Catégorie : Non classé

LOT11 TRAVAUX DAMENAGEMENT DE LA SALLE DE SPORT AU LYCEE EMIR AEK COMMUNE SIDI KADA DAIRA TIGHENNIF

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT ,DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE MASCARA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Réf  N°1947/S.M.P/DEP/MASCARA

2éme AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES APRES L’ANNULATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  N°20/S.M.P/D.E.P/2025

La Direction des équipements publics de la wilaya de Mascara, (numéro d’identification fiscale 186290101477122), lance un Avis d’appel d’offres Nationales Ouvert avec exigence de capacités minimales ,portant sur l’Aménagement et réhabilitation au profit du cycle secondaire de la Wilaya De Mascara (Programme 2024) ,réparti comme suit :

Lot N°11 : Travaux d’Aménagement de la salle  de sport au lycée Emir AEK Commune Sidi kada- Daïra Tighennif.

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 ,portant réglementation des marchés publics, et des délégations de service public, Les offres, doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique ,et une offre financière.

1-L’Enveloppe dénommée « DOSSIER DE CANDIDATURE contient :

-une déclaration de candidature (selon modèle), remplie, signée, cachetée datée par le soumissionnaire ;

-une déclaration de probité (selon modèle), remplie, signée, cachetée datée par le soumissionnaire

-les statuts pour les sociétés (s’il y ’a lieu) ;

-les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;

-Les documents permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires cités à l’article 03 du présent cahier des charges ; à savoir :

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ,s’adresse aux entreprises nationales, publiques ou privées, dont les capacités répondent aux critères sous cités :

1-Capacités professionnelles : Entreprises ou groupement d’entreprises qualifiées à la catégorie Deux (02) ou plus, dont l’activité principale ou secondaire bâtiment en cours de validité.

2-Capacités techniques : Référence professionnelle : Entreprises ayant réalisé au minimum un projet de la catégorie « A » ou plus ,ou un projet de réhabilitation (Aménagement, Réfection …ect), durant les dix (10) dernières années, justifié par des attestations de bonne exécution ,qui doivent porter la date de réception provisoire ou définitive du projet, ou attestations de bonne exécution, accompagnées de tous documents probants permettant de vérifier cette donnée (notamment PV de réception provisoire ou définitive), délivrées par des maîtres d’ouvrages publics.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement. 

Les soumissionnaires ayant un plan de charge de deux projets ,au sein de la Direction d’Equipements Publics de la Wilaya de Mascara en cours de réalisation, ne peuvent participer à cet appel d’offres, sauf dans le cas où ils présenteront des moyens humains, et matériels différents, à ceux qui ont servi pour obtenir ce plan de charge.

L’Attributaire retenu ,doit signer un engagement, que les moyens humains, et matériels présentés, seront utilisés exclusivement pour ce projet.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un lot ,ou plusieurs lots, mais il ne sera retenu que pour un seul lot, le plus par ordre de classement.

2-L’Enveloppe dénommée « OFFRE TECHNIQUE » contient : 

1/ La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet. 

2/ Les documents permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justificatif ,comportant entre outre: 

1. La méthodologie d’exécution qui précisera toute l’organisation du travail ,compte tenu de toutes les interfaces existantes sur le chantier. 

2. Le délai d’exécution. 

3. Encadrement pour la méthodologie. 

4. Matériaux et produits proposés pour le chantier. 

5. Contraintes d’exécution et solutions proposées. 

6. Les moyens humains affectés au chantier. 

7. Les moyens matériels affectés au projet. 

3/ Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». 

4/ Un procès-verbal de visite du site devra être établi est signé par l’entreprise et le représentant du service contractant. 

3-L’Enveloppe dénommée « OFFRE FINANCIERE » contient : 

– Lettre de soumission (selon modèle) dûment remplie, datée, signée par le soumissionnaire 

– Bordereau des prix unitaires, dûment rempli, daté et signé portant cachet et griffe par le soumissionnaire ; 

– Devis quantitatif et estimatif, dûment rempli, daté et signé portant cachet et griffe par le soumissionnaire ; 

Les entreprises, ou son représentant dûment désigné, intéressées par le présent avis, peuvent retirer les cahiers des charges, auprès de la Direction des Equipements Publics (Service Des Marchés), sis à la cité Administrative nouvelle, ZHUN 12, MASCARA/WILAYA DE MASCARA. 

Le dossier de candidature, l’offre technique ,et l’offre financière ,doivent être insérés dans des enveloppes séparées ,et cachetées, indiquant la dénomination du soumissionnaire, l’objet de l’appel d’offres, le numéro de l’appel d’offres, ainsi que la mention «dossier de la candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon le cas.

1-Une enveloppe contenant « Le dossier de candidature » avec l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges. 

2-Une enveloppe contenant « l’offre technique » avec l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges. 

3-Une enveloppe contenant « l’offre financière » comprenant les pièces requises par le cahier des charges. 

Ces enveloppes, doivent être mises dans une autre enveloppe cachetée, et anonyme, qui porte : l’objet de l’appel d’offres, le numéro de l’appel d’offres, et la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. 

« À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE ET D’EVALUATION DES OFFRES 

2eme AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE  DE CAPACITES MINIMALES APRES L’ANNULATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE, N°20/S.M.P/D.E.P/2025 

POUR l’Aménagement et réhabilitation au profit du cycle secondaire de la Wilaya De Mascara 

(Programme 2024) réparti comme suit: 

Lot N° 11: Travaux d’Aménagement de la salle  De sport au lycée Emir AEK Commune Sidi kada -Daïra Tighennif. 

LES OFFRES SERONT DEPOSEES AU NIVEAU DE: 

La Direction des équipements publics 

Cité Administrative de la Wilaya Mascara. 

La Durée de préparation des offres ,est fixée à Quinze (15 jours) jours, à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres, sur les quotidiens nationaux, ou le BOMOP. 

La date de dépôt des offres, est fixée pour le dernier jour de préparation des offres, à partir de 08h00 jusqu’à 14h00, au niveau de la Direction des Equipements Publics (Secrétariat Général ), sis à la cité Administrative nouvelle, ZHUN 12, MASCARA/WILAYA DE MASCARA. 

