFRES NAIONAL NATIONAL AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

16 /2025

L’objet de l’appel d’offres : Réalisation et électrification de la station de refoulement, et canal de refoulement et du réseau d’assainissement à O’Meih Ben Ali

Lot 01 :…………………………………

Lot 02 :……………………………….

 

Les enveloppes indiquées ci-dessus doivent être mises dans une quatrième enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention:

 

N° AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N° 16 /2025

L’objet de l’appel d’offres : Réalisation et électrification de la station de refoulement, et canal de refoulement et du réseau d’assainissement à O’Meih Ben Ali

Lot 01…….

Lot 02….

 

A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.

 

Le délai de préparation des offres est fixé à 10 jours à partir de la première date de parution de l’appel d’offres sur les journaux nationaux ou le BOMOP, jusqu’à 11 :00 du dernier jour de dépôt des offres.

 

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis le même jour à 11:00 au siège de la commune de M’nagueur.

 

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal ; la durée de la préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant même heure.

 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres un délai de préparation des offres augmentée de (03) trois mois.

ANEP N° 2530001577

 

Réalisation des Travaux d’éclairage public pour les lotissements sociaux à travers 05 sites ,commune de Sidi Slimane 800 lots.

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Touggourt

Direction de l’Urbanisme ,de l’Architecture et de la Construction

NIF: 422024000055142

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

Pour la deuxième fois N° 06/2025

 

La Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Touggourt ,lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, dans le cadre de la loi n° 23-12 du 05/08/2023, fixant les règles générales relatives aux marchés publics, et les dispositions du décret présidentiel no 15-247 du 16/09/2015, réglementant les marchés publics, et les mandats d’utilité publique pour;

 

Travaux d’éclairage public pour lotissements sociaux par lots:

 

Lot 05 : Réalisation des Travaux d’éclairage public pour les lotissements sociaux à travers 05 sites ,commune de Sidi Slimane 800 lots.

 

La participation ,peut être accordée à chaque opérateur économique, physique ,ou juridique, ou à plusieurs personnes physiques, ou juridiques, soit individuellement, soit sous la forme d’un rassemblement Temporaire d’entreprises En Solidarité  conditions suivantes :

 

1- Entreprise seule :

L’entreprise doit avoir le Certificat de Qualification et de Classification. Professionnelles de Catégorie trois (03) et plus, activité principale:

– Travaux publics contenir le code (347-4272) Pour l’éclairage public ,en cours de validité, á la date d’ouverture des plis. Ou,

Construction contenir le code (341-3912) ,ou (341-3913) ,ou (341-3914) ,Pour l’éclairage public ,en cours de validité á la date d’ouverture des plis.

2- Sous La Forme d’un Groupement momentané D’Entreprises Solidaires :

Chaque membre du groupement, doit avoir un Certificat de Qualification et de Classification Professionnelles de Catégorie trois (03) et plus, activité principale:

– Travaux publics contenir le code (347-4272) ,Pour l’éclairage public, en cours de validité á la date d’ouverture des plis. Ou, Construction ,contenir le code (341-3912) ou (341-3913) ou (341-3914) Pour l’éclairage public ,en cours de validité á la date d’ouverture des plis.

• Le Délais de réalisation, à ne pas dépasser 40 jours, en cas de dépassement du délai indiqué, l’offre est automatiquement exclue.

• Le projet, ne peut pas être attribué à un soumissionnaire ,qui a obtenu deux Marchés auprès de la Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Touggourt, sauf s’il est suspendu pour une raison hors de la portée de l’entrepreneur ,à la date d’ouverture des plis.

Les soumissionnaires, Peuvent retirer le cahier des charges, auprès de la Direction de l’Urbanisme ,de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Touggourt, sise à la Cité Administratif- Elmostakbel- Touggourt.

