Catégorie : Non classé

ENTRETIEN ET REPARATIONS DANS L’ETABLISSEMENT EN 10 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

wilaya de m’sila

DAIRA DE MAGRA

COMMUNE DE MAGRA

NIF /099716000280672

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°:  10 /2025

Conformément à l’article 39 de la loi 23/12 du 05/08/2023 fixant les règles générales des marchés publics – le  président de l’ APC de la commune de magra lance un appel d’offres national ouvert exigence de capacités minimales  pour :

Entretien et réparations dans l’établissement

Lot 1 : École Chahid Bouhafs Dahman + École Chahid Haji Qassoum

Lot 2 : École Chahid Cherif Moussa + École Chahid Shawq Mohamed

Lot 3 : École Chahid Daman Ali + École Chahid Al-Alji Mohamed

Lot 4 : École Chahid Qasri Issa + École Chahid Khairi Al-Tayeb

Lot 5 : École Chahid Wahid Ibrahim + École Chahid Brik Boukhalfa

Lot 6 : École Chahid Mohamed Lakhdar Al-Shadhili + École Chahid Wahid Masoud

Lot 7 : École du 1er novembre 1954 + École Chahid Wahid Mohamed Saleh.

Lot 8 : École Mujahida Dridi Al-Alja + École Annexe des Chahids dans le quartier de Dhabah.

Lot 9 : École Chahid Sahnoun Issa + École Mujahid Ben Nasser Ammar

Lot 10 : École Chahid  Chali Al-Nawi + École des Chahids + École Chahid  Achour Al-Arabi

Les candidats peuvent retirer le dossier auprès du service technique de la commune contre paiement de 10.000.00 DA  pour chaque lot au guichet de Mr. Le trésorier communal de MAGRA.

Les dossiers doit être constitue de 03 offres : 1-dossier candidature 2- dossier technique 3- dossier financier

1- dossier de candidature :

  • déclaration de candidature remplie et signée et cachetée et datée.
  • déclaration de probité remplie et signée et cachetée et datée.
  • casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention ” néant” dans le cas contraire il doit joindre le jugement et le casier judicaire .le casier judicaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une société
  • documents fiscaux et parafiscaux en cour de validité (CASNOS-  CNAS –  CACOBATPH) (copies)
  • l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier  moins de 03 mois .
  • registre de commerceélectronique  (copie) .
  • numéro fiscal (copie)
  • certificat de qualification et classification professionnelles (principal en domaine de Construction ( la  02) et plus / valide
  • bilan financiers du 03 dernière années. (Copie).
  • statut principale par a port aux sociétés (copie) .
  • l’attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du CNRC. (Copie).
  • plan d’exécution
  • capacités techniques :

a- moyens humains: liste des moyens humains signés par l’entrepreneur. Avec les certificats de CNAS et CACOBATPH pour les cadres

b -moyens matériels :liste de matériel justifiée (copie) Chaque entrepreneur doit présenter une copie de la liste des équipements destinés au projet préparée par un expert accrédité ou un Lussier judiciaire pour une période d’un  01 an valable à la date d’ouverture des enveloppes, accompagnée de copies avec deux rectos de cartes grises + certificats d’assurance valides, tandis que pour les équipements qui ne portent pas de carte grise, une liste de matériel préparée par un expert accrédité ou un rapport judiciaire émis depuis moins d’un an doit être présenté valide à la date d’ouverture des enveloppes.

c – références professionnelles :références professionnelles des travaux pareils réalisés pendant  et le montant (copies)

2- l offre technique :

  • une déclaration à souscrire
  • le cahier des charger portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté “
  • tout document permettant d’évaluer l’offre technique :un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions .

3- dossier financée:

  • lettre de soumission remplie et signée et cacheté et datée
  • bordeau des prix unitaire en lettres et en chiffres  signé et caché et daté
  • devis quantitatif et estimatif Signé et cacheté et daté

Les offres doivent comporter un dossier de candidature une offre technique et une offre financière .

Le dossier de candidature ,l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales .

“dossier de candidature” ,” offre technique” ou “offre financière”, selon le cas ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetéeet anonyme comportant la mention Les offres doivent adressées :

à Monsieur le Président de l’ A.P.C. de MAGRA.

( a n .ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – appel d’offres)

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

Entretien et réparations dans l’établissement–lot  concerné

Remarque  : les soumissionnaires peut participer à toutes les lots, et les soumissionnaires techniquement qualifié qui soumet l’offre financière la plus basse obtiendra le plus grand nombre des lots, selon l’ordre des lots..

La date limite de dépôt des offres est fixée à 10 jours à compter de la publicaton de l’avis dans la presse ou Bomop  à compter de 10:00 heures jusqu’à l’heure de l’ouverture par la commission d’ouverture des plis à 10:30 heures dans le même jour. De plus, le dernier jour est réservé au dépôt des offres, et Les cahiers de charge ne peuvent pas être retirés.

Cet avis tien lieu d’invitation des soumissionnaires à assisté à la séance d’ouverture des plis.

La durée de validité de la soumission est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des soumissions.

anep 2516021513

 

ACQUISITION MATERIEL D’IMAGERIE TOMOGRAPHIE PAR EMISSION DE POSITIONS-TOMODENSITOMERIE (PET-SCAN)

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

WILAYA DE TIZI-OUZOU

NIF N° 099715019250615

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 03/DSP/2025

La Direction de la santé et de la population de la wilaya de Tizi Ouzou relance l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour «l’Acquisition Matériel d’imagerie tomographie par émission de positons-tomodensitométrie (PET-SCAN).

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, sont invités à retirer le cahier des charges auprès de la direction de la santé et de la population de wilaya Tizi-Ouzou « Bureau des marchés », à titre gracieux.

Eligibilité des candidats :

Conformément à l’article 44 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations des service public; ne sont admis à présenter des offres pour chacun des lots faisant l’objet du cahier des charges que les soumissionnaires :

Ayant un agrément ou une autorisation de programme d’importation (pour les importateurs) délivrée par le ministère de la santé de la population et certificat de fabrication d’origine algérienne pour le fabricant délivré par la chambre de commerce.