L’ouverture des plis ,se fera le même jour de Ja date de dépôt des offres, à partir de 14h00mn, au niveau de la Direction des Equipements Publics (Service Des Marchés), sis à la cité Administrative nouvelle, ZHUN 12, MASCARA/WILAYA DE MASCARA. 

Si ce jour coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal, le jour de dépôt des offres ,est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. 

Le présent avis ,est considéré comme invitation à tous les soumissionnaires, pour assister à l’ouverture des plis. 

Les soumissionnaires ,resteront engagés par leurs offres, pour une durée égale à la durée de préparation des offres, augmentée de 03 mois, C’est-à-dire 105 jours ,à compter de la date d’ouverture des plis. 

ANEP 2531012046

 

AMENAGEMENT DES ROUTES CITE EL MOUDJAHIDINES COMMUNE KHENCHELA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE AL‏‏GERIENNE‏  DE‏MOC‏RATIQUE  ET  POPULAIRE

WilAYA: KHENCHELA

DAIRA    : KHENCHELA

COMMUNE : KHENCHELA

Avis d’Appel d’Offre Ouvert avec Exigence de Capacités Minimale

NIF : 42400200004009701000

N° : ……/25

    Conformément a l’article 39  de la loi nº12-23 du 18/01/1445 correspondant à 05 août 2023, qui précise les règles générales liées aux marchés publics ;  Le  Président  de l’Assemblée populaire de la commune de Khenchela lance un Avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimale, pour la réalisation de:

AMENAGEMENT DES ROUTES CITE  EL MOUDJAHIDINES  – COMMUNE KHENCHELA

Les entreprises qualifiées en travaux publique activité principale catégorie 04  et plus, et qui possèdent une station d’enrobage de bitume, et ces derniers  intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau du secrétaire général de L’APC .2 eme  étage Commune de Khenchela Route de Babar. contre le paiement de la somme de 3.000,00 DA, Le dépôt des offres est fixée au dernier  jour de la préparation des offres au bureau secrétariat du  PAPC 4ème étage. Commune de Khenchela Route de Babar,  L’offre sera remis obligatoirement accompagnée des pièces légales. Conformément a l’article 67  du décret présidentiel nº15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; A Monsieur le président de L’APC de Khenchela. La durée de préparation des offres est fixée  à 15 jours dé la première parution dans les journaux quotidiens et sur le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public ( BOMOP ).

 Ι-Dossier de candidature (1ère enveloppe intérieure):  

1- Déclaration de candidature signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire

2– Déclaration de probité signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire

3- Copie du statut de la société (Sarl ;Eurl ;Snc. (

4- Attestations de mise à jour (CNAS) en cours de validité

5– Copie du certificat de qualification et de classification       (catégorie 04 et plus domaine  travaux publique  activité principale en cours de validité,

6- Liste des moyens matériels  accompagnées  de copies des cartes grise propre à la société accompagnées des certificats d’assurance

 Pour le reste du matériel doit être justifies par P.V de constatation délivré par l’huissier de justice ou expert

(La validité du P.V de constatation ne peut excéder un an à compter de la date d’ouverture des enveloppes)

7– copie des attestations D’affiliation au niveau de la (CNAS).

Ι-L’offre technique (2eme enveloppe intérieure):

1-Déclaration à souscrire signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire

2– mémoire technique signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire

3– Instruction au soumissionnaires ; CCAG ;CPC ;CPS ;planning des travaux ,Signé , cachet et daté par le soumissionnaire .

(Le cahier des charges portant a la dernier page, la mention manuscrite « lu et accepté »

IΙΙ- l’offre financière ( 3ème enveloppe intérieure)

1- lettre de soumission signée, datée et portant le cachet du soumissionnaire

2- le détail quantitatif et estimatif  signée,  portant le cachet du soumissionnaire

3-le Bordereau des prix unitaires  signée, portant le cachet du soumissionnaire

L’enveloppe extérieure devra être cachetée et anonyme et ne comportera que la mention ‘’a ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales    n°……/25, ( objet d’appel d’offre ).

Cette enveloppe comportant 03 enveloppes séparer  (Dossier de candidature- L’offre technique- l’offre financière).

Les offres seront déposées au secrétariat du Président de l’APC, 4eme étage de l’APC de Khenchela  route de Babar, la dernière heure de dépôt des offres est fixé à  14h00 le dernier jour de préparation des offres, la date et l’heure limites de dépôt des offres, ainsi que la date et l’heure d’ouverture des plis pour les offres techniques et financières ,correspondent au dernier jour de préparation des offres.

L’ouverture des plis  (dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière) est fixée au dernier jour de la préparation des offres à 14h00 en séance publique, 4éme étage au siège de la Commune  de KHENCHELA, salle des réunions, elle est considérer comme une invitation aux soumissionnaires a se présenter a la séance d’ouverture.

– Les enveloppes intérieures porteront le nom et l’adresse du soumissionnaire

– Les soumissionnaires resteront engager par leurs offres pendant (03) trois mois + délai de préparation des offres

Observation : Si le jour de dépôt des offres ou d’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparations des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant

– tous participant ayant trouve des difficultés pour retirer le cahier des charges exposera son problème auprès de Mr le wali

– le soumissionnaire doit posséder  une  station d’enrobage de bitume attestée par un rapport de visite sur terrain établi par un huissier de justice ou un expert agréé + une facture d’achat, dans le cas contraire son offre considérée comme exclue et son dossier technique n’est pas étudié.

– Cette annonce s’adresse aux entreprises ayant réalisé des travaux similaires en terme de nature et de type de travaux avec la même valeur financière ou plus , prouvée par au moins une attestation de bonne exécution, dont l’ancienneté n’excède pas 5 ans, dans le cas contraire son offre considérée comme exclue et son dossier technique n’est pas étudié.