L’offre contient : « dossier de candidature », « l’offre technique », « l’offre financière »

Chaque dossier ,doit contenir les pièces énumérées dans l’article 13 du cahier des charges

Le dossier de candidature ,est inséré dans une enveloppe séparée ,et bien fermée, et ne contient que la mention suivante :

Dénomination de l’entreprise

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales Pour la deuxième fois

N° 06/2025 Pour

Travaux d’éclairage public pour lotissements sociaux par lots :

Lot 05 : Réalisation des Travaux d’éclairage public pour les lotissements sociaux à travers 05 sites commune de Sidi Slimane 800 lots.

«  Dossier de candidature. »

 

L’offre technique, est insérée dans une enveloppe séparée ,et bien fermée, et ne contient que la mention suivante:

Dénomination de l’entreprise

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales Pour la deuxième fois

N° 06/2025 Pour

Travaux d’éclairage public pour lotissements sociaux par lots:

Lot 05: Réalisation des Travaux d’éclairage public pour les lotissements sociaux à travers 05 sites commune de Sidi Slimane 800 lots.

«  Offre technique »

L’offre financière est insérée dans une enveloppe séparée, et bien fermée, et ne contient que la mention suivante :

Dénomination de l’entreprise

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales Pour la deuxième fois

N°06/2025 Pour

Travaux d’éclairage public pour lotissements sociaux par lots:

Lot 05: Réalisation des Travaux d’éclairage public pour les lotissements sociaux à travers 05 sites commune de Sidi Slimane 800 lots.

«  Offre financière »

Les trois dossiers ,ou offres, doivent insérer dans une enveloppe séparée ,et bien fermée, et ne contient que la mention suivante :

A Monsieur le Directeur de l’Urbanisme de l’Architecture et de Construction de La Wilaya de Touggourt

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales Pour la deuxième fois

N°06/2025 Pour

Travaux d’éclairage public pour lotissements sociaux par lots:

Lot 05: Réalisation des Travaux d’éclairage public pour les lotissements sociaux à travers 05 sites commune  de Sidi Slimane 800 lots.

« A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

 

Les offres, doivent être déposées à main (et non pas envoyée par poste) ,à la Direction de L’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Touggourt, le dernier jour de la période de préparation des offres.

“La durée de préparation des offres ,est fixée à 15 jours ,à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale ,et bulletin officiel des marches de l’opérateur public (BOMOP)..

Le jour de dépôt des offres, c’est le dernier jour de la durée de préparation des offres, à  10h00;

Si ce jour coïncide, avec un jour férié ,ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres ,est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant ,et en même temps.

Les soumissionnaires ,ou leurs représentants ,sont invités à assister au processus d’ouverture des enveloppes ,lors d’une réunion publique, le jour du dépôt des offres à 10h30 ,au siège de la Direction de l’Urbanisme ,de l’Architecture et de Construction de la wilaya de Touggourt, sise à la Cité Administratif- Elmostakbel- Touggourt.

Les soumissionnaires ,resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres + 03 mois ,à partir de la date d’ouverture des plis.

Dans le cas de l’entreprise attributaire du marché, le délai de validité des offres ,est prorogé systématiquement d’un mois supplémentaire.

ANEP N° 2530001587

 

AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CYCLE MOYEN

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

DIRECTION L’EDUCATION DE LA WILAYA D’IN SALAH

NIF : 422024000053236

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES National OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° :…01/2025

 

La Direction De L’éducation ,De La Wilaya De IN SALAH ,lance un avis d’appel d’offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales ,en vue de :

 

AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CYCLE MOYEN

LOT E- 1 : Aménagement et réhabilitation stade de collège Ahmed bouggera à djoualil IN SALAH

LOT E- 2 : Aménagement et réhabilitation stade de collège Moaradj djillali Foggart ezzoua.

LOT E- 3 : Aménagement et réhabilitation stade de collège Othmane ben Afane IN GHAR.

LOT E- 4  : Aménagement et réhabilitation stade de collège Chikh Mohamed belkbire IN SALAH.

 

Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et classification professionnelle en activité principale bâtiments catégorie (02 ou plus),  en cours de validité.

 

Capacités techniques :

Les références professionnelles, Ayant au moins réalisé des projets du travaux des bâtiments (GENIE CIVIL ) ,d’un montant supérieur ou égale «2 000 000,00 DA », des (06) dernières années (2019-2024)

–       Justifié par attestation de bonne exécution, délivrées par les différents services contractants publics ,ou un opérateur public économique.

