Catégorie : Non classé

TRAVAUX DE REFECTION DE L’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES DE L’UNIVERSITE DES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE -LOT 04

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE

BP 32 EL ALIA BAB EZZOUAR 16111 ALGER

NIF: 408020000160557

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°……../2025

TRAVAUX DE REFECTION DE L’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES DE L’UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE

LOT 04 : LE RECTORAT, L’ANNEXE DU RECTORAT L’AUDITORIUM, LA MAISON DE LA SCIENCE LE BLOC DES TP I

Cet avis s’adresse aux soumissionnaires dont les capacités répondent aux critères sous cités :

Les soumissionnaires admis à concourir sont ceux dont les capacités répondent aux critères sous cités :

1. Capacités professionnelles : Qualifié en bâtiment (comme activité principale), de catégorie Quatre (04) ou plus, possédant l’un des codes : 333-3331 ou 333- 3332, en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

2. Capacité financière : Un chiffre d’affaires cumulé de 30.000.000,00 DA ou plus, des Trois (03) dernières années, justifié par les Trois derniers bilans financiers certifiés par le commissaire au compte, dûment visés par les services des impôts (Années 2021-2022-2023) ou le C20.

3. Capacités techniques :

Références professionnelles: au moins une attestation de bonne exécution délivrée par des maîtres d’ouvrages publics d’un projet public de travaux d’étanchéité ou bâtiment en TCE, réalisé durant les Cinq (05) dernières années (Années 2019-2020-2021-2022-2023).

*Moyens matériels :

Treuil électrique ou hydraulique, justifié par PV d’huissier de justice (2023 ou 2024)

*Moyens humains :

01 un licencié (minimum) en bâtiment ou plus, d’au moins une année d’expérience, justifié par l’attestation d’affiliation à la CNAS, le diplôme et l’attestation de travail.

NB: Les groupements d’entreprises ne sont pas acceptés dans le cadre du présent cahier des charges.

Toute offre émanant d’un groupement d’entreprises quel que soit sa nature (solidaire ou conjoint) sera automatiquement rejetée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.

Les documents exigés pour l’éligibilité ne feront pas l’objet de complément de dossier (bilans financiers, attestation de bonne exécution, PV d’huissier de justice, l’attestation d’affiliation à la CNAS, le diplôme et l’attestation de travail).

Les offres dont les délais d’exécution sont inferieur à Un (01) Mois ou supérieur à Trois (03) mois calendaires (jour de congés légales et fériés compris) seront rejetées.

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du Vice Rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de l’Orientation (Service Contrats et Marchés), situé au Rez de chaussée, à l’aile Est du rectorat, adresse : BP 32 El alia Bab Ezzouar, contre le paiement, par mandat carte, de la somme de Cinq Mille (5000 DA), au compte CCP 320017/76 de l’USTHB.

En application des dispositions de l’article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

*Le dossier de candidature contient :

1.Une déclaration de candidature renseignée, datée, signée et cachetée,

2.Une déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée,

3.Les statuts pour les sociétés.

Et tous les documents exigés à l’article 14 du cahier des clauses administratives.

*L’offre technique contient :

1.Le cahier des charges dûment, renseigné, daté, signé et cacheté, précédé de la mention “lu et acceptée” manuscrite,

2.La déclaration à souscrire renseignée, datée‚signée et cachetée, pour chaque lot

3.Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, à savoir; un mémoire technique justificatif, selon modèle joint en annexe, appuyé de tout autre document exigé, en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 15 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public et tous les documents exigés à l’article 14 du cahier des clauses administratives.

*L’offre financière contient :

1.La lettre de soumission selon modèle ci-joint dûment renseignée, datée‚ signée et cachetée par le soumissionnaire, pour chaque lot

2.Le bordereau des prix unitaires (BPU), en hors taxes, dûment renseigné, daté, signé et cacheté par le soumissionnaire.

3.Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment renseigné, daté, signé et cacheté par le soumissionnaire ;

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent insérés dans des enveloppes séparées fermées et cachetée.

Les trois enveloppes ci-dessus, contenant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, doivent être insérées dans une autre enveloppe anonyme fermée et cachetée.

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et porter la mention suivante :

“A MONSIEUR LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE HOUARI BOUMEDIENE. BAB EZZOUAR, ALGER”

“APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° ………./2025

TRAVAUX DE REFECTION DE L’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES DE L’UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

LOT 04 : LE RECTORAT, L’ANNEXE DU RECTORAT L’AUDITORIUM, LA MAISON DE LA SCIENCE LE BLOC DES TPI

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES

Le délai de préparation des offres est de Quinze (15) jours à compter de la 1ère publication dans le BOMOP ou la presse écrite.

La date et heure limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres, à Onze heure (11h00). Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à la même heure.

Les soumissions sont à déposer, en triple exemplaire, sous double enveloppe cachetée, au Bureau d’Ordre Général de l’USTHB, situé au Rez de chaussée, à l’aile Est du Rectorat.

La commission d’ouverture des plis et de l’évaluation des offres se réunira en séance publique pour l’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financières, le dernier jour de préparation des offres à Onze heure Trente (11h30mn), à la salle de réunion du rectorat (1ere étage), en présence des soumissionnaires.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres, augmentée de trois (03) mois et ce, à compter de la date de leur dépôt.