ANEP 2525007337

 

REALISATION EN TCE +VRD DU DOUAR 30/800 LPL TRANCHE 2024 A OULED BOUGHALEM

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE WILAYA DE MOSTGANEM

NIF N° : 099 327010248039

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE  CAPACITES MINIMALES N°    113     /2025

DEUXIEME AVIS APRES INFRUCTUOSITE

L’OPGI de Mostaganem lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales Pour  la Réalisation en TCE y compris   VRD DU RAR 30/800  LPL  TR 2024  OULED BOUGHALEM  Willaya de Mostaganem

Les candidats (entreprises ou groupement d’entreprises) disposant des conditions suivantes

Certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie deux (02) et plus ( pour  les entreprises et le chef de fil en cas de groupement )en :

Activité principale bâtiment

Ou activité principale bâtiment et activité secondaire travaux publique et/ou hydraulique

Avoir réalisé un projet  de la catégorie « B » ou plus, ou trois projets de la catégorie « A »   justifié par des attestations de bonne exécution .

Avoir un cumul du chiffre d’affaires des 03 années -2021-2022-2023 supérieur ou égale à 30.000.000.00 DA.

et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre une somme de 3 000,00 DA représentant les frais d’impression auprès de l’OPGI de Mostaganem sise Avenue Khemisti Mostaganem.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « offre technique » ou « Offre financière ». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention.

«Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°        /2025»

la Réalisation en TCE y compris VRD DU RAR 30/800 LPL  TR 2024  OULED BOUGHALEM  Willaya de Mostaganem

«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres  »

L’enveloppe contenant le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

Déclaration de candidature (selon modèle joint) renseigné, signé et cacheté.

Déclaration de probité (selon modèle joint). renseigné, signé et cacheté.

Certificat de qualification et de classification professionnelle du soumissionnaire en cours de validité.

Copie des statuts du partenaire cocontractant (SNC- SARL- EURL- SPA)

Bilans des années 2021-2022-2023 visés par les services des impôts.

Les Pouvoirs du (ou des) signature (s)  (dans le cas de société ou de groupement) avec les prévues juridiques habilitant le (ou les) signataire (s) à présenter une offre et exécuter le marché au nom de l’entrepreneur.

Copies des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATPH), valide à la date d’ouverture des plis.

Copie du Registre de commerce électronique du soumissionnaire et les membres du groupement des entreprises.

Copie du Numéro d’Identification Fiscale ou statique (NIF) ou (NIS).

Copie du Relevé d’Identification Bancaire.

Extrait de rôle de moins de trois (03) mois, apuré ou avec échéancier délivrée au niveau de lieu d’activité. du soumissionnaire et les membres du groupement des entreprises.

copie notariée du protocole d’accords pour le groupement des entreprises.

Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux année 2023, pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

Liste des moyens matériels à mettre à la disposition du chantier signé par le soumissionnaire, dument justifiés (par des cartes grises ou récépissés avec attestations d’assurances en cours de validité pour le matériel roulant et pour le matériels non roulant des facture d’achat constatés par un expert ou huissier de justice ou commissaire priseur daté d’au  moins une année le jour de l’ouverture ).

Liste des  moyens humains à mettre à la disposition du chantier signé par le soumissionnaire, dument justifié (copies des diplômes et attestation d’affiliation individuelle CNAS valide pour l’encadrement)

Les références professionnelles de l’entreprise justifiée par des attestations de bonne exécution.

L’enveloppe contenant l’offre technique comprend les pièces suivantes :

Déclaration à souscrire (selon modèle joint) renseigné, signé cacheté et datée.

Cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »

L’instruction au soumissionnaire dument renseignée paraphée et signée.

Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé et paraphé sur chaque page.

Planning d’exécution des travaux .

Mémoire technique justificatif jointe en annexe (page -13-14).

L’enveloppe contenant l’offre financière comprend les pièces suivantes :

La lettre de soumission  (selon modèle joint) renseigné, signé cacheté et datée.   Le bordereau des prix unitaires (BPU) renseigné, signé cacheté et daté.

Le détail quantitatif et estimatif (DQE) renseigné, signé cacheté et daté.

Le délai de préparation des offres est fixe à 10 Jours à compter de la date de la première publication de l’avis d’appel.

Les offres des soumissionnaires seront déposées le jour même de l’ouverture des plis au siège de l’OPGI de Mostaganem sise Ave Khemisti Mohamed

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres sont fixé au dernier jour du délai de préparation des offres jusqu’a 12 H 00.

La séance d’ouverture des plis techniques et financiers se tiendra le dernier jour de la remise des offres à 13 h 30 en séance publique au siège de l’OPGI  de Mostaganem, si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres ainsi que la séance

D’ouverture des plis seront Prorogées jusqu’au 1ier jour ouvrable.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant  90 jours augmenté de la durée de préparation des offres a compté de la date de la séance d’ouverture des plis

anep2531012030

 

 

REALISATION UNE ECOLE PRIMAIRE TYPE 2 AU NIVEAU DU SITE DES 550 LPL+860 LPA AU POLE 30H COMMUNE DE SIG W DE MASACARA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

DE LA WILAYA DE MASCARA

N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 186290101477122

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N°21 /2025

Le directeur des équipements publics de la Wilaya de Mascara sur délégation de responsable de l’action lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales après l’annulation relatif à  : Realisation D’une Ecole Primaire Type 2 Au Niveau Du Site Des 550 LPL+680 LPA Au Pole 30 H, Commune De Sig, Wilaya De Mascara.(Cités D’habitats Integrées 2025).

CONDITIONS DE PARTICIPATION:

Ne peuvent soumissionner que les entreprises ou groupement d’entreprise (morale ou physique) ayant :

Capacité professionnelle :

Etre qualifiées en bâtiment activité principale, catégorie « 04 ou plus » en cours de validité le jour d’ouverture des plis.

Capacité financière :

Ayant un minimum de chiffre d’affaire de la moyenne des meilleures des trois dernières années (-2020-2021-2022-2023-2024)≥ 100.000.000.00 DA

justifiés par Copies des bilans financiers des années (-2020-2021-2022-2023-2024) portant accusé de réception par les service des impôts compétente et visé par un commissaire au compte ou un comptable agréé pour les personnes morales ou C 20 portant chiffre d’affaires des années (-2020-2021-2022-2023-2024) Références professionnelles : Avoir réalisé de deux projets d’équipement de catégorie « A» ou un projet d’équipement de catégorie « B ou plus »,

Les références professionnelles dûment justifiées par attestation de bonne exécution, délivrées par le maître de l’ouvrage public.

