Catégorie : Non classé

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Lotissement Saïd Hamdine Bir Mourad Rais – ALGER

N° Identification fiscale : 000016001405697

A. A. D. L

Programme de logements location-vente

Appel d’OffreS NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 39/DRT/AADL/2025

(RELANCE APRES ANNULATION )

LA RÉALISATION DE 50 LOGEMENTS EN TCE

AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ».

SIS A LA COMMUNE DE NAAMA, WILAYA DE NAAMA

N° 39/DRT/AADL/2025

En application des dispositions de la Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment les articles N° 42,47 et 48 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT « AADL » – Direction Régionale de Tiaret lance appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales :

LA RÉALISATION DE 50 LOGEMENTS EN TCEAVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ».SIS A LA COMMUNE DE NAAMA, WILAYA DE NAAMA

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, s’adresse aux architectes et aux bureaux d’études inscrits dans le tableau national de l’ordre des architectes et en possession d’un agrément en cours de validité, justifiant les capacités techniques, professionnelles et financières suivantes :

Conformément aux articles 36.38,43,60et 63 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles 44,54,55,56 et 57 du décret présidentiel N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public. L’avis d’appel d’offre objet du présent cahier des charges s’adresse aux candidats remplissant les Conditions d’éligibilités suivantes :

En application du décret exécutif N° 93-289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N° 05-114 du 07/04/2005.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

Capacités professionnel

– Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie III (TROIS) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale en cours de validité.

b) Capacités financières

– Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années égale ou supérieur à 50 000 000,00 DA

c) Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

– Un (01), Architecte ou ingénieur ou master dans le domaine du bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 01 ans. – Un (01) Technicien supérieur en bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 01 ans

justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières.

2/-Moyens matériels :

Le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :

Système de construction :

– Un jeu Coffrage tunnel ou modulaire ou Un jeu Coffrage traditionnel de 450 m2

– Un (01) camion de 10 t ou plus.

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances, pour le matériel roulant constat récent d’huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de la soumission) matériel non roulant, et /ou un contrat leasing avec une banque).

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

– Un projet de réalisation d’au moins 40 logements en TCE en un seul tenant.

– Ou un cumul de projets de logements d’au moins 100 logements en TCE en prenant en considération les projets d’au moins 25 logements.

– Ou Un projet d’équipements en totalité (TCE) de catégorie B ou plus.

Justifier par des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution délivré par des maîtres d’ouvrages publics, des projets réceptionnés durant les dix (10) dernières années 2016 à 2025.

Cette attestation doit contenir les informations suivantes ou accompagné des documents ci-après :

L’intitulé du projet

Le montant du projet

Délai de réalisation

Date du procès-verbal provisoire

L’engagement de travail en (3*8) est obligatoire faute de quoi l’offre sera rejetée.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Noter bien que les moyens humains et matériels ayant été utilisé dans un projet objet d’appel d’offres (réalisation) AADL 03, ne peuvent être pris en compte au présent appel d’offres

L’entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs projets avec des moyens humains et matériels de l’offre technique distinct.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans    l’offre technique.

Contre le paiement de Vingt Mille (20 000.00 DA), au niveau de la régie de la direction

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, dans le cas d’un groupement momentané, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulation contraires dans la convention de groupement.

Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer au concours national d’architecture restreint.

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

1/-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

4/-Caution de soumission d’un montant supérieur à 1% de l’offre pour les offres excédants le montant d’un milliard de dinars en toutes taxes comprises (1 000 000 000 .00) DA/TTC

5/-Lettre d’engagement 3×8.

6/- Engagement de respect du délai.

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré habitable des logements.

3/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré commerces.

4/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré de la conciergerie.

5/- Le montant forfaitaire des travaux de viabilisation ainsi que le cout du mètre carré rapporté au logement.

6/- La décomposition du prix global et forfaitaire pour les logements.

7/- La décomposition du prix global et forfaitaire des commerces.