ANEP N°2516007374

 

RENOVATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT A HAI EL GHARBI ET EL BOURDJA EL HAMRA ADGHA

Posted on by Messaoud bouzekri

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ADRAR

DAIRA D’ADRAR

COMMUNE D’ADRAR

NIF : 098401015013837

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES. N°……07……. / C.A / 2025

Le président de l’Assemblée Populaire Communale d’Adrar lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du Projet :

Opération : Rénovation du réseau d’assainissement à Hai El Gharbi et El Bordja El Hamra Adgha

Projet : Rénovation du réseau d’assainissement à Hai El Gharbi et El Bordja El Hamra Adgha

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :

  • Avoir la qualification dans le domaine de l’hydraulique comme activité principale catégorie trois (03) et plus.
  • Ingénieur ou master en hydraulique avec au moins un (01) an d’expérience, justifié par le diplôme plus attestations d’affiliation CNAS valides.
  • Attestations de bonne exécution ou attestation administrative de réalisation d’un (01) projet similaire (assainissement) pendant les 05 dernières années d’une linéaire 1000 m et diamètre Ø 315 mm (et plus) délivrée par le service contractant.
  • Attestation d’activité ou C20 pour un chiffre d’affaires moyen de 15.000.000 DA et plus pendant les trois (2021-2022-2023) dernières années.
  • Le soumissionnaire n’ayant pas un projet en cours ou attribué avec la COMMUNE D’ADRAR.
  • Ne pas être en résiliation, en mise en demeure avec la COMMUNE D’ADRAR (pour les années 2023 et 2024) ou dans la liste noire.

Les entreprises qualifiées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la commune d’Adrar, service des programmes.

Les offres doivent être déposées au niveau de la commune d’Adrar accompagnées des pièces réglementaires et comprenant trois (03) plis comme suit :

01. LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT :

1— Une déclaration de candidature (Remplie, signée et cachetée).
2— Une déclaration de probité (Remplie, signée et cachetée).
3— Les statuts pour les sociétés.
4— Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires :

  • Capacités professionnelles : selon les conditions d’éligibilité
  • Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires, Attestation d’activité du cocontractant des trois dernières années.
  • Capacités techniques : c-1 moyens humains, c-2 moyens matériels, c-3 références professionnelles.

02. L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENT :

1- Une déclaration à souscrire (Remplie, signée et cachetée).
2- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : une mémoire technique Justificative et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n° 15/247 du 15/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
3- Délai d’exécution + planning des travaux.
4- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

  • Le service contractant se réserve le droit de vérifier l’authenticité des pièces fournies.

03. L’OFFRE FINANCIÈRE CONTIENT :

1— La lettre de soumission (Remplie, signée et cachetée).
2— Le bordereau des prix unitaires (BPU) (Rempli, signé et cacheté).
3— Le détail quantitatif et estimatif (DQE) (Rempli, signé et cacheté).

NB : Le service contractant peut, en fonction de l’objet du marché et son montant, demander dans l’offre financière, les documents suivants :
— Le sous-détail des prix unitaires (SDPU)
— Le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED).

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres » et ne comportant que les indications suivantes :

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CONDITIONS MINIMALES N°…………………./2025
Rénovation du réseau d’assainissement à Hai El Gharbi et El Bordja El Hamra Adgha
« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Durée de la préparation des offres – date de dépôt des offres – Ouverture des plis

La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la date de la première publication du présent avis dans le BOMOP ou dans la presse.

La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de la préparation des offres avant (11h00).

L’ouverture des dossiers des candidatures et les plis des offres techniques et financières sera tenue le dernier jour de la durée de préparation des offres à (11h30) en séance publique au siège de la commune d’Adrar (salle de réunions). Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt et l’ouverture des plis sont prorogés jusqu’au jour ouvrable suivant aux heures indiquées.

Cet avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de trois (03) mois + la durée de préparation des offres à compter de la date de dépôt des offres. Pour plus d’informations, contacter le bureau des marchés de la commune au : Téléphone/Fax : 049 36 7283.

 

anep 2516007380

 

ELIMINATION DES POINTS NOIRRS DU RESEAU D’EAU POTABLE AEP A TRAVERS LES KSOURS ET LES CITES DE LA COMMUNE D’ADRAR

Posted on by Messaoud bouzekri

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR
DAIRA D’ADRAR
COMMUNE D’ADRAR
NIF : 098401015013837

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N°……08……. / C.A / 2025

Le président de l’Assemblée Populaire Communale d’Adrar lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet suivant :

Opération : Élimination des points noirs du réseau d’eau potable (AEP) à travers les ksours et les cités de la commune d’Adrar.

Projet : Élimination des points noirs du réseau d’eau potable (AEP) à travers les ksours et les cités de la commune d’Adrar.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :

  • Avoir une qualification dans le domaine de l’hydraulique comme activité principale, catégorie trois (03) ou plus.
  • Disposer d’un ingénieur ou d’un master en hydraulique avec au moins un (01) an d’expérience, justifié par un diplôme et des attestations d’affiliation CNAS valides.
  • Fournir des attestations de bonne exécution d’un projet similaire (AEP) au cours des cinq (05) dernières années, portant sur une longueur de 700 m et un diamètre de Ø 400 mm (ou plus), délivrées par le service contractant.
  • Présenter une attestation d’activité (C20) justifiant un chiffre d’affaires moyen d’au moins 20.000.000 DA sur les trois dernières années (2020, 2021, 2022).
  • Le soumissionnaire ne doit pas avoir de projet en cours ou attribué avec la commune d’Adrar.
  • Ne pas être en résiliation, en mise en demeure avec la commune d’Adrar ou inscrit sur une liste noire.

Les entreprises qualifiées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la commune d’Adrar, service des programmes (bureau des marchés).