PRESENTATION DE L’OFFRE :

Le soumissionnaire devra cacheter son offre, en utilisant trois (03) enveloppes intérieures séparées portant selon le cas, la mention:« Dossier de candidature», « Offre technique» et « Offre financière »

Les trois enveloppes intérieures devront également comporter le nom et l’adresse du soumissionnaire.

L’enveloppe extérieure devra comporter la mention suivante :

Avis Appel D’offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales

N°21/2025

Projet : Réalisation D’une Ecole Primaire Type 2 Au Niveau Du Site Des 550 LPL+680LPA Au Pole 30 H, Commune De Sig, Wilaya De Mascara

(Cités D’habitats Integrées 2025).

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Est adressée à Monsieur le Directeur des Equipements Publics, sis à la cité Administrative nouvelle; ZHUN12 à Mascara.

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres avec exigence de capacité minimales dans la presse nationale en langue nationale et en langue française ou Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Publics (BOMOP),

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de la préparation des offres avant 14H00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date retenue pour la remise des offres et l’ouverture des plis sera le premier jour ouvrable qui suit.

La date d’ouverture technique et financière aura lieu à la date de dépôt des offres à 14H15

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentée de quatre vingt dix (90) Jours à compter de la date du dépôt des offres.

N.B: Les soumissionnaires sont cordialement invitées à la séance d’ouverture candidature, technique et financière des plis au niveau de la direction des Equipements Publics de Mascara.

Anep 2531012103

 

ENTRETIEN ET REPARATION DANS L’ETABLISSEMENT SEPARES EN 2 LOTS

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE  ET  POPULAIRE

NIF: 0 984 0516 50456 22

WILAYA  DE  BATNA

DAIRA  D’ARRIS

COMMUNE  D’ARRIS

Avis D’appel D’offres Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales N°03/2025

Le Président de l’APC d’ARRIS lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour:

ENTRETIEN ET REPARATION DANS L’ETABLISSEMENT

LOT N° 01: ENTRETIEN ET REPARATION DES ROUTES COMMUNALE.

LOT N° 02: ENTRETIEN ET REPARATION DE L’ECLAIRAGE DES ROUTES COMMUNALE.

les entreprises qualifiées dans le domaine de travaux Public ou Bâtiment activité principale classées dans la catégorie trois  (03) ou plus peuvent retirer  le  cahier des charges auprès du bureau de fonctionnement de la commune contre paiement de la somme de 4.000.00 Da  auprès du Trésorier des Communes et des  Etablissements Sanitaires d’Arris.

Les offres seront déposées au bureau de fonctionnement sous une seule enveloppe fermée et anonymes portant la mention:

 «  À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

« Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de Capacités Minimales N° 03…/2025

 «   Ecrire l’intitulé de l’opération   » «  A monsieur le P/APC ARRIS »

A l’intérieure de laquelle se trouveront les trois autres plis qui contiendront (DOSSIER DE CONDIDATURE)

 (L’OFFRE TECHNIQUE) et (L’OFFRE FINANCIERE).

il sera porté sur chacune des enveloppes la dénomination de l’entreprise et objet de l’appel d’offre

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes:

A- DOSSIER DE CANDIDATURE

  • Une déclaration de candidature remplis singé et visé
  • Déclaration de probité remplis singé et visé
  • Statuts pour les sociétés s’il ya lieu
  • Copié de dépôt légal des comptes sociaux
  • Les attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH en cours de validité.
  • Copié de l’extrait de rôle en cours de validité (apuré ou avec échéancier), portant la mention non inscrit au fichier national des fraudeurs
  • Copie de registre de commerce électronique
  • Copie de numéro d’identification fiscale (N I F )
  • Copie de numéro d’identification statistique (N I S )
  • Références bancaires
  • capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas échéant
  • capacités financière (C20) + les bilans financiers
  • Capacités technique: les référence professionnelles du soumissionnaire (attestation de bonne exécution)
  • Liste des moyens matériels
  • Liste des  moyens humains
  • Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
  • Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats. des soumissionnaires ou les cas échéant des sous traitants:

B- L’OFFRE TECHNIQUE

  • Déclaration à souscrire remplis singé et visé.
  • Cahier de charges portant à la dernière page, la mention manuscrite lu et accepté.
  • Un mémoire technique justificatif remplis singé et visé.
  • Planning des travaux singé et cacheté

C-  L’OFFRE FINANCIERE

  • La lettre de soumission remplis singé et visé
  • Le bordereau des prix unitaire BPU singé et cacheté
  • Le devis quantitatif estimatif DQE singé et cacheté

La durée de préparation  des offres est fixée de quinze (15) jours à compter de la  première insertion  aux quotidiens nationaux  ou sur le BOMOP.

La date de  dépôt des offres correspondront au dernier jour de la durée de préparation des offres  avant 14H00 ‚l’ouverture des plis aura lieu le même jour a 14Hoo au siège de l’APC. les soumissionnaires sont invités à la séance de l’ouverture des plis

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une  durée de (03  MOIS + La durée de préparation des offres) à compter de la  date limite de dépôt des offres.

ANEP 2525007338

 

REALISATION DE STADE PROXIMITE

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ORAN

DAIRA DE BETHIOUA

COMMUNE DE BETHIOUA

NIF N° :098431079071219

 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N°10/2025

 

Le Président de l’Assemble Populaire Communale de Béthioua lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales portant sur :

Lot 01 : Réalisation de Stade Proximité A Cité Adda Bouhada Eldjilali a Douar Arrarssa commune de Bethioua

Lot 02 : Réalisation de Stade Proximité A Cité Maarouf Mohamed Bethioua Centre.

Lot 03 : Réalisation 02 Stades Proximités A Douar Araba Et Douar Arrarssa.

Les soumissionnaires intéressés et titulaires de certificat de qualification et de classification professionnelles, activité principale catégorie Trois (03) et plus en Travaux Bâtiment en cours de validité.

Peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la commune de Bethioua contre paiement de 5000,00 DA.

1- Le dossier de candidature contient :

Déclaration de candidature dument remplie daté et signée (selon modèle joint);

Déclaration de probité dument remplie daté et signée (selon modèle joint).