8/- La décomposition du prix global et forfaitaire de la conciergerie.

9/- La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux de viabilisation.

10/- Tableau récapitulatif du montant total du marché

11/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Un délai de préparation des offres de huit (08) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres au moins trois jours avant la date limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.

L’ouverture en séance publique du dossier de candidature, s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus- indiquée à Treize heures (13 h 00).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt –dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de séance d’ouverture des plis.

ANEP 2531008723

 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Lotissement Saïd Hamdine Bir Mourad Rais – ALGER

N° Identification fiscale : 000016001405697

A. A. D. L

Programme de logements location-vente

Appel d’OffreS NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

(RELANCE APRES ANNULATION )

LA RÉALISATION DE 1160 LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ». SIS AU POLE BOUMENGOUCHE, WILAYA DE TISSEMSILT

N° 47/DRT/AADL/2025

En application des dispositions de la Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment les articles N° 42,47 et 48 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT « AADL » – Direction Régionale de Tiaret lance appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales :

LA RÉALISATION DE 1160 LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ». SIS AU POLE BOUMENGOUCHE, WILAYA DE TISSEMSILT

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, s’adresse aux architectes et aux bureaux d’études inscrits dans le tableau national de l’ordre des architectes et en possession d’un agrément en cours de validité, justifiant les capacités techniques, professionnelles et financières suivantes :

Conformément aux articles 36.38,43,60et 63 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles 44,54,55,56 et 57 du décret présidentiel N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public. L’avis d’appel d’offre objet du présent cahier des charges s’adresse aux candidats remplissant les Conditions d’éligibilités suivantes :

En application du décret exécutif N° 93-289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N° 05-114 du 07/04/2005.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

Capacités professionnel

– Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie VII (SEPT) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale. Et Ayant qualification et classification professionnelles en Travaux publics ou Hydraulique en activité principale ou secondaire à la catégorie IV (Quatre) ou plus.

b) Capacités financières

– Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années égale ou supérieur à 1 300 000 000,00 DA

c) Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

– Deux (02), Architectes ou ingénieurs ou master dans le domaine du bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

– Un (01) Technicien supérieur en bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans

– Un (01) Technicien supérieur en VRD, ou TP ou hydraulique ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans

justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières.

2/-Moyens matériels :

Le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :

Système de construction :

– Coffrage tunnel ou modulaire : au moins quatre (04) coffrages

– Quatre (04) camions de 15 t ou plus

– Une (01) Centrale à Béton de 120 m3/h

– Trois (03) Grues fixes

– Trois pelles mécaniques.

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances, pour le matériel roulant constat d’huissier de justice (daté de six mois maximum à la date de dépôt des offres) matériel non roulant, et /ou un contrat leasing avec une banque).

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

– Un projet de 1000 logements en un seul tenant.

– Ou un cumul de projets de logements d’au moins 1500 logements en prenant en considération les projets de 300 logements ou plus.

– Où ayant réalisé Un projet d’équipements en totalité de catégorie D ou plus.

Justifier par des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution délivré par des maîtres d’ouvrages publics, des projets réceptionnés durant les dix (10) dernières années 2016 à 2025.

Cette attestation doit contenir les informations suivantes ou accompagné des documents ci-après :

L’intitulé du projet

Le montant du projet

Délai de réalisation

Date du procès-verbal provisoire

L’engagement de travail en (3*8) est obligatoire faute de quoi l’offre sera rejetée.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Le dossier de candidature ne peut être complété.

Noter bien que les moyens humains et matériels ayant été utilisé dans un projet objet d’appel d’offres (réalisation) AADL 03, ne peuvent être pris en compte au présent appel d’offres

L’entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs projets avec des moyens humains et matériels de l’offre technique distinct.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans    l’offre technique.

Contre le paiement de Vingt Mille (20 000.00 DA), au niveau de la régie de la direction

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, dans le cas d’un groupement momentané, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulation contraires dans la convention de groupement.

Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer au concours national d’architecture restreint.

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

1/-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

4/-Caution de soumission d’un montant supérieur à 1% de l’offre pour les offres excédants le montant d’un milliard de dinars en toutes taxes comprises (1 000 000 000 .00) DA/TTC

5/-Lettre d’engagement 3×8.

6/-Engagement de respect du délai.

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré habitable des logements.

3/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré commerces.

4/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré de la conciergerie.

5/- Le montant forfaitaire des travaux de viabilisation ainsi que le cout du mètre carré rapporté au logement.

6/- La décomposition du prix global et forfaitaire pour les logements.

7/- La décomposition du prix global et forfaitaire des commerces.

8/- La décomposition du prix global et forfaitaire de la conciergerie.

9/- La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux de viabilisation.

10/- Tableau récapitulatif du montant total du marché

11/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Un délai de préparation des offres de Sept (08) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres au moins trois jours avant la date limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.

L’ouverture en séance publique du dossier de candidature, s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus- indiquée à Treize heures (13 h 00).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt –dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de séance d’ouverture des plis.

ANEP 2531008749

 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Lotissement Saïd Hamdine  Bir  Mourad Rais – ALGER

N° Identification fiscale : 000016001405697

A. A. D. L

Programme de logements location-vente

appel d’OffreS NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

(RELANCE APRES ANNULATION )

LA RÉALISATION DE 800 LOGEMENTS EN TCE

AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ».

SIS A SAIDA, WILAYA DE SAIDA.

N° 44/DRT/AADL/2025

En application des dispositions de la Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment les articles N° 42,47 et 48 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

 

L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT « AADL » – Direction Régionale de Tiaret lance appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

LA RÉALISATION DE 800 LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ». SIS A SAIDA, WILAYA DE SAIDA

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, s’adresse aux architectes et aux bureaux d’études inscrits dans le tableau national de l’ordre des architectes et en possession d’un agrément en cours de validité, justifiant les capacités techniques, professionnelles et financières suivantes :

Conformément aux articles 36.38,43,60et 63 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles 44,54,55,56 et 57 du décret présidentiel

N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics. L’avis d’appel d’offre objet du présent cahier des charges s’adresse aux candidats remplissant les

Conditions d’éligibilités suivantes :

 

En application du décret exécutif N° 93-289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N° 05-114 du 07/04/2005.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

 

Capacités professionnelles

–  Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie VI (SIX) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale en cours de validité et Ayant qualification et classification professionnelles en Travaux publics ou Hydraulique en activité principale ou secondaire à la catégorie IV (Quatre) ou plus en cours de validité.

 

b) Capacités financières

Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années (2020-2021-2022-2023-2024) égale ou supérieur à 700 000 000,00 DA visées par les services des impôts.

 

 

 

 

 

c)Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

 

-Un (01) Architecte ou ingénieur ou master dans le domaine du bâtiment ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

-Un (01) Technicien supérieur en bâtiment ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

-Un (01) Technicien supérieur en VRD ou Travaux publics ou hydraulique ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

Justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières.

2/-Moyens matériels :

le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :

 

Système de construction :

– Coffrage tunnel ou modulaire : au moins trois (03) jeux de coffrages                                                                     – – Quatre (04) camions de 15 t ou plus

– Une (01) Centrale à Béton de 60 m3/h ou plus.

– Trois (03) grues fixes

– Deux (02) pelles mécaniques

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances en cours de validité, pour le matériel roulant constat d’huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de dépôt des offres), et /ou un contrat leasing avec une banque), matériel non roulant.

 

 

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

 

– Un projet de 500 logements TCE en un seul tenant.

– Ou Un cumul de projets de logements d’au moins 1000 logements TCE en prenant en considération les projets de 200 logements TCE ou plus,

– Ou un projet d’équipements en totalité (TCE) de catégorie D ou plus,

– Ou trois projets d’équipements en totalité (TCE) de catégorie C ou plus,

 

Justifier par des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution délivré par des maîtres d’ouvrages publics, des projets réceptionnés durant les dix (10) dernières années 2016 à 2025.