Les offres doivent être déposées à la commune d’Adrar, accompagnées des pièces réglementaires et comprenant trois (03) plis distincts :

1. DOSSIER DE CANDIDATURE :

  • Une déclaration de candidature (remplie, signée et cachetée).
  • Une déclaration de probité (remplie, signée et cachetée).
  • Les statuts pour les sociétés.
  • Tout document permettant d’évaluer les capacités du candidat :
    • Capacités professionnelles : conformes aux conditions d’éligibilité.
    • Capacités financières : moyens financiers justifiés par des bilans et références bancaires, ainsi qu’une attestation d’activité des trois dernières années.
    • Capacités techniques :
      • Moyens humains,
      • Moyens matériels,
      • Références professionnelles.

2. OFFRE TECHNIQUE :

  • Une déclaration à souscrire (remplie, signée et cachetée).
  • Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, dont une mémoire technique justificative et tout autre document exigé en application de l’article 78 du décret présidentiel n° 15/247 du 15/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
  • Délai d’exécution et planning des travaux.
  • Le cahier des charges portant, en dernière page, la mention manuscrite « Lu et accepté ».

Le service contractant se réserve le droit de vérifier l’authenticité des pièces fournies.

3. OFFRE FINANCIÈRE :

  • La lettre de soumission (remplie, signée et cachetée).
  • Le bordereau des prix unitaires (BPU) (rempli, signé et cacheté).
  • Le détail quantitatif et estimatif (DQE) (rempli, signé et cacheté).

NB : Le service contractant peut, en fonction de l’objet du marché et de son montant, demander dans l’offre financière les documents suivants :

  • Le sous-détail des prix unitaires (SDPU).
  • Le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED).

Les dossiers de candidature, offres technique et financière doivent être insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres, ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou « Offre financière », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe principale cachetée et anonyme, portant uniquement la mention :

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CONDITIONS MINIMALES N°……./2025
Élimination des points noirs du réseau d’eau potable (AEP) à travers les ksours et les cités de la commune d’Adrar.

  • Durée de préparation des offres : Dix (10) jours à compter de la première publication du présent avis dans le BOMOP ou dans la presse.
  •  Le dernier jour de la durée de préparation, avant 11h00.
  • Le dernier jour de la durée de préparation à 11h30, en séance publique au siège de la commune d’Adrar (salle de réunions).
    Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt et l’ouverture des plis seront reportés au premier jour ouvrable suivant, aux mêmes heures.

Cet avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis.

Les offres resteront valables pendant trois (03) mois, plus la durée de préparation des offres, à compter de la date de dépôt.pour plus d’informations  contacter le Bureau des marchés de la commune d’Adrar
Téléphone/Fax : 049 36 72 83

 

anep 2516007375

 

REALISATION DES TRAVAUX EN TOUT CORPS D’ETAT (TCE) Y COMPRIS AVEC SERVICE+LOCAUX COMMERCIAUX INTEGRES D’UN PROJET DE 100 LOGTS PUBLICS LOCATIFS A NACERIA W-BOUMERDES

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME & DE LA VILLE

O.P.G.I DE BOUMERDES

Cité Administrative Boumerdes

Carte d’immatriculation fiscale : 099916000817202

(   Tél: 024/79 – 58 – 58       7     Fax: 024/79 – 58 – 43

 

 

AVIS D’APPEL d’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 15-247/09/2025/DMO

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) de Boumerdes dont le siège social est sis à : Cité Administrative, Wilaya de Boumerdes, lance un avis d’Appel d’Offres National ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux en tout corps d’état (T.C.E), y compris VRD, avec services+ locaux commerciaux intégrés d’un projet de 100 Logements Publics Locatifs à NACERIA, dans la wilaya de BOUMERDES. Du programme 2000 Logements année 2024.

Les entreprises ou groupement d’entreprises, ayant un certificat de qualification et classification professionnelles catégorie IV (quatre) ou plus, bâtiment comme activité principale en cours de validité, et ayant réalisé au moins un projet de travaux en TCE avec ou sans VRD de 50 logements (justifié par des attestations de bonne exécution délivrés par les maitres de l’ouvrage publics) ou un projet équivalent (Equipement public) en tout corps d’état d’un montant de 145 000 000.00 DA au minimum (justifié par les attestations de bonne exécution valorisées délivrées par les maitres d’ouvrages publics), et ayant un chiffre d’affaires annuel ( le meilleur parmi les trois dernières années (2021-2022-2023) supérieur ou égal à 100 000 000.00 DA (Justifié par les bilans comptables et leurs annexes visés par les services des impôts) intéressées par le présent avis sont invitées à retirer les cahiers des charges auprès  de la direction de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I)  de Boumerdès sise à Cité Administrative, Wilaya de boumerdes, contre payement des frais de reproduction fixés à Deux MILLE Dinars (2.000,00 DA) non remboursables.

NB : aucun complément de pièces d’éligibilité ne sera autorisé

En cas de groupement le chef de fil doit posséder un certificat de qualification et classification professionnelles de catégorie IV (quatre) ou plus, bâtiment comme activité principale en cours de validité

Les offres doivent comporter  un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas.  Ces  enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme.