Ayant une capacité financière moyenne des trois meilleurs chiffres d’affaire réalisée durant les cinq dernières années (2019-2020-2021-2022-2023) égale ou supérieur à 60 000 000,00 DA (justifié par les bilans financiers approuvés par les services des impôts).

Ayant au moins une (01) attestation de bonne exécution similaire au cahier des charges délivrées par un établissement public.

Conformément à l’article 47 de la loi 23-12 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatives au marchés publics, et aux dispositions de l’article 67 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats à l’avis d’appel d’offres joindront à leurs soumissions les pièces ci-après :

a) Dossier de candidature :

1. Déclaration de candidature à renseigner à signer à cacheter et à dater par le soumissionnaire.

2. La déclaration de probité à renseigner à signer à dater et à cacheter.

3. Copie du statut de l’entreprise.

4. Registre de commerce (électronique) délivré par CNRC.

5. Numéro et domiciliation du compte bancaire.

6. Capacité financière : Bilans fiscaux des trois meilleurs chiffres d’affaire réalisé durant les cinq dernières années (2019-2020-2021-2022-2023) dument visé par l’administration fiscale.

7. Références professionnelles : copies d’au moins une (01) attestation de bonne exécution similaire au cahier des charges délivrées par un établissement public.

8. La copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les services du Centre National du Registre de Commerce (pour les personnes morales).

9. Ayant un agrément ou une autorisation de programme d’importation (pour les importateurs) délivrée par le ministère de la santé de la population, certificat de qualité.

10. Certificats de conformité.

11. Certificat de vente dans le pays d’origine (certificat de libre vente).

b) Offre technique :

1. Déclaration à souscrire à renseigner à signer à dater et à cacheter par le soumissionnaire

2. Mémoire technique comportant :

• Caractéristiques techniques de l’appareil (justifiés par les catalogues)

Documentation technique du suivi des opérations de maintenance préventive et leurs périodicités

Une lettre d’engagement déterminant le délai de livraison garantie du matériel

Une lettre d’engagement déterminant la durée de service après-vente (Opérations de maintenance, la disponibilité des pièces de rechange) après la mise en service du matériel.

Une lettre d’engagement pour l’intervention rapide de l’équipe de maintenance.

Une lettre d’engagement pour la formation des utilisateurs et des techniciens.

Mémoire technique à renseigner à signer à dater et à cacheter par le soumissionnaire

3. Le cahier des charges à compléter, à dater, à signer et à parapher sur toutes les pages par le soumissionnaire

portant la mention manuscrite «lu et accepté »

N/B : Les copies des pièces sus énumérées doivent être en cours de validité.

c) Offre financière :

1. Lettre de soumission à renseigner, à dater, à signer et portant le cachet du soumissionnaire.

2. Bordereau des prix unitaires à renseigner, à dater, à signer et portant le cachet du soumissionnaire.

3. Détail quantitatif et estimatif à compléter, à dater, à signer et portant le cachet du soumissionnaire.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérer dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention *dossier de candidature*, *offre technique* ou *offre financière selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention :

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales portant :

« ACQUISITION MATERIEL D’IMAGERIE TOMOGRAPHIE PAR EMISSION DE POSITONS-TOMODENSITOMETRIE (PET-SCAN) » .

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Les offres doivent être déposées à l’adresse ci-après :

LA DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

WILAYA DE TIZI-OUZOU

« BUREAU DES MARCHES »

La durée de préparation des offres est de vingt et un (21) jours à compter de la date de la première publication de l’avis d’appel d’offre dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics.

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis des offres techniques et financières correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard 12 h 00 mn, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis se déroulera le même jour correspondant à la date limite de dépôt des offres (dernier jour de la durée de préparation des offres) à treize heures (13h00 mn) en séance plénière et en présence de l’ensemble des soumissionnaires.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de vingt et un (21) jours augmentés de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres.

ANEP N°2516021518

 

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES TROTTOIRS A TRAVERS DIVERS QUARTIERS DE LA COMMUNE DE BIRKHADEM EN 02 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE BIR MOURAD RAIS

COMMUNE DE BIR KHADEM

N° : 08/2025

NIF N° 41000200001608501011

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

 

La commune de Birkhadem lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales Travaux de Réaménagement des trottoirs à travers divers quartiers de la commune de Birkhadem en deux (02) lots séparés :

Lot n°01 : Travaux de réaménagement des trottoirs au niveau de la rue des 03 frères Djillali et Mezouar Abdelkader.

Lot n°02: Travaux de réaménagement des trottoirs au niveau de la rue Arab Si Ahmed. – commune de Birkhadem-

NB: le présent avis d’appel d’offre est lancé en deux (02) lots séparés, le soumissionnaire peuvent soumissionner pour un (01) ou deux (02) lots, l’offre économique la plus avantageuse correspond à l’offre la moins-disante parmi les offres pré qualifié techniquement sera attributaire pour un (01) lot au maximum, soit le plus consistants parmi les lots ou le soumissionnaire est mois disant pour plusieurs lots.

Les soumissionnaires admis à concourir sont dont les capacités répondent aux critères sous cités :

Lot n°01 : Travaux de réaménagement des trottoirs au niveau de la rue des 03 frères Djillali et Mezouar Abdelkader :

– Capacité professionnelles : Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine des travaux de bâtiment ou Travaux publics -activité principale, catégorie quatre (04) ou plus en cours de validité.

-Capacité Financière : Le chiffre d’affaire moyen des trois dernières années (2021, 2022 et 2023) égale ou Supérieur à 30.000 000,00 DA justifiés par les bilans visés par les services des impôts.

Capacité Techniques :

Moyens Humains: Ayant au moins un ingénieur d’état en Gini civile ou architecte ou master II en Gini civile Justifies par les diplômes, l’état nominatif CNAS/ attestation d’affiliation de la CNAS, CASNOS en cours de validité.

Moyens Matériels : Ayant au moins un camion de 2.5 T et plus, Justifies par les cartes grises avec assurance en cours de validité.

