Non classé – Page 630

SUIVI GEOMETRIQUE ET CONTROLE GEOTECHNIQUE DES TRAVAUX D’OUVERTURE DES PISTES AGRICOLES SUR 80.016 KM A WILAYA DE ILLIZI

Posted on août 12, 2025août 12, 2025 by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLE DE LA WILAYA D’ILLIZI

NIF: 411014000033092

Appel d’offres nationale ouvert avec exigence de capacités minimales N°: 07/2025

La Direction des services agricoles de la wilaya d’Illizi lance un avis d’Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales relatif au projet :

* Suivi géométrique et Contrôle géotechnique des travaux d’Ouverture de pistes agricoles sur 80.016 Km, destiné aux périmètres des cultures Stratégiques, “Appui au développement des cultures stratégique” W. Illizi.

Lot 01 : Suivi géométrique des travaux d’Ouverture de pistes agricoles sur 80.016 Km, destiné aux périmètres des cultures Stratégiques ATW Illizi.

Lot 02 : Contrôle géotechnique des travaux d’Ouverture de pistes agricoles sur 80.016 Km, destiné aux périmètres des cultures Stratégiques ATW Illizi.

Cet appel d’offre national avec exigence de capacités minimales s’adresse aux BET et/ou LABORATOIRE agréé dans le domaine d’études et/ou de contrôle et/ou suivi dans le secteur de travaux publics et qui répondent aux conditions d’éligibilités suivantes :

a/ Capacités professionnelles :

Le Bureau d’étude ou Laboratoire doit avoir un agrément en cours de validité dans le domaine délivré par le Ministère des travaux publics.

-Ou décret de création pour les bureaux d’études publics précisant leur qualification pour suivi ou contrôle des travaux routier dans le domaine des travaux publics

b/ Capacités techniques : Le soumissionnaire doit disposer:

Le Bureau d’étude ou Laboratoire, doit avoir réalisé une prestation de suivi ou contrôle de projet de route, d’un linéaire minimum de 10 km, justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par le maître d’ouvrage entre 2014-2025

-Le bureau d’étude doit justifier les prestations fournies par des attestations de bonne exécution délivrées par le Maitre d’Ouvrage.

-Les attestations de maître de l’ouvrage doivent indiquées clairement les prestations fournies avec la consistance du projet (Maître de l’ouvrage, intitulé, montant du marché, linéaire du projet,…)

1 – Le dossier de candidature contient :

1. Une déclaration de candidature dûment renseignée, portant la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

2. Une déclaration de probité dûment renseignée, portant la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

3. Le statut pour les sociétés ;

4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le BET;

5. L’agrément en cours de validité du bureau d’étude dans le domaine des travaux routier, délivré par le Ministère des travaux public

6. Les références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d’ouvrage entre 2014-2025

7. Les références bancaires;

8. L’état des effectifs déclarés à la CNAS;

9. Une copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement,

10. Copie de la mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH en cours de validité.

11. Une copie de l’extrait de registre de commerce électronique du soumissionnaire

12. Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux de l’année 2024

13. Le numéro d’identification fiscale (NIF);

14. La liste nominative moyenne humaine avec (diplôme, CNAS à jour, CV, attestations de travail).

15. La liste des moyens matériels (PV de l’année en cours pour le matériel non roulant, carte grise+ attestations d’assurances en cours de validité pour le matériel roulant).

2-L’offre technique contient :

1. Une déclaration à souscrire datée et signée;

2. Le présent cahier des charges paraphé et signé avec la mention manuscrite « Lu et accepté »;

3. Le mémoire technique justificatif dûment renseigné, portant la date, la signature et le cachet du soumissionnaire (modèle joint en annexe).