 

Capacités financières :

Ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois meilleurs chiffres d’affaires durant les cinq (05) dernières années, de (2019-2023) supérieur ou égale à 1. 000 000. 00 DA.,Justifié par C20 ,ou par l’attestation d’activité (C5) ,visé par service d’impôts.

Les soumissionnaires, intéressés par ce projet ,peuvent retirer le cahier des charges ,et tous les renseignements d’ordre technique ,auprès de la Direction de l’Éducation d’INSALAH, Service programmation et suivi – Bureau construction et équipement scolaire à groupe administratif 01 edghamcha in salah.

(Si le registre de retrait des cahiers des charges ne contient pas le nom, et le cachet, et la signature de l’entreprise, l’entreprise sera éliminé).

Les soumissions ,constituées des offres techniques, financières, et dossier de candidature ,accompagnée des pièces exigées (voir l’article 07), devront être déposées au la Direction de l’Éducation d’INSALAH ,Service programmation et suivi – Bureau construction et équipement scolaire à groupe administratif 01 edghamcha in salah.

Les offres techniques, financières ,et dossier de candidature ,devront être distinctes, et contenues dans les plis séparés ,avec indication pour chaque plis (offre technique), et (offre financière) ,et (dossier de candidature), Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée ,et anonyme, comportant la mention

« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –

Appel d’offres avec exigence de capacités minimales n°…./2025

AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CYCLE MOYEN

Les soumissionnaires, resteront engagés par leur offre pendant 90 jours + la durée de préparation des offres, (15 jours) ,à compter de la date de dépôt des offres.

Le dépôt des offres ,sera pendant le dernier jour de la durée de préparation des offres (15 jours, et ce ,à partir de la 1ère parution de l’avis d’appel d’offre dans le BOMOP, ou sur un quotidien à édition (11:00)

L’ouverture des plis, se fera en séance publique à 11:30, au siège de La Direction de l’Éducation d’INSALAH, Service programmation et suivi – Bureau construction et équipement scolaire au groupe administratif 01 edghamcha in salah.

les soumissionnaires, sont invités à y assister, et si ce jour coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres, est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant, la même heure.

ANEP N° 2530001588

 

Étude et Suivi et La Réalisation D’un Bureau de Poste à Samdaga Commune Ain Amguel. 

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Tamanrasset 

Daïra de Tamanrasset 

Commune de Ain Amguel 

NIF APC: 098411099021217 

 

Avis d’appel d’offres national ouvert 

N° :02/2025 

 

Le président de l’assemblée populaire communale de Ain Amguel lance un avis d’appel d’offre national ouvert pour : L’Étude et Suivi et La Réalisation D’un Bureau de Poste à Samdaga Commune Ain Amguel. 

Cet Avis est adressé aux entreprises qualifiées et intéressées qui peuvent retirer le des charges auprès du Bureau de comptabilité contre le paiement de deux mille dinars 2.000.00 Da au bureau recouvrement de la commune Ain Amguel. Non remboursable.

Les offres doivent être adressée sous des enveloppes comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière qui sont insères dans des enveloppes séparées et cachetées et sont mise dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention : * A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres* 

A Monsieur le président de l’assemblée populaire communale de Ain Amguel accompagnée des pièces suivantes : 

Dossier de candidature: enveloppe «A» portant la mention (dossier de candidature) comportant:

-une déclaration de candidature remplie signée et datée

– déclaration de probité remplie signée et datée

– les statuts pour les sociétés.

– Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

– Capacités professionnelles : copie de certificat de qualification et classification

-Capacités financières : référence bancaires

-Capacités techniques: moyen humains et matériel est référence professionnelles.

L’offre technique contient : enveloppe « B » portant la mention (offre technique) comportant:

– La déclaration à souscrire remplie, signée et datée.

-Tous documents permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique et autre document exige en cahier des charges

– Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté ».