– Références Professionnelles : Ayant réalisé au moins un projet similaire justifiée par attestation de bonne exécution, délivré par des maitres d’ouvrages publics.

Lot n°02: Travaux de réaménagement des trottoirs au niveau de la rue Arab Si Ahmed :

– Capacité professionnelles : Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine des travaux de bâtiment ou Travaux publics -activité principale, catégorie quatre (04) ou plus en cours de validité.

-Capacité Financière : Le chiffre d’affaire moyen des trois dernières années (2021, 2022 et 2023) égale ou Supérieur à 15.000 000,00 DA justifiés par les bilans visés par les services des impôts.

Capacité Techniques :

Moyens Humains: Ayant au moins un ingénieur d’état en Gini civile ou architecte ou master II en Gini civile Justifies par les diplômes, l’état nominatif CNAS/ attestation d’affiliation de la CNAS, CASNOS en cours de validité.

Moyens Matériels : Ayant au moins un camion de 2.5 T et plus, Justifies par les cartes grises avec assurance en cours de validité.

– Références Professionnelles : Ayant réalisé au moins un projet similaire justifiée par attestation de bonne exécution, délivré par des maitres d’ouvrages publics.

NB: PV de visite de site est obligatoire et éliminatoire elle est dument vises par le Maitre d’ouvrage.

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invités à retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de la commune contre paiement de 5000.00 DA au niveau de trésorier communal.

Les soumissions contiendront obligatoirement les pièces et documents en cours de validité exigé par la réglementation en vigueur, L’offre doit être présentée dans des plis séparés et cachetés portant la mention «  dossier de candidature » , «  offre technique » et « offre financière », à l’intérieur de la même offre. Le pli extérieur doit être fermé et anonyme portant l’objet du projet le numéro de l’avis d’appel d’offres et la mention suivante :

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 08 /2025

Travaux de Réaménagement des trottoirs à travers divers quartiers de la commune de Birkhadem en deux (02) lots séparés :

Lot N……………………………………- COMMUNE DE BIRKHADEM-

«  A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Les offres doivent être déposées au niveau de bureau des marchées de la commune de Birkhadem, appuyées des documents suivants :

1- DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT :

1-Une déclaration de candidature datée; signée et paraphée;

2-Déclaration de probité datée signée et paraphée;

Et le reste des pièces sont énumérées dans le cahier des charges.

2- L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENT:

1-La déclaration à souscrire daté; signé et paraphé;

2-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”.

Et le reste des pièces sont énumérées dans le cahier des charges.

L’OFFRE FINANCIERE CONTIENT:

*La lettre de soumission, dûment renseignée;

*Le bordereau des prix unitaires (BPU), dûment renseigné ;

*Le détail quantitatif et estimatif (DQE), dûment renseigné ;

(La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la première parution dans les journaux nationaux et le BOMOP.

La date et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres à 12h00.

Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister la séance publique d’ouverture des plis techniques et financiers à 13h00 au niveau du siège de la commune.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentées de trois mois.

 

ANEP 2516021515

 

 

 

 

ACQUISITION DES BACS POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS AU PROFIT DES COMMUNES DE LA WILAYA

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SÉTIF

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

Service de la Planification et du Suivi des Programmes de Développement

NIF:0984.1901.50.01.929

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITÉS MINIMALES N°08/DAL/2025

 

La Direction de l’administration locale-de la wilaya de Sétif, lance un Appel d’Offres National ouvert Avec exigence de capacités minimales ,Conformément aux articles 37, 38, et 39 de la loi n°23-12 du 5 août 2023, et conformément aux dispositions des articles 39,40, 42 ,et 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics, et des délégations de service public, pour Opération:

Acquisition DES BACS POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS AU PROFIT DES COMMUNES DE LA WILAYA.

Les opérateurs économiques, ayant un registre de commerce dans la spécialité (producteurs justifiants leurs activités par le certificat de fabricant délivré par la chambre de commerce, Importateurs, Commerce en gros, Commerce en détaille , ayant au moins une attestation de bonne exécution, qui justifie la vente de produits similaires délivrée par un Maître d’ouvrage.

sont invitées à retirer les cahiers des charges, auprès de la direction de l’administration locale de la wilaya de Sétif (Secrétariat de la direction) «Av de l’ALN – l’Armée de Libération Nationale -». Contre paiement d’un montant de 4000 DA, frais d’impression, auprès du régisseur de la wilaya

Les offres, doivent être déposées auprès du secrétariat de la Direction de l’administration locale de la Wilaya de Sétif.

Les offres, doivent être présentées comme suit:

Dossier candidature (voir cahier des charges) offre technique ((voir cahier des charges) – offre financière (voir cahier des charges)

N.B: Le non dépôt de la mémoire technique justificative (remplie, signée, datée, et cachetée) entraîne automatiquement le rejet de l’offre.

Les trois (03) Enveloppes, fermées (dossier candidature, offre technique, et offre financière), devront être transmises sous une quatrième enveloppe anonyme ,qui ne devra comporter, que la mention suivante

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE SÉTIF

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITÉS MINIMALES

N°…… /DAL/2025

ACQUISITION DES BACS POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS AU PROFIT DES COMMUNES DE LA WILAYA

Il ne peut être ouvert que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluations des offres

La date de dépôt des offres, est fixée à Quinze (15) jours ,à compter de la première parution du présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ,et BOMOP, à 12h00.

-Les offres déposées après le délai précisé, seront rejetées.

-Les offres ,resteront valides pendant toute la durée de préparation des offres, augmentées de (90) jours

Les Soumissionnaires, sont invités à la séance d’ouverture des plis, prévue le jour de dépôt des offres, à treize heures (13h00), au Siège de la Wilaya -Direction de l’Administration Locale – Salle des réunions.

ANEP N° 2516021520

 

AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CYCLE SECONDAIRE DE LA WILAYA DE TISSEMSILT EN 04 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TISSEMSILT

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Numéro d’identification fiscale 000138019003356.