3-L’offre financière contient :

1. La lettre de soumission conforme au modèle annexé, dûment remplie, datée, signée

2. Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), complété, signé et paraphé à toutes les pages ;

3. Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) dûment paraphé et signé à toutes les pages;

4. Le sous-détail des prix unitaires (SDPU);

N.B: Les candidats et les soumissionnaires ne peuvent pas présenter leurs candidatures et offres dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises dans ce présent Cahier des Charges

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière et seront insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la références et l’objet de l’appel d’offre, ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique», «offre financière», ces enveloppes sont misent dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

APPEL D’OFFRES N°: 07 /2025

Suivi géométrique et Contrôle géotechnique des travaux d’Ouverture des pistes agricoles sur 80.016 Km, destiné aux périmètres des cultures Stratégiques, “Appui au développement des cultures stratégique” W.Illizi

Elles doivent être déposées à la Direction des Services Agricoles de la wilaya d’Illizi Cité 08 mai 1945 Illizi 33000

N°Téléphone: 029.40.28.63 Fax: 029.40.28.60 Email: dsa.illizi@yahoo.fr

La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à partir de la première parution du présent appel d’offres.

Le jour et l’heure de dépôt des offres est fixée au Quinzième jour de 08H00 à 12H00 qui correspond au dernier jour de la durée préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant de 08H00 à 12H00.

L’ouverture des plis se fera, en séance publique le même jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14H00 au siège de la direction des Services Agricoles de la wilaya d’Illizi. En présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de préparation des offres augmenté de 03 mois à partir de la date de dépôt des offres.

Anep 2530004369

AMENAGEMENT ET COUVERTURE EN GAZON SYNTHETIQUE DU STADE MUNICIPAL DU QUARTIER AL-KUTBAN DE LA COMMUNE D’EL OUED

Posted on août 12, 2025août 12, 2025 by YACINE NEDJAI

RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA EL OUED

DAIRA EL OUED

COMMUNE EL OUED

NIF: 096039019007527

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES

Le président de l’Assemblée populaire communal de commune EL OUED, lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Aménagement et couverture en gazon synthétique du stade municipal du quartier Al-Kutban de la commune d’El Oued

Les personnes souhaitant participer à ces offres doivent contacter le siège de la commune (le service technique) avec le sceau de l’institution.

Les cahiers des charges seront retirés contre réception du paiement des droits de participation estimés à : 5000 DA

Les conditions d’éligibilités à l’appel d’offres sont fixées comme suit :

1- Disposer une copie du certificat de qualification et de classification professionnelles, activité principale Bâtiment un Quatrième degré ou plus

L’Établissements sur le territoire national souhaitant participer à cette appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges, dès parution premier de l’avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP, auprès de la commune EL Oued (service technique)

En application d’article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière :

I – Le dossier de candidature

N°	Désignation des pièces
01	une déclaration de candidature paraphée et signée par le cocontractant.
02	une déclaration de probité paraphée et signée par le cocontractant.
03	copie du statut et les modifications s’il y lieu pour les sociétés.
04	copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par le service du registre de commerce pour les sociétés pour l’année concernée.
05	Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes engageant l’entreprise
06	Extrait du registre du commerce dans la spécialité requise délivré au moyen d’une procédure électronique
07	Une copie des documents fiscaux et semi-fiscaux (CNAS – CASNOS – CACOBATH -l’Extrait de rôle régulé) Valide
08	Une copie du certificat de qualification et de classifications professionnelles, activité principale, Bâtiment un Quatrième degré ou plus – Le bon de dépôt n’est pas acceptable
09	Capacités techniques : moyens humains et matériels
10	Paiement du montant du retrait est arrivé cahier de charge

II – Offre technique :

N°	Désignation des pièces
01	Déclaration à souscrire, paraphée et signée par le cocontractant.
02	Plan prévisionnel d’avancement des travaux
03	Cahier des charges rempli, paraphé et signé par le cocontractant portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».
04	Un mémoire technique et justificatif est remplie, et signé par le cocontractant

III – Offre financière :

N°	Désignation des pièces
01	Lettre de soumission, paraphée et signée par le cocontractant.
02	Le bordereau des prix unitaires paraphé et signé par le cocontractant.
03	Le détail estimatif et quantitatif paraphé et signé par le cocontractant.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et Cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

SOUMISSION « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°09/2025 pour :

Aménagement et couverture en gazon synthétique du stade municipal du quartier Al-Kutban de la commune d’El Oued

Toutes les offres doivent être déposées au niveau de la commune d’El Oued

La durée de préparation des offres est de (12) jours à compter de la 1ère date de publication du présent avis dans la presse Nationale ou BOMOP ou quotidiens nationaux.