Déclaration du sous-traitant dûment remplie daté et signée. (selon modèle joint)

Certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie (03) et plus en « Bâtiment» activité principale en cours de validité.

Copie du statut pour les sociétés EURL et SARL.

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes l’engager à l’entreprise.

Copie des bilans de l’entreprise pour les deux (02) dernières années (2023-2024) certifiés par les services des Impôts.

Copie des Référence professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution pour des travaux similaire délivrées par le Maître de l’ouvrage public.

Moyens matériels: copie de carte grise avec contrat d’assurance en cours de validité pour le Matériel roulant, factures d’achat pour Matériel non roulant au nom de l’entreprise.

Moyens humains: liste moyens humains signée et paraphée (encadrement destiné au projet avec copie du diplôme) par les attestations d’affiliation en cours de validité le jour de l’ouverture des plis

Planning des travaux.

Copie du l’Extrait de Rôle apuré ou accompagnée d’un échéancier de paiement portant la mention non inscrit dans la liste des fraudeurs. (en cours de validité).

Copie de registre de commerce électronique.

Attestation mis à jour CNAS – CASNOS et CACOBATH en cours de validité

Numéro d’identification fiscal.

L’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire «  moins de trois mois » lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant lorsqu’il s’agit de société, en cours de validité.

Copie de l’Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par l’antenne régionale du CNRC année 2023 Pour les sociétés

Conformément à l’article 69 du décret présidentiel 15-247 de la 16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et délégation du service public; les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché qui devra les fournir dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché par les documents suivantes :

2- Offre Technique : l’offre technique doit comprendre des pièces ci-après :

La déclaration à souscrire dument complètement remplie daté et signée (selon modèle ci-joint).

Le mémoire technique justificatif qui doit être remplie complètement signée et daté (selon modèle joint)

Le cahier des charges portant å la dernière page, la mention manuscrite (lu et accepté).

3- Offre Financière

La Lettre de soumission dument complètement remplie daté et signé (selon modèle ci-joint).

Bordereau des prix unitaires dument remplie complètement en chiffre en lettre daté et signé (selon modèle ci- joint).

Devis quantitatifs et estimatifs dument remplie daté et signé (selon modèle ci-joint).

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, la référence et l’objet d’appel d’offre ouvert ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » ou «offre financière », selon le cas.

Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

«Avis d’Appel d’Offre National Ouvert avec Exigence De capacités minimales N°10/2025 »

Lot 01: Réalisation de Stade Proximité A Cité Adda Bouhada Eldjilali a Douar Arrarssa commune de Bethioua

Lot 02: Réalisation de Stade Proximité A Cité Maarouf Mohamed Bethioua Centre.

Lot 03 : Réalisation 02 Stades Proximités A Douar Araba Et Douar Arrarssa.

Date limite du dépôt des offres est fixée à un délai de Dix (10) jours à compter de la date première parution du présent avis dans les commune de dans le BOMOP et les quotidiens nationaux avec deux presse électronique.

L’ouverture des plis est prévue le dernier jour de la date limite de dépôt des offres à 11 h 00

Les intéressés restant engagé par leurs offres pendant 90 jours

Les intéressés sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se tenders au siège de l’APC.

 

 

 

Anep 2531012101

 

REALISATION ET EQUIPEMENT DU FORAGE POUR ALIMENTER LA LOCALITE TAGHEGAT ET AIN DAOUD EN EAU POTABLE

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE KHENCHELA

DAIRA DE BOUHMAMA

 COMMUNE DE YABOUS

NIF : 0.984.4019.50945.09

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

RESTREINT N° 06/2025

Mr Le presédent de l’assemblé populaire communale de la commune de Yabous. Lance  un avis d’appel d’offres avec exigence   de capacités minimales pour réaliser les opirations suivante   :

– REALISATION ET EQUIPEMENT DU FORAGE POUR  ALIMENTER LA  LA  LOCALITE  – TAGHEGAT ET AIN DAOUD  EN EAU POTABLE

Les entreprise interessées par le présent avis d’appel d’offre certificat qualifiées des travaux publics catégories troi  (03) et plus activité   principale ou secondair  hydrolique . code :(34-303)  fonçage et traveux rural  code EQUIPEMENT (34-709).

Peuvent retirer le dossier de soumission auprès de la commune de Yabous  bureau  du bureau  de  retrait et de dépôt des offres  contre payement  d’un montant de 5000.00  DA.

 1- LE DOSSIER DE CANDIDATURE : )01ére enveloppe intérieure) contient  

  1. une déclaration de candidature .
  2. une déclaration de probité .
  3. les documents justificatifs de la liste des matériels destinés au projet sont accompagnés de cartes grises avec des attestation d’assurance validés .
  4. bilan fiscal des trois années dernières (2022-2023-2024).
  5. les documents justificatis de la liste des ressources humaines orientés vers le projet sont accompagnés des attestations daffiliation du (CNAS) prouvant que ses ressources sont employées par l’entreprise participant au projet .
  6. les statuts pour les sociétés pour les personnes morales.
  7. les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
  8. Le registre de commerce ELECTRONIQUE  .

2- L’OFFRE TECHNIQUE : contient  )02eme enveloppe intérieure)  :           

01- une déclaration à souscrire .

02- delai de réalisation.

03- un mémoire technique justificatif.

04- Cahier de charge  portant à la dernièr page la mention manuscrite lu et accepté paraphés, signés et datée .

05- planning d’exécution des travaux

3 . L’OFFRE FINANCIERE : contient  )03eme enveloppe intérieure)  :

– La lettre de soumission .

– Le bordereau des prix unitaires .

– Le devis quantitatif et estimatif.

Les offer doivent comporter un  dossier de candidature, l.offre technique et l.offre financière .

Le dossier de candidature l’ offre technique et  offre financière sont insérés dans des enveloppes  séparées et cachetées , indiquant la denomination de l’entreprise , la référence et l’obdjet de l’appel d’offeres ainsi que la mention d’ossier de candidature offer technique ,ou offer financièr solon le cas ces enveloppe sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonime A monsieur le P .A.P .C de la commune de yabous*   comportant la mention « à n.ouvrir que par la commission d.ouverture des plis et d.évaluation des offres – appel d.offres N° …06/2025…objet de l.appel d.offres».