Le dossier de candidature contient :

A -Une déclaration de candidature (selon le modèle ci-joint) renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire

B-Une déclaration de probité ( selon le modèle ci-joint) renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire

C-Un casier judiciaire

D-Les statuts pour les sociétés

E-Le registre de commerce électronique

F-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

G-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous – traitants :

a-Capacités Professionnelles : certificat de qualification et classification professionnelles catégorie IV (Quatre) ou plus, bâtiment comme activité principale en cours de validité.

b-Capacités financières : un chiffre d’affaires annuel (le meilleur parmi les trois dernières années 2021-2022-2023) supérieur ou égal à 100 000 000.00 DA (Justifié par les bilans comptables et leurs annexes visés par les services des impôts)

c- Références professionnelles : ayant réalisé au moins un projet de travaux en TCE avec ou sans VRD de 50 logements (justifié par des attestations de bonne exécution délivrés par les maitres de l’ouvrage publics) ou un projet équivalent (Equipement public) en tout corps d’état d’un montant de 145 000 000.00 DA au minimum (justifié par les attestations de bonne exécution valorisées délivrées par les maitres d’ouvrages publics).

 

2-L’offre technique contient :

une déclaration à souscrire (selon le modèle ci-joint) ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire

Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif selon le modèle ci-joint.

Cahier des charges devra être renseigné, signé, daté et cacheté (paraphé) ; par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Planning prévisionnel.

 

3 – L’offre financière contient :

La lettre de soumission (selon le modèle ci-joint) renseignée, datée et signée par le soumissionnaire.

La décomposition du prix global et forfaitaire (selon le modèle ci-joint) dûment renseignée, datée et signée par le soumissionnaire.

Le bordereau des prix unitaires (selon le modèle ci-joint) (BPU) dûment  renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.

Le détail quantitatif – estimatif(selon le modèle ci-joint)  (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.

Tableau récapitulatif du montant total du marché

 

NB : Les documents et les pièces requises sont ceux exigés dans l’instruction aux soumissionnaires du cahier des charges.

-Toutes les copies doivent être en cours de validité à la date d’ouverture des plis, le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger  l’original de chaque document

 

Les enveloppes doivent être déposées sous plis anonyme et fermé à l’adresse suivant :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE DE PROMOTION ET

DE GESTION IMMOBILIERE DE BOUMERDES

Bureau d’ordre

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 15-247/09/2025/DMO

Réalisation des travaux en tout corps d’état (T.C.E), y compris VRD, d’un projet de 100 Logements Publics Locatifs à NACERIA, avec services + locaux commerciaux intégrés dans la wilaya de BOUMERDES. Du programme 2000 Logements année 2024

La date de dépôt des offres est fixée au 15éme  Jours avant 13h00mn, à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

L’ouverture des plis sera publique et  se fera le même jour de dépôt des offres à 13 h 30 mn, si ce jour coïncide     avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres.

anep 2516007381

 

REVETEMENT LE CHEMIN DE COMMUNE CC611 DU CARREFOUR ( IN AMENAS/OUARGLA ) VERS CARREFOUR ( LA GARE ROUTIERE ) SUR 2500 ML

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA D’ILLIZI 

DAIRA IN AMENAS 

COMMUNE IN AMENAS 

Intitule de l’Opération: Suivi ; Contrôle et Revêtement Le chemin de commune CC 611 du carrefour 

(IN AMENAS/OUARGLA) Vers Carrefour (La gare routière) Sur 2500 ml 

N° de l’opération: 

PROGRAMME : ADSEC 2025 

NIF: 098433065066615 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°10/2025 

La Commune de IN AMENAS wilaya de ILLIZI lance un avis d’appel d’offres national ouvert ; les entreprises qualifiées pourront retirer le cahier des charges auprès de la Commune de IN AMENAS – contre paiement d’un montant de Deux Mille dinars (2.000.00 DA) libellé au nom de Mr. le trésorier communal de IN AMENAS pour la réalisation des travaux de: Revêtement Le chemin de commune CC 611 du carrefour 

(IN AMENAS/OUARGLA) Vers carrefour (La gare routière) Sur 2500 ml 

Cet appel d’offre national avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises répondent aux conditions d’éligibilités suivantes : 

Etre titulaire d’un certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité Activité principale Travaux Publics catégorie Cinq (05) ou plus en cours de validité. 

Qui n’a pas un plan de charge de réalisation plus de (02) deux projet (en cours/en attribution provisoire) avec les mêmes moyens matériels et les mêmes moyens humains avec l’APC de IN AMENAS. 

Qui ne dispose pas d’un projet en retard ou ayant des mises en demeures à cause des retards ou résiliation avec l’APC de IN AMENAS 

Le dossier relatif à cet appel d’offres est à retirer auprès Siege de la Commune de IN AMENAS (Bureau de Marché). 

Les offres sont composées de « dossier de candidature», «offre technique» et «offre financière» 

A. Le dossier de candidature 

Déclaration de candidature établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie, signée, cachetée, datée et accompagnée des pièces suivantes : 

Déclaration de Probité établie conformément au modelé règlementaire dument remplie ; signée, cachetée et datée. 

Les pièces fiscales et parafiscales en cours de validité (Extrait de rôle apuré ou avec échéancier, Attestations de mises à jour (CNAS, CASNOS et CACOBATH) en cours de validité a la date d’ouverture des plis. 

L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les entreprises concernées (pour l’année 2024). 

L’extrait du registre de commerce électronique 

Le Numéro d’Identification Fiscale (NIF) 

Certificat de qualification et classification professionnelles (05) Cinq ou plus en cours de validité. 

Les statuts pour les sociétés. 

La liste des moyens humains à mettre à la disposition du projet justifiée par des diplômes, attestations et/ou certificats de travail pour les cadres (Attestations d’affiliation à la CNAS en cours de validité à la date d’ouverture des plis). 