La date et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres de 08h00 du matin à 10h30 du matin.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis sera effectuée le jour même de la date de dépôt des offres, en séance publique, au siège de la commune EL Oued, à 10H45 et concernera simultanément l’ouverture des plis des offres Techniques, des offres Financières et les dossiers des candidatures.

Elle s’effectuera par la commission permanente d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.

Cette commission a pour mission fixées à l’article 48 de la Loi n° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l’article 70 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Conformément à l’article 76 de la Loi n° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée égale à la durée de préparation de l’offre, augmentée de quatre-vingt-dix (90) jours En plus du temps nécessaire à la préparation des offres.

ANEP N°2530004400

REALISATION DES 90/194/1500/2500 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS A LA COMMUNE DE MAGRANE WILAYA D’EL OUED

Posted on août 12, 2025août 12, 2025 by YACINE NEDJAI

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA D’EL-OUED

NIF: 001039054329511

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°09/2025

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière d’El-Oued, dont le siège social sis à la cité 19 mars wilaya d’El-Oued, lance un Avis d’Appel d’Offres ouvert avec exigence de capacités minimales relatif à la réalisation de :

-90/194/1500/2500 logements publics locatifs à la commune de Magrane Wilaya d’El-Oued, programme complémentaire 1500 logements année 2024 y compris ( VRD + 02 PT ) Lot N°01 (90 Logts F03)

-70/194/1500/2500 logements publics locatifs à la commune de Hassi Khalifa Wilaya d’El-Oued, programme complémentaire 1500 logements année 2024 y compris ( VRD + 02 PT ) Lot N°02 (70 Logts F03)

-12/194/1500/2500 logements publics locatifs individuel à la commune de Douar El Maa Wilaya d’El-Oued, programme complémentaire 1500 logements année 2024 y compris ( VRD + 01 PT ) Lot N°03 (12 Logts F03)

-12/194/1500/2500 logements publics locatifs individuel à la commune de Ben Guecha Wilaya d’El-Oued, programme complémentaire 1500 logements année 2024 y compris ( VRD + 01 PT ) Lot N°04 (12 Logts F03)

-10/194/1500/2500 logements publics locatifs individuel à la commune de Hamraya Wilaya d’El-Oued, programme complémentaire 1500 logements année 2024 y compris ( VRD + 01 PT ) Lot N°05 (10 Logts F03)

Conditions minimales d’éligibilités sont fixées comme suit:

A)-Capacités professionnel:

-pour les lot N° (01-02) :

Disposer d’un certificat de qualification et classification professionnelle dans le domaine de Bâtiment activité principale ou secondaire, catégorie 3 ou plus.

-pour les lot N° (03-04-05)

Disposer d’un certificat de qualification et classification professionnelle dans le domaine de Bâtiment activité principale ou secondaire, catégorie 2 ou plus.

B)-Capacités financière pour les lot N° (01-02): Les entreprises qui ont réalisés un chiffre d’affaire moyen de 15 millions DA en prenant compte les trois (03) meilleurs chiffres d’affaire des années soit (2019-2020-2021-2022-2023) ou (2020-2021-2022-2023-2024 ), justifiés par l’ attestation de chiffre d’affaire (C20) des années concernées .