Cette attestation doit contenir les informations suivantes ou accompagné des documents ci-après :

L’intitulé du projet

Le montant du projet

Délai de réalisation

Date du procès-verbal provisoire

 

L’engagement de travail en (3*8) est obligatoire faute de quoi l’offre sera rejetée.

 

 

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Le dossier de candidature ne peut être complété.

Noter bien que les moyens humains et matériels ayant été utilisé dans un projet objet d’appel d’offres (réalisation) AADL 03, ne peuvent être pris en compte au présent appel d’offres

L’entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs projets avec des moyens humains et matériels de l’offre technique distinct.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans l’offre technique

 

Contre le paiement de Vingt Mille (20 000.00 DA), au niveau de la régie de la direction

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

 

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, dans le cas d’un groupement momentané, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulation contraires dans la convention de groupement.

Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer au concours national d’architecture restreint.

 

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges

 

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

 

1/-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

4/-Caution de soumission d’un montant supérieur à 1% de l’offre pour les offres excédants le montant d’un milliard de dinars en toutes taxes comprises (1 000 000 000 .00) DA/TTC

5/-Lettre d’engagement 3×8.

6/-Engagement de respect du délai.

 

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

 

1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré habitable des logements.

3/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré commerces.

4/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré de la conciergerie.

5/- Le montant forfaitaire des travaux de viabilisation ainsi que le cout du mètre carré rapporté au logement.

6/- La décomposition du prix global et forfaitaire pour les logements.

7/- La décomposition du prix global et forfaitaire des commerces.

8/- La décomposition du prix global et forfaitaire de la conciergerie.

9/- La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux de viabilisation.

10/- Tableau récapitulatif du montant total du marché

11/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Un délai de préparation des offres de huit (08) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres au moins trois jours avant la date limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.

L’ouverture en séance publique du dossier de candidature, s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus- indiquée à Treize heures (13 h 00).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt –dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de séance d’ouverture des plis.

anep2531008748

 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Lotissement Saïd Hamdine  Bir  Mourad Rais – ALGER

N° Identification fiscale : 000016001405697

A. A. D. L

Programme de logements location-vente

Appel d’OffreS NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 43/DRT/AADL/2025

(RELANCE APRES ANNULATION )

LA RÉALISATION DE 790 LOGEMENTS EN TCE

AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ».

SIS A BECHAR, WILAYA DE BECHAR.

En application des dispositions de la Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment les articles N° 42,47 et 48 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT « AADL » – Direction Régionale de Tiaret lance appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

LA RÉALISATION DE 790 LOGEMENTS EN TCEAVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES » SIS A BECHAR, WILAYA DE BECHAR.

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, s’adresse aux architectes et aux bureaux d’études inscrits dans le tableau national de l’ordre des architectes et en possession d’un agrément en cours de validité, justifiant les capacités techniques, professionnelles et financières suivantes :

Conformément aux articles 36.38,43,60et 63 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles 44,54,55,56 et 57 du décret présidentiel

N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics. L’avis d’appel d’offre objet du présent cahier des charges s’adresse aux candidats remplissant les

Conditions d’éligibilités suivantes :

En application du décret exécutif N° 93-289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N° 05-114 du 07/04/2005.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

Capacités professionnelles

–  Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie VI (SIX) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale en cours de validité et Ayant qualification et classification professionnelles en Travaux publics ou Hydraulique en activité principale ou secondaire à la catégorie IV (Quatre) ou plus en cours de validité.

b) Capacités financières

Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années (2020-2021-2022-2023-2024) égale ou supérieur à 700 000 000,00 DA visées par les services des impôts.

c)Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

-Un (01) Architecte ou ingénieur ou master dans le domaine du bâtiment ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

-Un (01) Technicien supérieur en bâtiment ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

-Un (01) Technicien supérieur en VRD ou Travaux publics ou hydraulique ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

Justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières.