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales

N° 34  DEP / 2025

La Direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt  Lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimalespour :

  • INTITULE D’OPERATION : étude, suivi, confortement , aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire de la wilaya de TISSEMSILT .
  • Projet :amenagement et réhabilitation des etablissements scolaires du cycle secondaire de la wilaya de tissemsilt .

LOT 01 : Aménagement classes joint coté entrée principale+ dortoir au lycée MALEK MOHAMED commune de SIDI SLIMANE

LOT 02 : Reconstruction mur de cloture  Au Lycée IBN KHALDOUNE Commune De LAYOUNE –

LOT 03 : Travaux D’aménagement Et De Réhabilitation De La Salle De Sport Du Lycée BOUDERNANE DJILLALI THENIET EL HAD

LOT 04 : Travaux d’étanchéité Bloc pédagogique, internat et réfection bloc sanitaire Lycée 11 DECEMBRE- TISSEMSILT

 

Le soumissionnaire peut participer pour un lot ou plusieurs lots, néanmoins, il lui sera attribuéun (01) seul lots au maximum le plus avantageux pour l’administration.

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises nationales, publiques ou privées, dont les capacités répondent aux critères suivants :

LOT 01 : Aménagement classes joint coté entrée principale+ dortoir au lycée MALEK MOHAMED commune de SIDI SLIMANE

LOT 04 : Travaux d’étanchéité Bloc pédagogique, internat et réfection bloc sanitaire Lycée 11 DECEMBRE- TISSEMSILT

  1. Capacités professionnelles :
  • Certificat de qualification et classification professionnelles catégorie trois (02) ou plus comme activité principale Bâtiment. (valable le jour d’ouverture).
    1. Capacités Financières :
  • Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années, supérieur ou égal à7 .000.000,00 DA. Justificatifs visés par les services des impôts.

« Ou Fourni par l’attestation d’activité ou C20 signé par service fiscaux ».

LOT 02 : Reconstruction mur de clôture Au Lycée IBN KHALDOUNE Commune De LAYOUNE –

LOT 03 : Travaux D’aménagement Et De Réhabilitation De La Salle De Sport Du Lycée BOUDERNANE DJILLALI THENIET EL HAD

  • Capacités professionnelles :
  • Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie une (01) ou plus comme activité principale Bâtiment. (valable le jour d’ouverture).
    • Capacités Financières :
  • Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années, supérieur ou égale à 3.000.000,00 DA. Justificatifs visés par les services des impôts.

« Ou Fourni par l’attestation d’activité ou C20 signé par service fiscaux ».

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION :

  • Le dossier de candidature contient :
  • une déclaration de candidature  datée et visée.
  • une déclaration de probité datée et visée.
  •  les statuts pour les sociétés.
  • les documents relatifs aux pouvoir habilitants les personnes à engager l’entreprise
  •  tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des  sous- traitants
  • Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité
  • Bilans des trois dernières années ou l’attestation d’activité ou C20  visées par service des impôts.
  • Références professionnelles délivrées par le maitre de l’ouvrage.
  • Liste des moyens humains et matériels.
  • Un extrait du casier judiciaire du gérant.
  • Les références bancaires (Solvabilité)
  • Instruction aux soumissionnaires, CCAG et le CPS signé et paraphée
  • Carte d’immatriculation fiscale.
  • Extrait de rôle néant ou échéancier.
  • Attestation de dépôt des comptes sociaux  pour les sociétés délivré par le CNRC en cours de validité) à défaut l’offre du soumissionnaire sera rejetée.
    • L’offre technique contient :
  1. La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition du cachet.
  2. Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un  mémoire technique justificatif répondant aux points suivants :
  • La méthodologie d’exécution qui précisera toute l’organisation du travail compte tenu de toutes les interfaces existantes sur le chantier.
  • Le délai d’exécution.
  • Les produits proposés.
  • Les moyens humains affectés au chantier.
  • Les moyens matériels affectés au projet.
  1. Le cahier des charges, portant le cachet du soumissionnaire sur toutes les pages et portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».
  2. Le procès-verbal de visite du site.
  3. Planning d’exécution des travaux.
    • L’offre financière contient:
  1. La lettre de soumission datée et visée.
  2. Le bordereau des prix unitaires.
  3. Le devis quantitatif et estimatif.
La date de dépôt des offres est fixée ou dixième (10) jours à compter de la date de première parution de l’avis dans la presse ou le BOMOP avant 13H30

Les offres seront déposées pour pli porteur chez l’acquéreur à l’adresse ci –après :

Direction des équipements publics à Tissemsilt, extension siège de la wilaya

  1. Directions) Rue Frères Hamdi Siège De La Wilaya Tissemsilt.

Les soumissionnaires soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées et cachetées la première contenant l’offre de candidature, la deuxième contenant L’offre technique et La troisième contenant L’offre financière. Introduites dans une enveloppe extérieure cachetée anonyme ne portant que les mentions suivantes :

  1. Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales
  • Projet : aménagement et réhabilitation des etablissements scolaires du cycle secondaire de la wilaya de tissemsilt  .

Lot : a préciser

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Les offres seront valables pendant Quatre-vingt-dix jours (90 jours) augmentée par le délai de préparation des offres après la remise des offres.

L’ouverture des offres techniques et financières se fera en séance publique le dernier jour ouvrablecorrespondant à la date limite de dépôt des offres à14 H :00, au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt.