C)-Capacités Technique:

– Moyens humains : pour les lot N° (01-02)

un cadre dans le domaine du bâtiment ou travaux publics ou hydraulique accompagné d’une copie du diplôme ou attestation de succès et l’attestation d’affiliation CNAS mentionnant le nom du cadre et en cours de validité le jours d’ouverture des plis.

– Moyens matériels : pour les lot N° (01-02)

01 camions 10 tonnes ou plus, 01 matériel du terrassement, pour le matériel roulant il faut présenter (les cartes grises ou reçue de dépôt en cours de validité ou contrat de location notarié couvrant le délai de réalisation + le délai de validité des offres objet du cahier des charges + police d’assurance en cours de validité le jour d’ouverture des plis).

– Les entreprises qui ont réalisés durant les dix dernières année (2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024) 01 projet classé dans la catégorie “A” ou plus, dans le domaine du bâtiment ou équipement publics justifié par des attestations d’exécution ou bonne exécution ou attestation administrative délivré par des organismes publics (administration ou entreprises publics).

Seules les entreprises répondants aux conditions minimales d’éligibilités cité ci-dessus peuvent retirer le cahier des charges auprès du DFC Direction de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) d’El-Oued, Adresse: Cité 19 mars Wilaya d’El-Oued, contre paiement des frais de reproduction fixés à cinq Mille (5000,00 D.A) non remboursables, à partir de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP ou le portail des marchés publics.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. (selon l’article 03 de l’instruction aux soumissionnaires)

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée, anonyme et fermée porte la mention et l’adresse suivante :

A Monsieur le directeur Général de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière d’El-Oued Cité 19 mars

A NE PAS OUVRIR

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°09/2025

Lots N°:…………

La durée de préparation de offres est fixée à 08 jours, à compter de la 1ere première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP ou le portail des marchés publics.

La date de dépôt des offres est fixée au 08 eme jour de 08h:00 à 12h:00 au niveau du secrétariat du direction générale de l’OPGI d’El- Oued cité 19 Mars El Oued Wilaya d’El Oued.

L’ouverture des plis est prévue le même jour de dépôt des offres à 13 h : 00mn, Les soumissionnaires sont invités à y assister.

Si la date de dépôt et d’ouverture coïncide avec un jour férié ou un jour de week-end celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant aux mêmes horaires. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de 90 jours à compter de la date d’ouverture des plis et cela conformément à l’article 76 de la loi No 23-12 du18 Moharam 1445 correspondant au 05 Aout 2023 régissant les règles générales relatives aux marchés publics

NB : Le soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peut être retenu que pour un seul lot suivant l’ordre chronologique des lots.

Les soumissionnaire ne peuvent être retenu dans le cadre du programme 1500 logements locatifs de l’année 2024.

Anep 2530004367

REALISATION TRAVAUX DES DE RACCORDEMENT DES HABITATION AU RESEAU D EAU POTABLE ET DE MOYENS DE DIVISION

Posted on août 12, 2025août 12, 2025 by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE

LA DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’IN GUEZZAM

Adresse : Rue 1er NOVEMBRE Tel : 029-35-46-45 Fax : 029-35-46-46.

N.I.F : 422006000054019

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° :10/2025

Monsieur le Wali de la wilaya d’In Guezzam représenté par la Direction de l’hydraulique de la wilaya d’In Guezzam.

Lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour:

RÉALISATION DES TRAVAUX DES DE RACCODEMENT DES HABITATIONS

AU RESEA D’EAU POTABLE ET DE MOYENS DE DIVISION ET D’ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION DE LA COMMUNE D’IN GUEZZAM

Enterprise ou leurs représentants délégués intéressés par le présent appel d’offres peuvent retirer les cahiers des charges auprès la direction de l’hydraulique de la wilaya d’In Guezzam

Conditions d’éligibilités:

1-Disposer d’un certificat de qualification en Hydraulique principal ou secondaire catégorie III et plus

2-Avoir réalisé au moins un projet d’alimentation en eau potable d’un montant égale ou plus de 25.000.000.00 DA dans les quatre derniers années (2020, 2021,2022,2023) justifié par une attestation du maître d’ouvrage.