2/-Moyens matériels :

le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :

Système de construction :

– Coffrage tunnel ou modulaire : au moins trois (03) jeux de coffrages                                                                     – Quatre (04) camions de 15 t ou plus

– Une (01) Centrale à Béton de 60 m3/h ou plus.

– Trois (03) grues fixes

– Deux (02) pelles mécaniques

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances en cours de validité, pour le matériel roulant constat d’huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de dépôt des offres), et /ou un contrat leasing avec une banque), matériel non roulant.

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

– Un projet de 500 logements TCE en un seul tenant.

– Ou Un cumul de projets de logements d’au moins 1000 logements TCE en prenant en considération les projets de 200 logements TCE ou plus,

– Ou un projet d’équipements en totalité (TCE) de catégorie D ou plus,

– Ou trois projets d’équipements en totalité (TCE) de catégorie C ou plus,

Justifier par des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution délivré par des maîtres d’ouvrages publics, des projets réceptionnés durant les dix (10) dernières années 2016 à 2025.

Cette attestation doit contenir les informations suivantes ou accompagné des documents ci-après :

L’intitulé du projet

Le montant du projet

Délai de réalisation

Date du procès-verbal provisoire

L’engagement de travail en (3*8) est obligatoire faute de quoi l’offre sera rejetée.

 

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Le dossier de candidature ne peut être complété.

Noter bien que les moyens humains et matériels ayant été utilisé dans un projet objet d’appel d’offres (réalisation) AADL 03, ne peuvent être pris en compte au présent appel d’offres

L’entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs projets avec des moyens humains et matériels de l’offre technique distinct.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans l’offre technique

Contre le paiement de Vingt Mille (20 000.00 DA), au niveau de la régie de la direction

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, dans le cas d’un groupement momentané, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulation contraires dans la convention de groupement.

Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer au concours national d’architecture restreint.

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

1/-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent

cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

4/-Caution de soumission d’un montant supérieur à 1% de l’offre pour les offres excédants le montant d’un milliard de dinars en toutes taxes comprises (1 000 000 000 .00) DA/TTC

5/-Lettre d’engagement 3×8.

6/-Engagement de respect du délai.

 

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré habitable des logements.

3/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré commerces.

4/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré de la conciergerie.

5/- Le montant forfaitaire des travaux de viabilisation ainsi que le cout du mètre carré rapporté au logement.

6/- La décomposition du prix global et forfaitaire pour les logements.

7/- La décomposition du prix global et forfaitaire des commerces.

8/- La décomposition du prix global et forfaitaire de la conciergerie.

9/- La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux de viabilisation.

10/- Tableau récapitulatif du montant total du marché

11/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Un délai de préparation des offres de Quinze (08) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres au moins trois jours avant la date limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.

L’ouverture en séance publique du dossier de candidature, s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus- indiquée à Treize heures (13 h 00).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt –dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de séance d’ouverture des plis.

ANEP 2531008750

 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Lotissement Saïd Hamdine  Bir  Mourad Rais – ALGER

N° Identification fiscale : 000016001405697

A. A. D. L

Programme de logements location-vente

Appel d’OffreS NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

(RELANCE APRES ANNULATION )

N° 42/DRT/AADL/2025

LA RÉALISATION DE 400 LOGEMENTS EN TCE

AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ».

SIS AU POS 27 EL BAYADH, WILAYA D’EL BAYADH.