 

anep 2516021531

 

LA REALISATION EN TOUS COPRS D’ETAT AVEC VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR DES 550/4000 LOGTS PUBLICS LOCATIFS DE TYPE F3 A LA COMMUNE DE MESSAD WILAYA DE DJELFA EN 05 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE DIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA DE DJELFA

N.I.F : DL 001317019004944

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 22 /2025 – POUR LA DEUXIEME FOIS

En application des articles 39,46, 47 et 48 de la loi N° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et de l’article 44 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, DIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA DE DJELFA, dont le siège social sis à la cité centre-ville, ex service des élections Djelfa wilaya de Djelfa, lance pour la deuxième un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

LA REALISATION EN TOUS CORPS D’ÉTAT AVEC VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR DES 550/4000 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS DE TYPE F3, A LA COMMUNE DE MESSAD WILAYA DE DJELFA :

Lots Commune Gabaries/

types
Lot 01 : Réalisation de 100/550/40001 logements publics locatifs (F3) (en T.C.E) y compris aménagements extérieurs et V.R.D à la Commune de Messad. Messaad Collectif
Lot 02 : Réalisation de (100/550/40001 logements publics locatifs (F3) (en T.C.E) y compris aménagements extérieurs et V.R.D à la Commune de Messad.
Lot 03 : Réalisation de (100/550/4000) logements publics locatifs (F3) (en T.C.E) y compris aménagements extérieurs et V.R.D à la Commune de Messad.
Lot 04 : Réalisation de (100/550/4000) logements publics locatifs (F3) (en T.C.E) y compris aménagements extérieurs et V.R.D à la Commune de Messad.
Lot 05 : Réalisation de (150/550/40001 logements publics locatifs (F3) (en T.C.E) y compris aménagements extérieurs et V.R.D à la Commune de Messad.

Programme 4000 logements publics locatifs à travers la wilaya de Djelfa

Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux entreprises publiques et privées (seul ou en groupement) ayant la qualification et classification professionnelles pour les travaux objet de l’appel d’offres pour lesquels il postule, tout en remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

1- Capacités professionnelles : Ayant la qualification et classification professionnelles à la catégorie Quatre (04) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale, et en travaux publics ou hydraulique comme activité secondaire en cours de validité.

2- Capacités financières : Ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égale à 70 000 000,00DA; C’est la moyenne des (03) trois meilleurs chiffres d’affaires dans les bilans des cinq (05) dernières années (2020-2021-2022-2023-2024) (justifié par des bilans visés par les services des impôts).

3- Capacités techniques :

Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

Un (01) Architecte ou Ingénieur ou Master en Génie civil, ayant une expérience minimum de 03 ans, justifié par Diplômes, Affiliations CNAS, le cas échéant fiche carrière CNAS.

Moyens matériels : le soumissionnaire devra avoir minimum le matériel suivant :

Une (01) Grue mobile ou fixe.

Un (01) camion de 5 Tonnes ou plus.

Matériel roulant justifiés par carte grise et assurance, le matériel non roulant justifié par un PV d’un huissier de justice daté de moins d’une année à la date de l’ouverture des plis.

4- Références professionnelles : le soumissionnaire doit satisfaire l’une des conditions suivantes :

– Ayant réalisé un projet de 50 logements ou plus en un seul tenant.

-Ou Deux projets d’équipement classé à la catégorie « B », Ou un projet d’équipement classé à la catégorie « C » ou plus.

Justifiées par des attestations de bonne exécution ou de travaux faits, comportant : l’intitulé, le montant, et la date de réception provisoire, délivrées par des maitres d’ouvrages publics pour des projets réceptionnés durant les dix dernières années (2016 à 2025).

NB : Pour le groupement d’entreprises, qui doit être impérativement solidaire, chacun des membres doit présenter un certificat de qualification et classification professionnelles à la catégorie Quatre (04) ou plus en cours de validité, qualifié en Bâtiment comme activité principale, et en travaux publics ou hydraulique comme activité secondaire. En outre, Pour justifier de l’éligibilité du groupement, il sera tenu compte des capacités de l’ensemble de ses membres (Capacité financière, technique et Références professionnelles).

A ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier individuellement de l’ensemble des capacités exigées, dans le cahier des charges.

•Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

•Les moyens humains et matériels ayant servi à l’éligibilité du soumissionnaire ne sont pas sujet de notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

•Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, et peuvent être retenue pour un ou plusieurs lots avec des moyens techniques distincts.

L’attribution se fera lot par lot à partir du premier lot.

L’ensemble des soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges gratuitement auprès de la direction du logement de la wilaya de Djelfa- bureau des marchés publics-cité centre ville, ex service des élections.

Le dossier de soumission doit contenir :

Dossier de candidature

Offre Technique

Offre Financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique », « offre financière », selon le cas ;

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

A Monsieur le Directeur du logement d la wilaya de Djelfa « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°……….l’objet de l’appel d’offres »

L’offre doit parvenir au service contractant à la date et au plus tard à l’heure limite de dépôt des offres. Aucune modification, rature, surcharge ou suppression sur le présent cahier des charges n’est admise.

L’ensemble des pièces, devra être coté, paraphé, daté et signé par la personne physique ou morale habilitée à cet effet.

A/-L’enveloppe dénommée « DOSSIER DE CANDIDATURE » contient :

1-Une déclaration de candidature renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

2-Une déclaration de probité renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet. 3-Une copie du statut pour les personnes morales (s’il y’a lieu)

4-protocole du groupement selon le cas.

5-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

6-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats conformément aux conditions d’éligibilité contenues dans l’article 03 du cahier des charges de l’offre technique, à savoir :

Les références professionnelles de l’entreprise appuyées par des attestations de bonne exécution ou de travaux faits délivrées par des maîtres d’ouvrages publics durant les dix (10) années (2016 à 2025) comprenant :

l’intitulé, le montant et la date du PV de réception provisoire

7- Les bilans.

8- Copie de l’attestation de la qualification demandé.

9-Copie de la mise à jour CNAS; CASNOS; CACOBATH.

10 -Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier valable le jour d’ouverture.

11 -Copie du registre de commerce.

12 -Copie de l’attestation de dépôts des comptes sociaux.

13- numéro d’identification fiscale.

B/- L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » abritera

1)-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2)-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : Un mémoire technique justificatif renseigné, signé, daté, avec apposition de cachetés tout autre document exigé à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet :

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Planning d’exécution des travaux.

3)-et sous peine de rejet de l’offre, le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

C/-L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » abritera:

1/ La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée par le soumissionnaire, datée, avec apposition de cachet.

2/ Le bordereau des prix unitaires des travaux de réalisation de logements, en sus des conditions limites des prix globaux et forfaitaires

3/ Devis estimatif et quantitatif.