Le délai  de préparation des offres est fixé à (15  jours) à compter de la première date de publication du présent avis dans les quotidiens nationaux ou au (BOMOP). Portail électronique les Offres publiques ou Journalisme électronique.

La date de dépot des offres est fixé au jour correspondant  a la dernier date de préparation des offres de 08 h :00 à 14 h :00 – Si le dernier jour arrive un jour férié . ou un jour de ropos légal .la durée de préparation des offres est prorogée jusq au jour ouvrable suivant

Les  soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (90jours + Le délai  de préparation des offres( à compter de la date limite du dépôt des offres.

l’ouverture des plis techniques et financiers s effecura au siege de l A. P. C EN seance publique a (14 :00)en présence  de l enssemble

des soumissionaires et cela a la date de la dépot des offres correspond au dernier jour de dépot des offres .

*les soumissionaires  sont invités a assister a la séance publique d’ouverture des plis

ANEP 2525007339

 

REALISATION EN TCE+VRD 100 LOGTS LPA ET 20 LOGTS LPL AVEC LOCAUX COMMUNE SOUGUEUR W DE TIARET

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT-AADL-

DIRECTION REGIONALE TIARET

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed bloc 16 Tiaret

N° Identification fiscale: 000016001405697

PROGRAMME DES LOGEMENTS PROMOTIONNEL AIDES

 

LA REALISATION EN TCE DE 100 LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDES ET 20 LOGEMENTS PROMOTIONNEL LIBRE AVEC LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES » SIS A LA COMMUNE DE SOUGUEUR WILAYA DE TIARET

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 59/DRT/AADL/2025

 

 

En application des dispositions de l’article 3.1.1.3 de la décision N°42/DG/AADL/2017 DU 27/04/2017 régissant la passion des marchés de l’Agence Nationale de l’Amélioration et de Développement du Logement « AADL », L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT- DIRECTION REGIONALE TIARET lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour LA REALISATION EN TCE DE 100 LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDES ET 20 LOGEMENTS PROMOTIONNEL LIBRE AVEC LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES » SIS A LA COMMUNE DE SOUGUEUR WILAYA DE TIARET

Qualification:

Il s’agit d’un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales conformément à la réglementation en vigueur notamment le point 3,1,1,3 de la décision no 42/DG/A. A.D.L/2017 du 27 Avril 2017 régissant la passation des marchés de l’A.A.D.L où seules les entreprises qualifiées en bâtiment (comme activité principale), et Travaux Publics ou Hydraulique (comme activité secondaire) peuvent soumissionner.

Classification:

Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux entreprises publiques ou privée ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie 04 (QUATRE) ou plus, qualifié en bâtiment (comme activité principale), et Travaux Publics ou Hydraulique (comme activité secondaire).

CONDITIONS D’ELIGIBILITE :

1/ Capacité professionnelle : Le soumissionnaire ayant la qualification et classification professionnelle en bâtiment comme activité principale de catégorie 04 (Quatre) ou plus.

2/ Capacité financière : Le soumissionnaire devra avoir un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières Années (2022,2023.2024) supérieur à 200 000 000,00 DA. Justifié par des bilans comptables, visés par les services des impôts.

3/ Capacité technique:

a) Moyens humains : Le soumissionnaire devra avoir un nombre du personnel déclaré à la CNAS :

Encadrement :

-Un (01) chef de projet (Architecte ou Ingénieur en génie civil), ayant une expérience minimum de 03 ans.

-Un (01) Technicien Supérieur dans le domaine du bâtiment ou GC ou travaux publics ou hydraulique, ayant une expérience minimum de 02 ans.

Justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : l’état nominatif CNAS, fiche de carrière CNAS. diplômes, CV, et les certificats ou attestations de travail et qualité.

b) Moyens matériels : Le soumissionnaire devra avoir au minimum :

-Deux (02) camions de 15 t ou plus

-Deux (02) engins de Terrassements

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances, pour le matériel roulant, ou factures d’achat ou un procès-verbal d’un huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de la soumission) pour le matériel non roulant ou contrat leasing avec une banque.

c) Références professionnelles : Le soumissionnaire au titre du présent appel d’offre doit satisfaire l’une des conditions suivantes :

Avoir déjà réalisé un cumul de 200 logements ou plus en TCE y/c travaux de VRD tertiaires en prenant en considération un projet de 50 logements d’un seul tenant en TCE.

Avoir réalisé un projet de 100 logements en TCE y/o travaux de VRD tertiaires en un seul tenant

Avoir réalisé deux (02) équipements en TCE de catégorie « C » ou plus y/compris travaux de viabilisation (réseaux tertiares)

Justifiées par les attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution comportant l’intitulé du projet, le montant du marché, la date de réception provisoire et la catégorie du projet,

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement

-Les moyens humains et matériels ayant servi à la candidature du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

-Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présents dans l’offre technique.

-Les entreprises en groupement ne sont pas concernées par cet avis à la concurrence.

Le dossier de l’appel d’offres sera retiré auprès de:

La Direction Régionale AADL Tiaret.

Sis Cité des 500 Logements AADL- KAID AHMED BLOCS N°16 TIARET.

Contre le paiement de la somme de : Cinq mille Dinars Algériens (5 000,00DA) non remboursable représentant les frais de la documentation.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat soumissionnaire ou son représentant désigné à cet effet sur présentation d’une copie de registre de commerce ou une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle.

Seul les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participé à l’appel d’offres.

Le dossier de soumission doit contenir :

a) Dossier de candidature

b) Offre technique

c) Offre financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique », «offre financière », selon le cas ;Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° …l’objet de l’appel d’offres »

1. L’enveloppe dénommée « DOSSIER DE CANDIDATURE » abritera

Une déclaration de candidature (modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Une déclaration sous-traitant.

Les statuts pour les sociétés.

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires

Capacités professionnelles :

Une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle à la catégorie 04 (Quatre) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale

Une copie du Registre commerce.

Capacités financières:

-Relevé bancaire ou attestation de solvabilité, délivré par la banque du soumissionnaire.