Planning des travaux

L’offre financière. contient: enveloppe «C »portant la mention (offre financière) comportant:

– la lettre de soumission; selon le modèle ci-joint, dûment renseignée, signée et datée ;

– le bordereau des prix unitaires (BPU); dûment renseigné, signé et daté;

– le détail quantitatif et estimatif (DQE); dûment renseigné, signé et daté;

– La décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) 

– Le devis descriptif estimatif détaillé (DDED).

 

La date de dépôt des offres est fixée 15 jours à partir de la date de la première parution du présent avis dans les journaux quotidiens ou BOMOP à (11H00).

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres.

L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu en séance publique le même jour de dépôt des offres a 11H30.Dans la commune de Ain Amguel.

Les soumissionnaires ou leurs représentants peuvent assister s’ils le souhaitent. 

Si le jour de dépôt des offres d’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou de repos légal, la préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour de travail suivant à 11h30. 

Les offres resteront valides pendant une période équivalent la durée de préparation augmentée de trois (03) mois.

ANEP N° 2530001591

 

 

REALISATION DES ROUTES URBAINES LES QUARTIES EL NACAR ET 05 JUILLET SUR DISTANCE 2.25 KM

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Touggourt

Daïra d’El Hadjira

Commune d’El Hadjira

Numéro Fiscal : 098430145057521

 

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N° 03/2025

 

Le président de l’Assemblée Populaire Communale de la commune d’El Hadjira, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

«  réalisation de voiries urbaines dans les cités El Nasr et 05 Juillet sur 2.25 km »

Les entreprises spécialisées dans le domaine et intéressées par le présent appel d’offres doivent se rapprocher du bureau des marchés de la commune pour retirer le cahier des charges contre paiement de la somme de 5000 da.

Seules les entreprises jouissant des conditions suivantes peuvent participer au présent appel d’offres.

Les entreprises classées et qualifiées professionnellement activité principale travaux publics catégorie cinq(05) et plus peuvent participer au présent appel d’offres

Les entreprises ayant réalisé au moins un projet de réalisation récent durant les cinq dernières années d’entretien et réhabilitation ou de renforcement (revêtement enrobé à chaud)

Les entreprises n’ayant pas avec les services de la commune d’El Hadjira une résiliation, une mise en demeure ou dans la liste noire

Les entreprises n’ayant pas plus de deux(02) projets avec les services de la commune d’El Hadjira en cours de réalisation

Le soumissionnaire doit constituer son offre accompagnée des documents cités dans l’article 11 du cahier des charges dossier de candidature + offre technique + offre financière

Les offres seront déposées auprès du bureau des marchés de la commune et seront présentées comme suit :

1-Dossier de candidature introduit dans un pli distinct et strictement fermé portant la mention

suivante :

– Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°…/2025

réalisation de voiries urbaines dans les cités El Nasr et 05 Juillet sur 2.25 km

*Dossier de candidature

2- L’offre technique introduite dans un pli distinct et strictement fermé portant la mention suivante :

– Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°…/2025

« réalisation de voiries urbaines dans les cités El Nasr et 05 Juillet sur 2.25 km

offre technique

3-L’offre financière introduite dans un pli distinct et strictement fermé portant la mention suivante

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°…/2025

« réalisation de voiries urbaines dans les cités El Nasr et 05 Juillet sur 2.25 km

offre financière

4-L’ensemble des plis précités sera introduit dans un quatrième pli strictement fermé ne portant que les mentions suivantes :

A monsieur le président de l’assemblée populaire communale de la commune d’El Hadjira

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°…/2025

Réalisation de voiries urbaines dans les cités El Nasr et 05 Juillet sur 2.25 km

Le dernier délai de dépôt des offres est fixé à 08 jours, à compter de la date de parution du présent avis d’appel d’offres .

Les offres parvenant après 14h00 du dernier jour ouvrable de dépôt des offres ne seront pas acceptées.

Si cette date coïncide avec un jour férié, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours augmentés de la durée de préparation des offres.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis, qui aura lieu le jour correspondant à la date limite de dépôt des offres à 14h00.