Conformément à l’article 44 de la loi N° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, les soumissionnaires ne peuvent présenter plus d’une offre au titre du présent avis d’appel d’offres.

Une même personne ne peut pas présenter plus d’un soumissionnaire pour un même marché public

La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à compter de la date de la première publication de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le Bulletin officiel des marchés de L’opérateur public (BOMOP).

Le dépôt des offres s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard le Quinzième (15ème) jour à 12 H00, Cette date est tacitement reportée au premier (1er) jour ouvrable au cas où cette date coïncide avec les jours fériés et /ou de repos hebdomadaires légaux.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

Bureau des marchés publics, Direction du logement de la wilaya de Djelfa,

Cité centre ville -ex service des élections

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financiers s’effectuera en une seule phase au siège du maitre de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à 13h00 heures.

L’offre demeure valide pendant une période de Quatre-vingt-dix (90) jours augmentés de la durée de préparation des offres.

ANEP N°2516021533

 

REALISATION ,D’UN COLLEGE TYPE 3/200 R A LA COMMUNE DE LAAYOUNE -LOT UNIQUE-

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TISSEMSILT

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Numéro d’identification fiscale: 000138019003356.

 

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°37/ DEP / 2025

La Direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt ,Lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour :

INTITULE D’OPERATION : REALISATION, D’UN COLLEGE TYPE 3 /200 R A LA COMMUNE DE LAAYOUNE

Projet : Réalisation, D’un Collège Type 3/200 R à la commune de laayoune

Lot unique

 

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert ,avec exigence de capacités minimales, s’adresse aux Entreprises nationales, publiques ,ou privées, dont les capacités répondent aux critères suivants:

1. Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie quatre (04) ou plus comme activité principale Bâtiment.

2. Capacités Financières :

Seules les entreprises, ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années, supérieur ou égal à 40.000.000,00 DA. Justificatifs par le bilan annuel ,visés par les services des impôts ,Ou Fourni par l’attestation d’activité ,ou C20, signé par service fiscaux ».

a) Encadrements:

Capacités Techniques :

-Un chef de projet ,en qualité d’Ingénieur (ou master) génie civil ou Architecte (ou master en architecture), ayant pour expérience minimale de deux (02) ans ,et plus.

Justifié Par:

Copie de diplôme, déclaration d’affiliation individuelle CNAS valide le jour de l’ouverture des plis.

Pour l’expérience :

-Bulletin d’affiliation CNAS de carrière.

-Les moyens humains ,ayant servi à la candidature (éligibilité) du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

b) Référence professionnelles :

Avoir réalisé au moins un projet de catégorie «B », ou plus dans le domaine de Bâtiment, Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988, modifié portant modalités d’exercice ,et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution ,signée par des maîtres d’ouvrages publics. Ou un projet dans le domaine de logement ,50 logements et plus.

-CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION :

– Le dossier de candidature contient :

une déclaration de candidature datée, et visée.

une déclaration de probité datée, et visée.

les statuts pour les sociétés.

les documents relatifs aux pouvoir habilitants les personnes à engager l’entreprise

tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants

Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité

Bilans des trois dernières années, ou l’attestation d’activité, ou C20, visées par service des impôts. Références professionnelles délivrées par le maître de l’ouvrage.

Registre de commerce électronique.

Liste des moyens humains et matériels.

Un extrait du casier judiciaire du gérant.

Les références bancaires (Solvabilité)

Instruction aux soumissionnaires, CCAG ,et le CPS, signé, et paraphée.

Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés ,délivrées par le CNRC en cours de validité) à défaut l’offre du soumissionnaire ,sera rejetée

L’offre technique contient :

1. La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2. Les documents permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants:

La méthodologie d’exécution qui précisera toute l’organisation du travail ;compte tenu de toutes les interfaces existantes sur le chantier.

Le délai d’exécution.

Les moyens humains affectés au chantier.

Les moyens matériels affectés au projet.

3. Le cahier des charges, portant le cachet du soumissionnaire sur toutes les pages ;et portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté ».

4. Le procès-verbal de visite du site.

5. Planning d’exécution des travaux.

 

-L’offre financière contient:

1. La lettre de soumission datée, et visée.

2. Le bordereau des prix unitaires.

3. Le devis quantitatif et estimatif.

La date de dépôt des offres, est fixée ou Quinzième (15) jours, à compter de la date de première parution de l’avis dans la presse ,ou le BOMOP, avant 12H00

Les offres, seront déposées pour pli porteur, chez l’acquéreur à l’adresse ci-après :

Direction des équipements publics à Tissemsilt, extension siège de la wilaya

(05 Directions) Rue Frères Hamdi Siège De La Wilaya Tissemsilt.

Les soumissionnaires ,soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées ,et cachetées ,la première contenant l’offre de candidature, la deuxième contenant L’offre technique, et La troisième contenant L’offre financière,Introduites dans une enveloppe extérieure cachetée, anonyme, ne portant que les mentions suivantes :

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales

Projet : Réalisation, D’un Collège Type 3/200 R à la commune de laayoune

Lot unique

«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Les offres, seront valables pendant Quatre-vingt-dix jours (90 jours) ,après la remise des offres. L’ouverture des offres techniques, et financières, se fera en séance publique, le dernier jour ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des offres à14 H :00, au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt.

ANEP N° 2516021532

 

 

REALISATION DE DIVERS TRAVAUX D’AMENAGEMNT INTERIEUR EXTERIEUR ET CHAUFFAGE A L’UNIVERSITE D’ALGER -LOT 04

Posted on by YACINE NEDJAI

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

université d’ alger 2

NIF: 408020000160965 

 

Avis d’Appel d’Offres National ouvert avec exigence de capacités minimales No 05/2025 

L’Université d’Alger 2 ,lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour : la réalisation de divers travaux d’aménagement intérieur, extérieur et chauffage à l’université d’Alger 2, en un seul lot ,à savoir :

Lot n° 04 : Aménagement intérieur.