-Les bilans comptables et ses annexes indiquant les différents résultats financiers des trois dernières années (visés par les services des impôts)

Capacités techniques:

Les moyens Humains Justifié par les pièces administratives et réglementaires y afférent à savoir: Attestation de mise à jour CNAS, diplômes, CV, certificats de travail, attestation d’affiliation CNAS et fiche carrière.

Les moyens Matériel justifiés par Cartes grises et police d’assurances, pour le matériel roulant, ou factures d’achat ou un procès-verbal d’un huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de la soumission) pour le matériel non roulant ou contrat leasing avec une banque.

Les références professionnelles de l’entreprise appuyées par des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution L’ensemble des pièces demandées doit être en cours de validité.

b) L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » abritera :

1/ La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/Tout document permettant d’évaluer l’offre technique:

Un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants :

Moyens humains mobilisé pour le projet justifié par les diplômes, CV, attestation ou certificat du travail et de qualité, affiliation en cours de validité, qualité, liche carrière

Moyens matériels de l’entreprise justifiés par Cartes grises et police d’assurances, ou factures d’achat ou procès-verbal d’un huissier de justice (daté de six mois maximum à la date de la soumission) ou contrat leasing avec une banque

Méthodologie d’exécution des travaux :

a) Planning de réalisation des travaux avec délai d’exécution

b) Planning des moyens humains et matériels

c) Planning d’approvisionnement

3/Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

4/ PV de visite du site (Annexe)

Toutes les pièces fournis par l’entreprise doivent être valides à la date d’ouverture des plis.

NB: Aucune information relative au montant de l’offre financière ne doit figurer dans les offres techniques.

c) L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » abritera :

1. La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2.Récapitulation Générale.

Il est accordé aux soumissionnaires un délai de préparation des offres de Quinze (15) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le dépôt des offres s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard le quinzième (15eme) jour à 12 H00, Cette date est tacitement reportée au premier (1er) jour ouvrable au cas où cette date coïncide avec les jours fériés et fou de repos hebdomadaires légaux.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed bloc 16 Tiaret

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financiers s’effectuera en une seule phase au siège du maitre de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à treize ( 13h00) heures.

L’offre demeure valide pendant une période de trois (03) mois augmentés de la durée de préparation des offres.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

 

 

 

 

Anep 2531012094

 

RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SES COMPOSANTS POUR LE CYCLE SECONDAIRE DE LA WILAYA DE BATNA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE.

DIRECTION DE L’EDUCATION DE LA WILAYA DE BATNA

 NIF: 096205019104145

DEUXIEME AVIS APRES L’INFRICTUOSITE D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 11/D.E./2024

La Direction de l’Education de la Wilaya de Baina lance un avis d’appel d’offres avec exigence de capacité minimale pour :

Renouvellement des équipements scolaires et ses composants pour le cycle secondaire de la Wilaya de Batna

Lot N° 01: Equipement Scolaire

•Cet avis s’adresse aux fournisseurs ayant le code d’activité économique correspondani au lot désigné le fournisseur peut soumissionner dans un ou plusieurs lots mais ne peut être attributaire que d’un seul lot.

N°

Désignation des lots

Codes demandés d’activités économique

Lot N° 01:

Equipement Scolaire

110204-303106-443102-110301

•Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges à l’adresse suivante :

DIRECTION DE L’EDUCATION DE LA WILAYA DE BATNA – SERVICE « PROGRAMMATION ET SUIVI » Route de Biskra, BATNA et ce dans un délai de 15 jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidien nationaux ou le BOMOP.

*Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir à l’adresse sus indiquée, sous enveloppe cachetée anonyme portant la mention :

‘Appel d’offres avec exigence de capacité minimale N° 11″

Intitulé de l’opération et celui du lot.

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.

Les offres doivent comporter 03 plis:

1. Premier Pli/ Le Dossier de candidature qui contient :

1- La déclaration de probité renseignée, signée, et datée ; établie selon le modèle du Cahier des charges.

2- La déclaration de candidature renseignée, signée, et datée, établie selon le modèle du Cahier des charges.

3- Une copie du registre de commerce électronique.

4- Une copie du statut de l’entreprise (Personne Morale).

5- Une copie du certificat de dépôts des comptes sociaux des personnes morales de l’année 2023

6. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

7- Une copie des bilans financiers de trois années 2021, 2022, 2023.

8- Une copie de l’extrait des rôles apuré ou avec échéancier, portant la mention « Non inscrit au fichier national des fraudeurs ».

9- Une copie de l’attestation de mise à jour CASNOS en cours de validité.

10- Une copie de l’attestation de mise à jour CNAS en cours de validité.

11-Une copie de la carte grise pour les véhicules de transport de marchandises, certificat d’assurance ‚et certificat de contrôle technique .

12- Une copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF”: Numéro d’Immatriculation Fiscal).

13- Une copie du NIS.

14- Référence bancaire (R.1.B.).

II. Deuxième Pli / L’Offre technique qui contient :

1. La déclaration à souscrire renseignée, signée, et datée, établie selon le modèle du cahier des charges.

2. Mémoire technique renseignée, signée, et datée.

3. Engagement sur le délai de livraison

4. Instructions aux soumissionnaires renseignées, signées, et datées

3. Cahier des clauses administratives générales renseigné, signé, et daté

6. Cahier des prescriptions technique communes renseigné, signé, et daté

7. Calter des prescriptions spéciales renseigné, signé, et daté

8. Catalogue

III. Troisième Pli/L’Offre financière qui contient :

1. La lettre de soumission renseignée, signée, et datée

2. Le bordereau des prix unitaires renseigné, signé, et daté.

3. Le détail quantitatif estimatif renseigné, signé, et daté.

Les plis doivent être présentés selon les prescriptions contenues dans le cahier des charges.

La date de dépôt des offres est fixée au 15ème  jour avant. 09h 30 à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux ou sur le BOMOP.

*L’ouverture des plis de candidature, techniques si financiers sera effectuée le jour correspondant à la date de dépôt des offres, à 10h 00 en présence des soumissionnaires concernés et désireux d’y assister, à l’adresse sus indiquée.