La Liste des moyens matériels à mettre à la disposition du projet (Cartes grises et attestation d’assurance en cours de validité pour le matériel roulant, et le PV de l’huissier de l’année en cours pour le matériel non roulant). 

Les références professionnelles justifiées par des attestations d’exécution portant un projet de route (RN.CW.CC.VOIRE URBINE )les entreprises doivent présenter des attestations d’exécution délivrées par un maitre d’ouvrage publics (pas de sous-traitance). 

Planning d’exécution des travaux 

Bilans financiers des trois dernières années (2022-2023-2024) certifies par le commissaire aux comptes ou par les services des impôts et C20. 

B. L’offre technique :

La déclaration à souscrire établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie, signée, cachetée et datée

Le mémoire technique justificatif 

Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite “lu et accepté et signé, cacheté et daté

C. L’offre financière 

La lettre de soumission dûment remplié. Signéé, cachetée et datée. 

Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli ; signé, cacheté et daté 

Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli, signé, cacheté et daté; 

-Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, spécifications et plans figurant au dossier d’Appel d’Offres. La présentation d’une Offre non conforme au dossier d’Appel d’Offres, ainsi que les soumissions qui ne répondraient pas aux conditions arrêtées dans le dossier d’Appel d’Offres, seront rejetées. 

-Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature (b, c, d et e) sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché. 

-Conformément à l’article 70 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires peuvent être invités, le cas échéant, par écrit, à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l’exception du mémoire technique justificatif. En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l’évaluation des offres. 

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. 

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise la références et l’objet de l’appel d’offre, ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique», « offre financière». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme, comportant la mention: A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres-appel d’offre  

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXGIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°10/2025 

Projet : Revêtement Le chemin de commune CC 611 du carrefour (IN AMENAS/OUARGLA) Vers carrefour (La gare routière) Sur 2500 ml 

– Elles doivent être déposées à la Commune de IN AMENAS wilaya d’Illizi 33200 N° Téléphone: 029.45.98.98 Fax: 029.45.99.99 : Email: apcinamenas.offre@gmail.com 

La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à partir de la première parution du présent avis au BOMOP ou dans les quotidiens nationaux. 

Le jour et l’heure de dépôt des offres est fixée le dernier jour de la durée de préparation des offres de 08H00 à 14H00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant de 08H00 à 14H00. 

L’ouverture des plis se fera, en séance publique le même jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14H30 au siège de la Commune de IN AMENAS wilaya d’Illizi. En présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de préparation des offres augmenté de 03 mois à partir de la date de dépôt des offres. 

Anep 2516007385

 

REALISATION DES TRAVAUX EN TOUT CORPS D’ETAT (TCE) AVEC LOCAUX COMMERCIAUX INTEGRES Y COMPRIS VRD D’UN PROJET DES 250 LOGTS PUBLICS LOCATIFS A BENI AMRANE -W- BOUMERDES

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME & DE LA VILLE

O.P.G.I DE BOUMERDES

Cité Administrative Boumerdes

Carte d’immatriculation fiscale : 099916000817202

(   Tél: 024/79 – 58 – 58       7     Fax: 024/79 – 58 – 43

 

AVIS D’APPEL d’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 15-247/07/2025/DMO

 

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) de Boumerdes dont le siège social est sis à : Cité Administrative, Wilaya de Boumerdes, lance un avis d’Appel d’Offres National ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux en tout corps d’état (T.C.E) avec locaux commerciaux intégrés y compris VRD d’un projet de 250 Logements Publics Locatifs à BENI AMRANE, dans la wilaya de BOUMERDES. Du programme 2000 Logements année 2024.

 

Les entreprises, ayant un certificat de qualification et classification professionnelles catégorie IV (quatre) ou plus, bâtiment comme activité principale en cours de validité, et ayant réalisé au moins un projet de travaux en TCE avec ou sans VRD de 200 logements (justifié par des attestations de bonne exécution délivrés par les maitres de l’ouvrage publics) ou un projet équivalent (Equipement public) en tout corps d’état d’un montant de 400 000 000.00 DA au minimum (justifié par les attestations de bonne exécution valorisées délivrées par les maitres d’ouvrages publics), et ayant un chiffre d’affaires annuel ( le meilleur parmi les trois dernières années (2021-2022-2023) supérieur ou égal à 200 000 000.00 DA (Justifié par les bilans comptables et leurs annexes visés par les services des impôts),  et intéressées par le présent avis sont invitées à retirer les cahiers des charges auprès  de la direction de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I)  de Boumerdès sise à Cité Administrative, Wilaya de boumerdes, contre payement des frais de reproduction fixés à Deux MILLE Dinars (2.000,00 DA) non remboursables.

 

NB : -Aucun complément de pièces d’éligibilité ne sera autorisé.

-La soumission dans le cadre d’un groupement n’est pas autorisée.

Les offres doivent comporter  un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas.  Ces  enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme.

Le dossier de candidature contient :

A -Une déclaration de candidature (selon le modèle ci-joint) renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire

B-Une déclaration de probité ( selon le modèle ci-joint) renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire

C-Un casier judiciaire

D-Les statuts pour les sociétés

E-Le registre de commerce électronique

F-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

G-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous – traitants :

a-Capacités Professionnelles : certificat de qualification et classification professionnelles catégorie IV (Quatre) ou plus, bâtiment comme activité principale en cours de validité.

b-Capacités financières : un chiffre d’affaires annuel (le meilleur parmi les trois dernières années 2021-2022-2023) supérieur ou égal à 200 000 000.00 DA (Justifié par les bilans comptables et leurs annexes visés par les services des impôts)

c- Références professionnelles : ayant réalisé au moins un projet de travaux en TCE avec ou sans VRD de 200 logements (justifié par des attestations de bonne exécution délivrés par les maitres de l’ouvrage publics) ou un projet équivalent (Equipement public) en tout corps d’état d’un montant de 400 000 000.00 DA au minimum (justifié par les attestations de bonne exécution valorisées délivrées par les maitres d’ouvrages publics).