ANEP N°2530001571

 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE DE LA PLACE QUARTIER ZOUWAKA DANS LA RUE AL-HAKIM SAADANE

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BISKRA

Direction de l’Administration locale

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU SUIVI DES PROGRAMMES DE DEVLOPPEMENT

NIF N° 09 900 701 906 60 28

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 10/2025

 

La Direction de l’Administration locale de la Wilaya de Biskra, sise au siège de la wilaya de Biskra lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE DE LA PLACE QUARTIER ZOUWAKA DANS LA RUE AL-HAKIM SAADANE

CONDITIONS MINIMALES D’ELIGIBILITE:

L’appel d’offres faisant l’objet du présent cahier des charges est réservé uniquement aux entreprises de droit Algérien, remplissant

les conditions minimales d’éligibilités suivantes :

1/L’entreprise doit avoir le Certificat de Qualification Professionnelles de catégorie troisième (03) ou plus, activité principale « bâtiment ou Travaux publics )», en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

2/Ayant réalisé au moins un (01) projet de même nature des travaux justifiés par des attestations de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage publics avec un montant minimal de ≥ 8 000 000.00 DA.

3/ Avoir un (01) ingénieur ou Master en architecture ou génie civil ou Travaux public, justifiés par copie des diplômes, la déclaration d’affiliation à la CNAS établie de moins trois (03) mois en cours de validité le jour de l’ouverture des plis ou des contrats officiels avec certificats valides (ces documents sont valables dans un délai de trois (03) mois lors du dépôt des offres). (Les moyens humains sont des conditions d’exclusion et ne sont pas évalués)

4/ Ayant une moyenne du chiffre d’affaire des trois meilleures années dans les cinq dernières années (2019-2020-2021-2022-2023) supérieures ou égales à un montant de ≥ 20.000.000,00 DA.

5/ le délai d’exécution: Les offres indiquant que le délai d’exécution est supérieur à trois (03) mois seront écartées.

-NB:

– Les offres participantes avec les mêmes mayens humain et matériel pour des projets non réceptionnés avec la direction de l’administration locale de la wilaya de Biskra seront écartées systématiquement.

– Tout les soumissionnaires qui ne sont pas en règle avec leurs obligations envers l’administration locale (résiliation, mise en demeure qui n’a pas répondu à son contenu dans les délais spécifié) seront écartées

– Si l’une de cette condition n’est pas satisfaite l’offre sera rejeté systématiquement.

Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du l’administration locale au siège de la Wilaya de Biskra Service de la planification Et du suivi des programmes de développement.

Présentation des offres:

Les offres doivent être présentées sous plis fermée, anonyme portant la mention suivante « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET REHABILITATION ET D’AMELIORATION URBAINE DE LA PLACE QUARTIER ZOUWAKA DANS LA RUE AL-HAKIM SAADANE

L’offre comporte trois plis séparés et cachetés, (dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière) sur lesquels est indiqué la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres, conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public :

Dossier de candidature: contient déclaration de candidature et les pièces désignées au cahier des charges.

Offre technique: contient le cahier des charges signé, daté et portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté), déclaration à souscrire tout document permettant d’évaluer l’offre technique.

Offre financière : contient la lettre de soumission, cahier des prescriptions technique, le bordereau des prix unitaires (PBU), le détail quantitatif et estimatif (DQE) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

La durée de préparation des offres et Lieu De Dépôt

La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux et BOMOP, Les offres doivent être déposées au nivaux de bureau de commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres à la direction de l’administration locale de la wilaya Biskra, service de la planification et du suivi des programmes de développement à 10:00 H au plus tard du 10 ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis.si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres et l’ouverture des plis sera reporté au jour ouvrable suivant à la même heure.

Délai de validité des offres: Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date de dépôt des offres + la durée de préparation des offres.

L’ouverture des plis dossier de candidature, technique et financière: en séance publique au siège de l’Administration local de la wilaya de Biskra service de la planification, le jour correspondant à la date de dépôt des offres à (10:30) du matin. Cet avis tient lieu d’invitation.

ANEP N° 2530001589