En application des dispositions de la Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment les articles N° 42,47 et 48 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT « AADL » – Direction Régionale de Tiaret lance appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

LA RÉALISATION DE 400 LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ». SIS AU POS 27 EL BAYADH, WILAYA D’EL BAYADH

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, s’adresse aux architectes et aux bureaux d’études inscrits dans le tableau national de l’ordre des architectes et en possession d’un agrément en cours de validité, justifiant les capacités techniques, professionnelles et financières suivantes :

Conformément aux articles 36.38,43,60et 63 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles 44,54,55,56 et 57 du décret présidentiel

N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics. L’avis d’appel d’offre objet du présent cahier des charges s’adresse aux candidats remplissant les

Conditions d’éligibilités suivantes :

En application du décret exécutif N° 93-289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N° 05-114 du 07/04/2005.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

Capacités professionnelles

–  Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie Ⅳ (QUATRE) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale en cours de validité.

b) Capacités financières

Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années (2020-2021-2022-2023-2024) égale ou supérieur à 250 000 000,00 DA visées par les services des impôts.

c)Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

-Un (01) Architecte ou ingénieur ou mastère dans le domaine du bâtiment ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

-Un (01) Technicien supérieur en bâtiment ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

Justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières.

2/-Moyens matériels :

le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :

Système de construction :

– Coffrage tunnel ou modulaire, ou traditionnel.

au moins deux (02) jeux de coffrages (correspond à un 02×450 m2 de coffrage) .                                                                  -Deux (02) camions de 15 t ou plus.

-Une (01) Centrale à Béton de 30 m3/h ou plus.

-Une (01) grue fixe.

-Une (01) pelle mécanique.

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances en cours de validité, pour le matériel roulant constat d’huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de dépôt des offres), et /ou un contrat leasing avec une banque), matériel non roulant.

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

-Un projet de réalisation d’au moins 200 logements en TCE en un seul tenant.

-Ou Un cumul de projets de logements d’au moins 500 logements en TCE en prenant en considération les projets de 100 logements TCE ou plus.

– Deux projets d’équipements en totalité (TCE) de catégorie C ou plus,

Justifier par des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution délivré par des maîtres d’ouvrages publics, des projets réceptionnés durant les dix (10) dernières années 2016 à 2025.

Cette attestation doit contenir les informations suivantes ou accompagné des documents ci-après :

L’intitulé du projet

Le montant du projet

Délai de réalisation

Date du procès-verbal provisoire

 

L’engagement de travail en (3*8) est obligatoire faute de quoi l’offre sera rejetée.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Le dossier de candidature ne peut être complété.

Noter bien que les moyens humains et matériels ayant été utilisé dans un projet objet d’appel d’offres (réalisation) AADL 03, ne peuvent être pris en compte au présent appel d’offres

L’entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs projets avec des moyens humains et matériels de l’offre technique distinct.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans l’offre technique

Contre le paiement de Vingt Mille (20 000.00 DA), au niveau de la régie de la direction

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, dans le cas d’un groupement momentané, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulation contraires dans la convention de groupement.

Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer au concours national d’architecture restreint.

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

1/-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

4/-Caution de soumission d’un montant supérieur à 1% de l’offre pour les offres excédants le montant d’un milliard de dinars en toutes taxes comprises (1 000 000 000 .00) DA/TTC

5/-Lettre d’engagement 3×8.

6/-Engagement de respect du délai.

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré habitable des logements.

3/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré commerces.

4/- Le montant forfaitaire ainsi que le cout du mètre carré de la conciergerie.

5/- Le montant forfaitaire des travaux de viabilisation ainsi que le cout du mètre carré rapporté au logement.

6/- La décomposition du prix global et forfaitaire pour les logements.

7/- La décomposition du prix global et forfaitaire des commerces.

8/- La décomposition du prix global et forfaitaire de la conciergerie.

9/- La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux de viabilisation.

10/- Tableau récapitulatif du montant total du marché

11/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

un délai de préparation des offres de Huit (08) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres au moins trois jours avant la date limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.

L’ouverture en séance publique du dossier de candidature, s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus- indiquée à Treize heures (13 h 00).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt –dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de séance d’ouverture des plis.

ANEP 2531008751