Le présent avis d’appel d’offres, s’adresse aux entreprises qualifiées ,ou établissements spécialisés, ayant une qualification en cours de validité, tout en remplissant les conditions suivantes :

– Lot N° 04 :

1/- Capacité professionnelles : Le soumissionnaire spécialisé dans le domaine du bâtiment ,comme activité principale, ayant une qualification catégorie II (Deux) et plus en cours de validité.

2/- Capacités techniques :

Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir au minimum :

Un architecte ou ingénieur / master en génie civil (chef de projet).

Moyens Matériels: le soumissionnaire devra avoir au minimum :

Un camion 2.5 T ou Plus.

Références professionnelles : le soumissionnaire ,doit fournir au moins, une (01) attestation de bonne exécution de travaux dans le même domaine.

3/- Capacités financières : le soumissionnaire, au titre du présent appel d’offres, doit avoir un chiffre d’affaire (moyen des exercices comptables des Trois dernières années: 2022-2023-2024)> 3.000.000,00 DA.

Les entreprises, satisfaisant les conditions d’éligibilité ci-dessus, peuvent retirer le cahier des charges, auprès du :

Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et de l’Orientation.

(La Tour du rectorat, 12eme étage) Université d’Alger 2,

02, Rue Djamel Eddine El Affaghani Bouzaréah Alger.

Mail: vrdpo@univ-alger2.dz 

Contre paiement de la somme de 5000,00 DA non remboursable ,virée au compte de l’agent comptable de l’université d’Alger 2, ouvert sous le N° 1127/61, à la trésorerie de wilaya.

Les soumissions ,accompagnées des pièces et documents en cours de validité, exigés par la réglementation en vigueur ,doivent contenir trois (03) offres :

dossier de candidature, offre technique ,et offre financière, fermées ,et cachetées :

L’enveloppe N°01 ,porte la mention «dossier de candidature».

L’enveloppe N°02 ,porte la mention «offre technique».

L’enveloppe N°03, porte la mention «offre financière».

Ces derniers, doivent être placées dans une enveloppe extérieure fermée, et anonyme, et comportant uniquement la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES,

N° 05/2025/ VRDPO /UA2

« Divers travaux d’aménagement intérieur, extérieur et chauffage à l’université d’Alger 2:

Lot n°04 : Aménagement intérieur ».

Et déposée, au Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et de l’Orientation, à l’adresse indiquée ci-dessous.

Le dossier de candidature, l’offre technique, et financière ,comprendra les pièces citées à l’article 15 ,du cahier des charges

Toutes les pages de l’offre, doivent être paraphées, et signées par le soumissionnaire, ou toute autre personne dûment habilitée à exécuter le marché ,(auquel cas, une procuration doit être fournie).

La durée de préparation des offres, est fixée à Dix (10) jours, à compter de la 1ère parution de l’appel d’offres dans le BOMOP, ou la presse.

La date de dépôt des offres, est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres -Heure limite-: 12h30 ,(Si ce jour coïncide avec un jour férié ,ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres ,est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant).

L’ensemble des soumissionnaires, sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis, qui se tiendra au Vice Rectorat du Développement, de la Prospective et de l’Orientation, le dernier jour de la durée de préparation des offres ,à 13h00.

La durée de validité des offres, est fixée à quatre vingt dix (90) jours ,augmentée de la durée de préparation des offres.

ANEP N°2516021534

 

REALISATION D’UN COLLEGE TYPE 5/200 R A LA CITE SIDI KHLIFA A COMMUNE DE TISSEMSILT -LOT UNIQUE-

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
WILAYA DE TISSEMSILT
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
Numéro d’identification fiscale 000138019003356.

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales
N° 36 DEP / 2025

La Direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

INTITULÉ D’OPÉRATION : RÉALISATION D’UN COLLÈGE TYPE 5/200 R À LA CITÉ SIDI KHLIFA COMMUNE DE TISSEMSILT.

Projet : Réalisation d’un Collège Type 5/200 R à la Cité SIDI KHLIFA Commune de Tissemsilt.

Lot unique

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises nationales, publiques ou privées, dont les capacités répondent aux critères suivants :

1. Capacités professionnelles :
Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie quatre (04) ou plus comme activité principale Bâtiment.

2. Capacités financières :
Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années, supérieur ou égal à 50.000.000,00 DA. Justificatif par le bilan annuel visé par les services des impôts ou fourni par l’attestation d’activité ou C20 signé par services fiscaux.

3. Capacités techniques :

Encadrements :

  • Un chef de projet en qualité d’ingénieur (ou master) en génie civil ou architecte (ou master en architecture), ayant pour expérience minimale de deux (02) ans et plus.

Justifié par :

  • Copie du diplôme, déclaration d’affiliation individuelle CNAS valide le jour de l’ouverture des plis.

  • Pour l’expérience : bulletin d’affiliation CNAS de carrière.

  • Les moyens humains ayant servi à la candidature (éligibilité) du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

b) Références professionnelles :
Avoir réalisé au moins un projet de catégorie « B » ou plus dans le domaine du Bâtiment conformément à l’arrêté interministériel du 15 mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment.
Justifié par attestation de bonne exécution signée par des maîtres d’ouvrages publics.
Ou un projet dans le domaine du logement : 50 logements et plus.

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION :

Le dossier de candidature contient :

  • Une déclaration de candidature datée et visée.

  • Une déclaration de probité datée et visée.

  • Les statuts pour les sociétés.

  • Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

  • Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants.

  • Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité.

  • Bilans des trois dernières années ou l’attestation d’activité ou C20 visés par les services des impôts.

  • Références professionnelles délivrées par le maître de l’ouvrage.

  • Registre de commerce électronique.

  • Liste des moyens humains et matériels + certificat d’assurance.

  • Un extrait du casier judiciaire du gérant.

  • Les références bancaires (solvabilité).

  • Instruction aux soumissionnaires, CCAG et le CPS signé et paraphé.

  • Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrée par le CNRC en cours de validité (à défaut, l’offre du soumissionnaire sera rejetée).

L’offre technique contient :

  1. La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

  2. Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants :

    • La méthodologie d’exécution qui précisera toute l’organisation du travail compte tenu de toutes les interfaces existantes sur le chantier.