3- Un Chiffre d’Affaire moyen des 05 années (2019-2020-2021-2022-2023) d’au moins 20.000.000 DA justifié par attestation d’activité ou C20 délivrées et visés par les services des impôts.

Condition éliminatoire :

-le délai de réalisation ne dépasse pas les : Quatre (04) Mois

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

Le cahier des charges comprenant tous les renseignements

Les pièces fiscales et parafiscales, casier judiciaire, registre de commerce, liste des moyennes humaines et matérielles (avec justification), l’attestation de bonne d’exécution et le planning de réalisation, justification de dépôts des acomptes sociaux pour l’entreprise concernées.

Les offres sont présentées sous la forme de :

Présentation du dossier de candidature (enveloppe A) portant le nom de l’institution et la référence de la demande de propositions et son objet ainsi que la mention « dossier de candidature »

L’offre technique (enveloppe B) porte le nom de l’institution et la référence de la demande de propositions et son objet ainsi que la mention « offre technique »

et l’offre financière (enveloppe C) porte le nom de l’institution et la référence de la demande de propositions et son objet ainsi que la mention « offre financière »

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comporte la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°10 /2025

RÉALISATION DES TRAVAUX DES DE RACCODEMENT DES HABITATIONS AU RESEAU D’EAU POTABLE ET DEMOYENS DE DIVISION ET D’ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION DE LA COMMUNE D’IN GUEZZAM

« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est de quinze (10) jours commence à partir de la première parution du présent avis dans le BOMOP et/ou la presse nationale jusqu’à le jour de dépôt des offres,

les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours + durée de préparation des offres.

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de préparation des offres jusqu’à 10H00.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique d’ouverture des plis qui se tiendra le même jour a partir de 10H30 au siège de la Direction de l’hydraulique de la Wilaya de In Guezzam Rue 1ER novembre In Guezzam.

ANEP 2530004404

Etude du schéma directeur d’assainissement à travers la wilaya d’In Guezzam.

Posted on août 12, 2025août 12, 2025 by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’IN GUEZZAM

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE IN GUEZZAM

Adresse : Rue 1er NOVEMBRE

Tel : 029-35-46-45 Fax : 029-35-46-46

N.I.F : 422006000054019

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°11 /2025

La Direction dès l’hydraulique de la wilaya d’In Guezzam lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet.

Etude du schéma directeur d’assainissement à travers la wilaya d’In Guezzam.

Lot 01 Etude du schéma directeur d’assainissement à travers les communes d’In Guezzam

(In Guezzam, Le nouveau pôle urbain d’In Guezzam)

Lot 02 Etude du schéma directeur d’assainissement à travers les communes Tin Zaouatin ( Tin Zaouatin et Taoundart )

Les bureaux d’études ou leurs représentants délégués intéressés par le présent appel d’offres peuvent retirer les cahiers des charges auprès bureau de marche à la direction des l’Hydraulique de la wilaya d’In Guezzam

Conditions d’éligibilités:

-1 – Le soumissionnaire doit avoir un agrément en hydraulique délivrée par le MDH. (Agrément en cours de Validité)

-2-Le soumissionnaire doit avoir au moins réalisé une étude similaire schéma directeur d’assainissement d’une ville ayant une population de 20.000 Hab ou plus justifié par une attestation du maître d’ouvrage. (Une Seule attestation).

-3- le Doit avoir un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années 2022, 2023, et 2024 supérieur ou égale à 10 000 000 DA.