 

2-L’offre technique contient :

une déclaration à souscrire (selon le modèle ci-joint) ; renseignée, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire

Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif selon le modèle ci-joint.

Cahier des charges devra être renseigné, signé, daté et cacheté (paraphé) ; par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Planning prévisionnel.

Tableau récapitulatif du montant total du marché.

 

3 – L’offre financière contient :

La lettre de soumission (selon le modèle ci-joint) renseignée, datée et signée par le soumissionnaire.

La décomposition du prix global et forfaitaire pour la partie logement. (selon le modèle ci-joint) dûment  renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.

Le bordereau des prix unitaires  (BPU) (selon le modèle ci-joint) dûment  renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.

Le détail quantitatif – estimatif  (DQE) de l’offre (selon le modèle ci-joint) dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.

Tableau récapitulatif du montant total du marché.

 

NB : Les documents et les pièces requises sont ceux exigés dans l’instruction aux soumissionnaires

du cahier des charges.

-Toutes les copies doivent être en cours de validité à la date d’ouverture des plis, le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger  l’original de chaque document

 

Les enveloppes doivent être déposées sous plis anonyme et fermé à l’adresse suivant :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE DE PROMOTION ET

DE GESTION IMMOBILIERE DE BOUMERDES

Bureau d’ordre

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT avec exigence de capacités minimales

N° 15-247/07/2025/DMO

Réalisation des travaux en tout corps d’état (T.C.E), y compris VRD, avec locaux commerciaux intégrés, d’un projet de 250 Logements Publics Locatifs à BENI AMRANE, dans la wilaya de BOUMERDES.

Du programme 2000 Logements année 2024.

 

La date de dépôt des offres est fixée au 15éme  Jours avant 13h00mn, à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

L’ouverture des plis sera publique et  se fera le même jour de dépôt des offres à 13 h 30 mn, si ce jour coïncide     avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres.

anep 2516007386

 

AMENAGEMENT A BECHLOUL CENTRE

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUIRA

DAIRA DE BECHLOUL

COMMUNE DE BECHLOUL

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°: 04/2025

NIF: 098410339000237.

ART N°:1033 33 270 17.

 

Le président de l’assemblée populaire communale de Bechloul, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ,en vue de réaliser le projet :

« Aménagement à Bechloul Centre »

 

Les entreprises ,ayant la qualification principale Bâtiment ,ou Travaux Publics Deux (II) et plus, intéressées par le présent avis ,peuvent retirer le cahier des charges, auprès de la commune de Bechloul «Bureau des marchés publics », contre paiement de la somme de : 5000,00 DA.

Les offres, doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique ,et une offre financière.

 

1-Le dossier de candidature contient :

–       La déclaration de candidature remplie, signée, et datée.

–       La déclaration de probité remplie, signée, et datée

–       Les statuts pour les sociétés.

–       Extrait de rôle en cours de validité apuré ou avec échéance de payement.

–       Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

– Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires

a/Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification.

b/Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des deux dernières années (2022-2023) et les références bancaires. c/Capacités techniques: moyens humains et matériels.

 

2-L’offre technique contient :

–       La déclaration à souscrire remplie, signée ,et datée.

–       Tout document permettant d’évaluer l’offre technique Mémoire technique et tout document exigé en application des dispositions de l’article 67 et 69 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;

–       Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

 

3-L’offre financière contient:

–       La lettre de soumission remplie, signée ,et datée.

–       Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli, signé ,et daté.

–       Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli, signé ,et date.

 

Le dossier de candidature, l’offre technique, et l’offre financière, sont insérées dans des enveloppes séparées, et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence, et l’objet de l’appel d’offres ,ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière », selon le cas.

Ces enveloppes, doivent être identifiées par le cachet de l’entreprise, et mises dans une autre enveloppe cachetée ,et anonyme, comportant la mention :« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – appel d’offres N° 04/2025

«Aménagement à Bechloul Centre »

Celle-ci, doit parvenir au service contractant ,à la date et l’heure limite de dépôt des offres.

Les offres ,doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-après :

« SIEGE DE LA COMMUNE DE BECHLOUL »

(BUREAU DES MARCHES)

 

La durée de préparation des offres ,est fixée au dixième (10) jours, à compter de la première publication dans les quotidiens nationaux ,ou le BOMOP.

 

Le jour, et l’heure limite de dépôt des offres, est fixé au dixième (10ème) jour ,de la durée de préparation des offres à 13 H30. Si ce délai coïnciderait avec les jours hebdomadaires de repos (Vendredi et Samedi) ,ou un jour férié, Celui-ci est prolongé au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis, aura lieu le dernier jour de la date de dépôt des offrs,e à 13 h 30 mn.

Les soumissionnaires, sont invités à assister à la réunion de la commission d’ouverture des plis, et d’évaluation des offres (séance d’ouverture des plis).

La durée de validité des offres ,est fixée à 90 jours, à compter de la date de séance d’ouverture des plis ,augmenté de la date de préparation des offres.