    • Le délai d’exécution.

    • Les moyens humains affectés au chantier.

    • Les moyens matériels affectés au projet.

  3. Le cahier des charges, portant le cachet du soumissionnaire sur toutes les pages et portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

  4. Le procès-verbal de visite du site.

  5. Planning d’exécution des travaux.

L’offre financière contient :

  1. La lettre de soumission datée et visée.

  2. Le bordereau des prix unitaires.

  3. Le devis quantitatif et estimatif.

La date de dépôt des offres est fixée au quinzième (15e) jour à compter de la date de première parution de l’avis dans la presse ou le BOMOP avant 12H00.

Les offres seront déposées pour pli porteur chez l’acquéreur à l’adresse ci-après :
Direction des équipements publics à Tissemsilt, extension siège de la wilaya (05 Directions) Rue Frères Hamdi, siège de la wilaya Tissemsilt.

Les soumissionnaires soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées et cachetées :

  • La première contenant l’offre de candidature.

  • La deuxième contenant l’offre technique.

  • La troisième contenant l’offre financière.

Introduites dans une enveloppe extérieure cachetée, anonyme, ne portant que les mentions suivantes :

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales
Projet : Réalisation d’un Collège Type 5/200 R à la Cité SIDI KHLIFA Commune de Tissemsilt. Lot unique
« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Les offres seront valables pendant quatre-vingt-dix jours (90 jours) après la remise des offres.

L’ouverture des offres techniques et financières se fera en séance publique le dernier jour ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des offres à 14 H 00, au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt.

Anep 2516021537

 

 

LOT N°03 : REHABILITATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC A L’ENTREE NORD-AL BATIN+EHABILITATION DES TROTOIRS ET DE LA VOIRIE DE LA RUE ADJACENTE AU NOUVEAU LYCEE DU QUARTIER AL-WAFAA AL-BATIN -ROUTE D’ALGERIE -COMMUNE DE BOU SAAD

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIR

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L’URBANISME, DE  L’ARCHITUCTURE ET DE LA CONSTRUCTION

DE LA WILAYA DE M’SILA

NIF / 0998.2801.50449.06

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales  N°  31/2025

Conformément à l’article 39 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 Aout 2023, et l’article 44 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de M’sila lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de projet suivant:

 

Lot n°03: Réhabilitation de l’éclairage public à l’entrée nord – Al Batin + Réhabilitation des trottoirs et de la voirie de la rue adjacente au nouveau lycée du quartier Al-Wafaa Al-Batin – Route d’Algérie – Commune de Bou Saâda.

 

Les entreprises intéressées qui disposent une qualification :

  • Qualification (04) et plus; activité principale ou secondaire Travaux publics.

Et intéressées peuvent retirer le cahier de charges auprès la Direction de l’Urbanisme, de L’Architecture et de la Construction de la Wilaya de M’sila (Service du suivi des marchés publics).

Les offres doivent comporter un dossier de candidature ; une offre technique et une offre financière conformément à l’article 67 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et soit accompagnées des pièces suivantes :

  1. Dossier de candidature :
  • Déclaration de candidature remplie, signée, cachetée et datée.
  • Déclaration de probité remplie, signée, cachetée et datée.
  • Statut pour les sociétés et les entreprises concernées.
  • Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
  • Chaque document permet d’évaluation des capacités des candidats ou des entrepreneurs:

A/ Capacités professionnelles: Certificat de qualification et de classification professionnelle :

  • Qualification (04) et plus; activité principale ou secondaire Travaux publics.

 

  1. Offre technique :
  • Une déclaration de souscription, remplie, signée, cachetée et datée.
  • Un mémoire technique justificatif (selon le formulaire ci-joint, rempli, signé, cacheté et daté.) et chaque document requis en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
  • Le cahier des charges contient sur sa dernière page la phrase « lu et accepté » manuscrite.
  • Chaque soumissionnaire doit présenter une liste matérielle établie par un expert agréé et délivré de moins d’un an à la date d’ouverture des plis, le matérie  soumis aux cartes grises  justifié par des copies des cartes grises + attestations d’assurance valable à la date d’ouverture des plis.
  • Attestation d’affiliation au CNAS pour les cadres et les ouvriers, valable à la date d’ouverture des plis, accompagnée par des diplômes pour les cadres.
  • Pour le conducteur des travaux, il faudra présenter un document prouvant sa nomination comme un conducteur des travaux, signé par le soumissionnaire sous sa responsabilité, accompagné par une attestation d’affiliation au CNAS en cours de validité à la date d’ouverture des plis.
  • Dans le cas d’un groupement solidaire, une attestation de qualification et de classification professionnelle de la même catégorie ei classification(04) et plus; activité principale ou secondaire Travaux publics doit être présentée pour chaque membres du groupe.
  • Planning d’exécution des travaux.

 

  1. Offre financière :
  • La lettre de soumission remplie, signée, cachetée et datée.
  • Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, cacheté et daté.
  • Le détail estimatif et quantitatif rempli, signé, cacheté et daté.

 

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont mis dans des enveloppes bien fermées, comportant la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe bien fermée portant la mention :

 

 

A Monsieur le DUAC de M’sila

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales  N°31 /2025

Lot n°03: Réhabilitation de l’éclairage public à l’entrée nord – Al Batin + Réhabilitation des trottoirs et de la voirie de la rue adjacente au nouveau lycée du quartier Al-Wafaa Al-Batin – Route d’Algérie – Commune de Bou Saada.

(Ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)

 

 

–  La date de préparation des offres est fixée à 15  jours à partir la première parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse ou le BOMOP ou la portail des marchés publics à 13:45 h du dernier jour de la préparation des offres, si ce jour coïncide avec un jour férie ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable.

– L’ouverture de plis (dossier de candidature, offre technique et financière) seront ouverts en séance publique, tous les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis au siège de la Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de Wilaya de M’sila le dernier jour de la durée de préparation des offres à (14h00).

– les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres (15  jours) +03 mois à partir du dernier jour de dépôt des offres.

 

 

anep 2516021538