Condition éliminatoire :

-Tout soumissionnaire ayant présenté un délai dépassant le délai prévisionnel estime à (04) mois se verra écarté. Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

Le cahier des charges comprenant tous les renseignements

Les pièces fiscales et parafiscales, casier judiciaire, Agrément en coure de validité registre de commerce liste des moyennes humaines et matérielles (avec justification), les références du bureau d’études et le planning de réalisation pour l’étude d’exécution, justification de dépôts des acomptes sociaux pour l’entreprise concernées

Les offres sont présentées sous la forme de:

Présentation du dossier de candidature (enveloppe A) portant le nom de l’institution et la référence de la demande de propositions et son objet ainsi que la mention « dossier de candidature »

L’offre technique (enveloppe B) porte le nom de l’institution et la référence de la demande de propositions et son objet ainsi que la mention « offre technique » et l’offre financière (enveloppe C) porte le nom de l’institution et la référence de la demande de propositions et son objet ainsi que la mention « offre financière »

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comporte la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° : 11 /2025

Etude du schéma directeur d’assainissement à travers la wilaya d’In Guezzam

Lot 01 Etude du schéma directeur d’assainissement à travers les communes d’In Guezzam

(In Guezzam ,Le nouveau pôle urbain d’In Guezzam) Lot

02 Etude du schéma directeur d’assainissement à travers les communes Tin Zaouatin

( Tin Zaouatin et Taoundart )

« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»

Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est de Huit (08) jours commence à partir de la première parution du présent avis dans le B O M O P et / ou la presse nationale jusqu’à le jour de dépôt des offres, les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours + durée de préparation des offres.

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de préparation des offres jusqu’à 10H30.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique d’ouverture des plis qui se tiendra le même jour à partir de 11H00 an siège de la Direction de L’hydraulique de la Wilaya de In guezzam Rue 1er novembre In Guezzam.

Anep 2530004403

Travaux de realisation reseaux d’assainissement + AEP +Ouverteur des voies pour 251 log AADL 3 a TIMIMON

Posted on août 12, 2025août 12, 2025 by YACINE NEDJAI

République Algérienne Démocratique Et Populaire

Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la construction Wilaya de Timimoun

N.I.F: 0.022.0109.90054.52

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales N°10/2025

Conformément à l’article 39 de la loi n° 23-12 du 18 Muharram 1445 correspondant au 05 août 2023, et l’articles 42 et 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 02 Dahu al-Hijjah 1436 décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 ; portant réglementation des marches publics, la DUAC de la wilaya de Timimoun ; lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour : Étude, suivi et réalisation des travaux de VRD Primaires et Secondaires des logements location-vente (AADL3) à travers la wilaya de Timimoune-programme 2025

Projet : Travaux de réalisation Réseaux (ASS+AEP) + Ouverture des voies pour 251 logts AADL3 Timimoun Mode de Passation de marché : Avis D’appel D’Offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités minimales

Les conditions minimales d’éligibilités à l’appel d’offres sont fixées comme suit :

Les conditions d’éligibilités

* Pour le lot 01 ; Réalisation Réseaux (ASS+AEP)

A) Capacité professionnelle : Disposer du certificat de qualification et classification en cours de validité

activité principale Hydraulique, catégorie quatre (04) ou plus (Le Certificat prolongation n’est pas accepté) et cas de groupements le chef de file Disposer du certificat de qualification et classification en cours de validité activité principale Hydraulique, catégorie quatre (04) ou plus (Le Certificat prolongation n’est pas accepté).

B) Références professionnelles :

Avoir réalisé durant les Dix (10) dernières années, (2015-2024) des travaux similaires (Travaux d’assainissement ou Travaux AEP) justifié par une attestation de bonne – exécution délivrée par le maitre d’ouvrage publics signée et visée.

* Pour le lot 02 : Ouverture des voies.

A) Capacité professionnelle ; Disposer du certificat de qualification et classification en cours de validité activité principale ou secondaire Travaux Publique, catégorie Trois (03) ou plus et cas de groupements chef de file Disposer du certificat de qualification et classification en cours de validité activité principale ou secondaire Travaux Public Trois (03) ou plus).