•Conformément à l’article 66 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public; la date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis offres techniques et financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légat, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

*Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 Jours à compter de la date de dépôt des offres. 

ANEP 2525007351

 

REALISATION UN COMPLEXE TOURISTIQUE EN TCE+VRD + ANNEXES DE LOISIR DE 200 BUNGALOWS EN R+1 SEMI COLLECTIF

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de L’Habitat,de L’Urbanismeet de la Ville

Entreprise Nationale de Promotion Immobilière

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES  N° 34/DRO/ ENPI/2025

 

NIF 000916098323607

 

L’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (DRO) lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour étude et réalisation d’un complexe touristique en TCE avec VRD + annexes de loisir, composé de:

-200 Bungalows en r+1 type semi-collectif ;

-Zone De Service :Annexes De Loisirs, Administration Et Commerces ;

-Piscines ;

-Travaux de VRD y compris Parkings + voiries et allées piétonnes + espace vert et Aire de Jeux + terrain combiné + loge de gardien + bâche à eaux sanitaire + poste transformateur + murs de clôtures) Sis A Marsa Ben Mhidi (ZET) commune de MARSA BEN M’HIDI wilaya De Tlemcen.

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises nationales, publiques ou privées, agissant seule ou en groupement  satisfaisant les conditions ci-dessous; peuvent soumissionner :

Capacités professionnelles : Qualifié à la catégorie Six (06) ou plus, dont l’activité principale bâtiment en cours de validité.

Capacités financières : Ayant réalisé un minimum de chiffre d’affaires moyen durant les années :

(2020-2021-2022) ou (2021-2022-2023) ou (2022-2023-2024) : supérieur ou égale à 600.000.000,00 DA justifie par des bilans comptables certifiés par les services des impôts ou  certificat C20 des années y afférentes.

Références professionnelles : Ayant réalisé un projet de :

– Avoir réalisé un projet d’étude et réalisation de 200  logements

– Avoir réalisé un projet de réalisation en TCE de  300  et plus  d’un seul tenant justifié  par une attestation de bonne exécution délivrée par des Maitres d’Ouvrages publics .

– Ou avoir réalisé en TCE d’un cumul des projets de 400 logements et plus justifiés par des attestations de bonne exécution délivrée par des Maitres d’Ouvrages  publics

– Et avoir réalisé  un équipement de toute nature  de catégorie « C » et  plus, justifiés par une attestation de bonne exécution délivrée par des Maitres d’Ouvrages publics.

Capacités technique :

Disposant d’un organisme interne de :

Engagement de contrôle de qualité avec un laboratoire agrée.

Etudes d’Architecture : Disposant d’un contrat avec un Bureau d’étude agréée ayant établis une étude de 100 Logements et plus ou un projet d’équipement Public portant Etudes de toute nature de catégorie «C» ou plus.

Un engagement avec un organisme de contrôle

Moyens humain :

Un chef de projet de profil :

Architecte ou Ingénieur en génie civil ou Master en génie civil, ou Master en architecture, justifiant une expérience de (Trois) 03 ans et plus ; Justifié par les attestations d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale « CNAS » Valide délivrées durant l’année courante et accompagnée des diplômes et CV, et Certificats de travail.

Présentation d’un engagement de réalisation en brigade de 3*8.

Moyens matériels : L’entreprise doit justifier les moyens matériels suivants par des copies des cartes grises et les certificats d’assurance en cours de validité et  PV d’expert  agrée ou PV d’Huissier de justice datant de moins de 12 mois.

Moyen de production de béton (centrale à bêton) ou convention de fourniture de béton.

Deux (02) camions de 10 tonnes ou plus.

Deux (02) Chargeur ou rétro chargeur.

Délai de l’étude et réalisation : Toute offre dans le délai l’étude et réalisation  proposé est supérieure à Dix Huit (18) Mois, sera rejetée.

Sont éliminés les entreprises ayant fait l’objet d’une résiliation avec l’ENPI et ses filiales.

Les moyens humains et matériels ayant servi à la candidature du soumissionnaire ne sont pas sujets à la notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement après épuisement de la procédure de complément de dossier de candidature.

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la Direction régional Ouest , contre paiement auprès du comptable de la direction d’une somme de 5.000,00 DA (contre un reçu de versement) représentant les frais de reproduction non remboursables.

Modalité de présentation de l’offre :

1 / Le dossier de candidature :Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée portant la mention ” Dossier de candidature” contenant les documents préciser dans le cahier des charges.

2 / L’Offre technique :l’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention «Offre technique” contenant les

documents préciser dans le cahier des charges.

3/ L’Offre financière : L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention “offre financière” contenant les

documents préciser dans le cahier des charges.

Présentation de l’offre : le soumissionnaire doit présenterl’offre comme suit :

Les trois enveloppes (dossier de candidature, offre technique et offre financière) devront être insérées dans une seule enveloppe extérieure anonyme et fermée ne portant que la mention suivante :

A Monsieur le Directeur Régionale Ouest

ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION IMMOBILIERE – E.N.P.I

Avis d’appel d’offrenational ouvert avec exigence de capacités minimales N°34/DRO / ENPI /2025

Étude et réalisation d’un complexe touristique en TCE avec VRD + annexes de loisir, composé de:

-200 Bungalows en r+1 type semi-collectif ;

– Zone De Service :Annexes De Loisirs, Administration Et Commerces ;

-Piscines ;

-Travaux de VRD y compris Parkings + voiries et allées piétonnes + espace vert et Aire de Jeux + terrain combiné + loge de gardien + bâche à eaux sanitaire + poste transformateur + murs de clôtures) Sis A Marsa Ben Mhidi (ZET) commune de MARSA BEN M’HIDI wilaya De Tlemcen.

« Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

La durée de préparation des offres est fixée à Vingt et un (21) jours jusqu’à 12.00 heures à partir de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.  Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’offre devra être déposée auprès la direction régionale de l’ouestsis Rond-point des Castors wilaya d’Oran.

le dernier jour de la durée fixée pour la préparation des offres de 08.00 heures du matin et 12.00 Heures.

L’ouverture des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13.00 heures, en séance publique, au siège de la direction

régionale de l’ouest.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois mois à

partir de la date de dépôt des offres.

ANEP2531012092