ANEP N° 2516007387

 

REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX DES ROUTES HAY YANABIA ET HAY HOURIA COTE EST AVEC MUR DE SOUTENEMENT SUR 1450 ML

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’AIN DEFLA

DAIRA DE HAMMAM RIGHA

COMMUNE DE AIN BENIAN

NUMERO D’IDENTIFICATION: 098444265125518

Avis D’appel d’offres Ouvert avec exigence de capacités minimales N°: 02/2025

La commune de AIN -BENIAN, lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la Réalisation de projet suivant :

Revêtement en béton bitumineux des routes Hay yanabia et Hay houria coté est avec mur de soutènement sur 1450 ml)

Les entreprises qualifient spécialisées dans le domaine de travaux bâtiment principale et qui remplissent les conditions suivantes : troisième (03) catégorie et plus déjà réalisé (un projet ou plus) similaire a l’objet de l’opération (Revêtement en béton bitumineux des routes Hay yanabia et Hay houria coté est avec mur de soutènement sur 1450 ml)

(peuvent retirer les cahiers des charges auprès du bureau des marches de l’APC contre paiement 5.000.00 DA chez le régisseur communal, et les cahiers de charges doit être retrait par le soumissionnaire ou sans représentant.

Les Soumissions doivent être composée des pièces suivantes :

1- le dossier de candidature:

-la déclaration à candidature dûment remplie, singée, datée et cachet par les soumissionnaires

-la déclaration de probité dûment remplie , singée, datée et cachet par les soumissionnaires

-Copie de statuts pour les sociétés.

-Restes des documents de dossier de candidature indiquée à l’article 06 (cahier des charges) concernent les instructions des soumissionnaires

2-Un Offre Technique:

-la déclaration à souscrire dûment remplie , singée, datée et cachetée par les soumissionnaires.

-la planning avec délai D’exécution des travaux en chiffres en lettres daté et cacheté par les soumissionnaires

– un mémoire technique justificatif.

-le cahier des charges dûment rempli , singé, daté et cacheté portant a la dératant alla dernière page, la mention manuscrite(lu et accepté)

3-Un Offre Financière :

-la lettre de soumission dûment remplie, singée, datée et cachetée par les soumissionnaires.

– le bordereau des prix unitaires dûment remplie ‚singé, daté et cacheté par les soumissionnaires en chiffres en lettres

– le détail estimatif et quantitatif dûment remplie, singé, daté et cacheté par les soumissionnaires en chiffres en lettres

Les offres doivent comporter dossier de candidature, offre technique et offre financière, chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature» « offre technique» ou « offre financière», selon le cas.

Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention:

“à ne pas ouvrir que par la commissions d’ouverture des plis et d’évaluation ”

“appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 02/2025 ”

l’objet de l’appel d’offres (Revêtement en béton bitumineux des routes Hay yanabia et Hay houria coté est avec mur de soutènement sur 1450 ml)

adressé a monsieur le P/APC de Ain benian

La durée de préparation des offres est fixée Quinze (15) jours a compte de la première publication dans le BOMOP ou les journaux national Dans les deux langues( En arabe et en français ).

Les offres doivent être déposé au bureau d’équipement, et Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h 45, Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires sont invités à assisté à l’ouverture des plis technique et financiers à 13h 45.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant un délai de 90 jours plus le délai de préparation des offres à compter du la date d’ouverture des offres.

 

Anep 2516007395

 

 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS DIAR EL GHARB VERS CITE SONELGAZ AIN TAYA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE DAR EL BEIDA

COMMUNE BE AIN-TAYA

NIF: 41000200001608501039

 

Avis D’appel D’offres Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales N° :01/2025

 

Conformément aux dispositions des articles n° 36, 37, 38, 39 et 46 de  la loi n° 23-12 du 05 aout 2023 fixant les règles générales des marchés publics et les articles 39,40,42 et 44 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

 

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Ain-Taya lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales n° 01/2025 pour la :

 

Travaux D’aménagement Des Trottoirs Diar El Gharb Vers Cité Sonelgaz Ain Taya 1- Retrait cahier des charges : Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises remplissant  les conditions minimales suivantes :

1.     Capacité Professionnelle : disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle activité principale Travaux Publics catégorie (03) et plus en cours de validité.

2.     Capacité technique : ayant réalisé au moins un (01) projet similaire de réalisation ou aménagement (voirie, trottoir), Justifie par attestation de bonne exécution dûment signée par le service contractant (Organisme étatique).

3.     Capacité Financière : Et avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen de 16.000.000,00 (DA) durant les trois (03) dernières années (Bilan : 2021,2022, 2023) visé par le service des impôts ou commissaire au compte.

–       (Les pièces justifiées l’éligibilité ne font pas l’objet d’un complément.)

Peuvent retirer le cahier des charges auprès du Bureau Des Marchés Publics, nouveau Siège communal, sise place des martyres Ain -Taya – Wilaya d’Alger, contre le paiement d’une somme de Cinq Mille Dinars (5.000,00 DA), auprès du trésorier communal d’Ain-Taya.

 

2- Présentation des offres: Les soumissionnaires doivent placer :

1.     La copie du dossier de candidature dans une enveloppe Cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention *Dossier De Candidature*.