B) Références professionnelles : Avoir réalisé durant les dix (10) dernières années, (2015-2024) des travaux similaires (Revêtement en béton bitumineux ou Ouverture des voies ou Réalisation des voies)justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par le maitre d’ouvrage public signée et inscrit.

Le dossier de candidature contient :

Une déclaration de candidature (dûment renseignée portant cachet et signature de soumissionnaire)

Déclaration de probité (dûment renseignée portant cachet et signature de soumissionnaire)

Copie des statuts pour les sociétés (SNC-SARL-EURL-SPA)

Copie des pouvoirs du signataire de la soumission (pour les sociétés)

Copie de registre de commerce authentifié par le CNRC

L’extrait de rôle contient la mention « Non inscrit sur la liste des fraudeurs ».

Copie du certificat de qualification et classification en cours de validité.

Bilan d’activités pour les trois (03) dernières années 2022-2023-2024 visée par les services de l’impôt.

La liste des moyens humains jointée avec justification épreuves (Certificat réussi + attestation d’affiliation valable au jour de l’ouverture des enveloppes)

La liste des moyens matériels :

– Carte grise + attestation d’assurance en cours d’expiration à la date d’ouverture des enveloppes (pour les équipements mobiles).

Une facture d’achat émise par un fournisseur ou vendeur agréé portant toutes les données de l’organisme + une attestation d’assurance en cours d’expiration à la date d’ouverture des plis et une copie de la liste du matériel marquée et signée par un huissier justice pour le cours en cours année pour le matériel immobilier

La liste Les références professionnelles justifier par les attestations de bonne exécution signée par les maitres d’ouvrages (dans les 10 Dix dernières années).

L’attestation de solvabilité bancaire + NIF + Registre commercial.

L’offre technique contient :

Déclaration à souscrire (dûment renseignée portant cachet et signature de soumissionnaire) pour chaque LOT

Le Cahier des charges contient dans sa dernière page, une expression manuscrite « lu et accepté ».

moyens humains, copie diplôme + attestation d’affiliation CNAS.

moyens matériels justifiés par des copies des cartes grises + assurances pour les matériels roulants valide le jour d’ouverture des plis, factures d’achat + PV d’huissier de justice année en cours pour les matériels non roulant

Planning et délai d’exécution des travaux signé par le soumissionnaire.

Mémoire technique (Annexe), Chaque document permet d’évaluer la présentation technique

L’engagement à travailler avec le système de 3 / 8 touts de la période de réalisation.

Un PV de visite de site (cachet et signature de soumissionnaire avec le service contractant). L’offre financière contient :

Lettre de soumission dûment renseignée, remplis, signée, cachetée et datée pour chaque LOT

Bordereau de prix unitaire dûment renseigné et signé par le soumissionnaire (BPU).

Le devis quantitatif et estimatif dûment renseigné et signé par le soumissionnaire (DQE)

Une déclaration de candidature (dûment renseignée portant cachet et signature de soumissionnaire)

Déclaration de probité (dûment renseignée portant cachet et signature de soumissionnaire)

Copie des statuts pour les sociétés (SNC-SARL-EURL-SPA)

Copie des pouvoirs du signataire de la soumission (pour les sociétés)

Copie de registre de commerce authentifié par le CNRC

L’extrait de rôle contient la mention « Non inscrit sur la liste des fraudeurs ».

Copie du certificat de qualification et classification en cours de validité.

Bilan d’activités pour les trois (03) dernières années 2022-2023-2024 visée par les services de l’impôt.

La liste des moyens humains jointée avec justification épreuves (Certificat réussi + attestation d’affiliation valable au jour de l’ouverture des enveloppes)

La liste des moyens matériels :

– Carte grise + attestation d’assurance en cours d’expiration à la date d’ouverture des enveloppes (pour les équipements mobiles).

-La liste Les références professionnelles justifier par les attestations de bonne exécution signée par les maitres d’ouvrages (dans les 10 Dix dernières années).

-L’attestation de solvabilité bancaire + NIF + Registre commercial.