2.     La copie de l’offre technique dans une enveloppe Cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention « Offre Technique »

3.     La copie de l’offre financière dans une enveloppe Cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention « Offre Financière ». Ces enveloppes contenant dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière seront placées, de leur part, dans une autre Enveloppe cachetée et Anonyme, comportant la mention suivante :

 

A MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE AIN TAYA

« A N’ouvrir Que Par La Commission D’ouverture Des Plis Et D’évaluation Des Offres »

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° : 01/2025

Travaux D’aménagement Des Trottoirs Diar El Gharb Vers Cité Sonelgaz Ain Taya

 

–       Dossier de candidature:

–       Une déclaration de candidature dument renseignée, cachetée et signée par le soumissionnaire.

–       Déclaration de probité selon le modèle ci-joint remplie, datée, signée et cachetée par le candidat.

–       Le reste des documents énumérés à l’article (16.A pages 07) du cahier des charges.

 

–       L’offre technique:

–       Déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint, datée, signée par le candidat.

–       Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: (Mémoire technique justificatif (modèle si joint) comportant, et tout document demandé conformément à l’article 78 du décret présidentiel n° 15/247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés public et des délégations de service public)

–       Le cahier des charges doit être paraphé, rempli, daté et signé, et doit porter dans sa dernière page la mention manuscrite * LU ET ACCEPTE*.

 

–       L’offre financière :

–       La lettre de soumission, datée, signée par le candidat.

–       Le bordereau des prix unitaires (BPU); daté, signé par le candidat.

–       Le détail quantitatif et estimatif (DQE); daté, signé par le candidat.

 

–       La validité de l’offre est fixée à Quatre-vingt Dix (90) jours augmentée de la durée de préparation des offres de Dix (10) jours, à partir de la date de la séance d’ouvertures des plis.

–       La durée de préparation des offres est de Dix (10) Jours, à partir de la première publication dans le (BOMOP) ou la presse nationale.

–       Les offres doivent être déposées au niveau du Bureau Des Marchés Publics, nouveau Siège communal, sise place des martyres Ain-Taya – Wilaya d’Alger le dernier jour de dépôt des offres de 08h :00 à 13h :00 mn.

–       L’heure d’ouverture des plis à 13h :15 mn, en présence de l’ensemble des soumissionnaires, préalablement informés.

–       Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

ANEP N° 2516007396

 

ENTRETIEN DE LA ROUTE RELIANT IGHIL YALA VERS BOUMRAOU SUR 1700 ML COMMUNE DE NACIRIA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Boumerdès

Daïra de Naciria

Commune de Naciria

 

Avis D’appel D’offres National Ouvert avec exigence de capacités Minimales N° 02/2025

N° d’identification fiscale (NIF) :096235089185901.

 

Le président de l’assemblée populaire communale de Naciria ,lance un avis de D’appel D’offres National Ouvert avec exigence de capacités Minimales ,pour la réalisation du projet suivant :

Entretien de la route reliant IGHIL YALA vers BOUMRAOU sur 1700 ML Commune de Naciria.

Les entreprises, ayant un certificat de Qualification et classification, Catégorie deux II ou plus, avec activité principale en travaux publics ,et ayant réalisé au moins deux projets similaires ,justifiés par des attestations de bonne exécution ,valorisé avec un montant supérieur à 15 000 000.00, délivrée par un maitre d’ouvrage public,peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de la commune de Naciria, contre le paiement de la somme de cinq mille dinars (5.000,00)DA, payable auprès du trésorier intercommunal de BAGHLIA.

 

1- Le dossier de candidature contient :

–       Une déclaration de candidature

–       Une déclaration de probité

–       Les statuts pour les sociétés (SARL, SNC, EURL…)

–       Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

–       Les documents permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires à savoir:

a-     Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification attestation de bonne exécution,

b-     Capacités technique moyens humains et matériel et références professionnelles

c-     Capacités financière : bilans des 03 dernières années approuvées par le service des impôts.

 

2- L’offre technique contient :

–       Une déclaration à souscrire

–       Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : une mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

–       Le délai de réalisation avec planning d’exécution des travaux

–       Les moyens matériels mis à la disposition du projet

–       Les moyens humains mis à la disposition du projet

–       Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».

 

3- L’offre financière contient :

–       La lettre de soumission

–       Le bordereau des prix unitaires (BPU)

–       Le détail quantitatif et estimatif (DQE).

 

Toutes les offres ,non conformes à l’avis, ne seront pas prises en considération

Les offres ,doivent être adressées à Monsieur le Président de l’APC de Naciria, sous trois enveloppes, l’une contenant « l’offre candidature, l’offre technique, l’offre financière » ,indiquant la dénomination de l’entreprise ,la référence, et l’objet de l’avis d’appel d’offres .ces enveloppe sont mises dans une 4éme enveloppe cachetée, et anonyme, portant la seule mention:

 

Avis D’appel D’offres National Ouvert avec exigence de capacités Minimales n° 02/2025

à Ne pas ouvrir avec le nom du projet suivant : que par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres et le nom du projet :

« Entretien de la route reliant IGHIL YALA vers BOUMRAOU sur 1700 ML Commune de Naciria»

La date limite du dépôt des offres ,est fixée à Quinze jours (15), à partir de la date de la première parution du présent avis dans les journaux quotidien, (arabe et français), et le BOMOP.

Les offres, doivent être déposées auprès de bureau des marchés de la commune ,le dernier jour de la date limite de dépôt des offres, et avant 10h 00.

 

Les soumissionnaires, sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis ,qui aura lieu le dernier jour de l’expiration du délai de la parution du présent avis à …… ……..10h30 au siège de la L’APC de Naciria

Les soumissionnaires, resteront engagées par leurs offres, pendant une période de validité de Quatre-vingt-dix jours (90) ,à compter de la date limite, du dépôt des offres.

ANEP N° 2516007397