Catégorie : Non classé

Réalisation 20/50/240/2000 Logts L.P.L avec VRD à EL. Houidjbet

Posted on by Messaoud bouzekri

République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Office de Promotion et de Gestion Immobilière

Wilaya de Tébessa

Département maitrise d’ouvrage

N° :4134/D.M.O/O.P.G.I/2025

NIF :099112010231253

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°05/OPGI/2025

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Tébessa lance un avis d’appel d’offres ouvert national avec exigence de capacités minimales conformément l’article 39 du la loi N° 12/23 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et des l’articles 42 et 43 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et à pour la réalisation de projet suivant:

– Programme: 2000 Logements L.P.L (année 2024-Tr 02) wilaya de Tébessa.

– Projet 06: Réalisation 20/50/240/2000 Logts L.P.L avec VRD à EL. Houidjbet.

Les entreprises intéressées par cet avis d’appel d’offre ouverte dont la qualification professionnelle et demandée de 01 catégorie et plus au des travaux de bâtiment activité principal et dans le domaine des travaux publics activité secondaire ou dans le domaine des travaux publics activité principal et dans le domaine des travaux de bâtiment activité secondaire, peuvent retirer les cahiers des charges auprès de L’office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Tébessa (OPGI Cité BEL AIR TEBESSA Service des Marchés R.D.C) contre payement 1.500,00 DA représentant les frais de CD-R.

Le dossier de candidature. l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature », « offre technique >> ou offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe Cachetée et anonyme, comportant la mention << à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres à monsieur le Directeur Général de l’O.P.G.I.

Les deux copies doivent être signées et visées par le soumissionnaire ou bien par la personne chargée de la soumission par une procuration officielle.

Les offres doivent comporter les pièces réglementaires suivantes :

Pli portant dossier de candidature:

  • déclaration de candidature daté et signée et visée et préparé selon le type du dossier.
  • déclaration de probité daté et signée et visée et préparé selon le type du dossier.
  • les statuts pour les sociétés
  • les documents relatits aux pouvoirs de signature permitant aux personnes de represente te soumissionnaire.
  • Copie de certificat de qualification (recu de dépôt le dossier renouvèlement certificat de qualification ainsi reste au moins 06 mois d’expiration).
  • Bilans des cinq (05) dernières années joint d’un document officiel prouvant son dépôt auprés de l’administration fiscal ou d’une copie certifiée conforme par un commissaire aux comptes plus attestation C20.
  • Relevé d’identité bancaire (RIB)
  • Preuve de moyens humains comme indiqué dans le tableau de notation.
  • Preuve de moyens matériels comme indiqué dans le tableau de notation.
  • Référence professionnelle de l’entreprise.
  • planning des travaux.
  • Dossier fiscal et parafiscal en cour de validité.
  • Copie du registre de commerce biométrique de le soumissionnaire porte le code de repense QR
  • Attestation du dépôt de compte par a port les sociétés pour dernière année.
  • Copie du numéro de carte fiscale.

Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause. avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.

Pli portant l’Offre Technique:

  • Déclaration à souscrire daté et signée et visée et préparé selon le type du dossier.
  • tout document permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé
  •  une copie de cahier des charges original (dossier du candidature offre technique + offre financière) après remplir et visé et déposé dans contenu de offre avec le copie l’original.
  • le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté >>

Pli portant l’Offre financière:

  • Lettre de soumission remplir, signée et visée daté, pendant le durée de préparation des offres.
  • Bordereau des prix unitaire remplir, signée et visée daté, pendant le durée de préparation des offres.
  • Devis quantitatif et estimatif remplir, signé et visée daté, pendant le durée de préparation des offres.
  • La décomposition du prix global et forfaitaire.

La date de dépôt des offres est arrêtée le (15éme) jour à partir de la 1ère parution dans les quotidiens nationaux avant 13h:30mn .

L’ouverture des plis se fera le même jour à 13h: 30mm  en séance publique << cet avis est considéré comme invitation au soumissionnaires à assister à l’ouverture des plis >> au siège de la Direction Générale de l’Office «CITE BEL AIR -TEBESSA->> si ce jour coïncide à un jour férié ou repos légal le délai de préparation des offres sera prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.

Tout pli reçu après la date de dépôt des offres n’est pas recevable.

Toutes les offres doivent être déposées directement à la date de dépôt des offres comme il est indiqué ci-dessus. Les offres envoyées par voie postale sont recevables avant la date de dépôt des offres.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai dé (90) jours augmenté de la jours durée de préparation des offres à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.

ANEP 2523005199

 

REHABILITATION D’UNE SALLE OPERATOIRE DANS LE SERVICE MATERNITE AU NIVEAU D’EPH MOHAMED MEDDAHI FERDJIOUA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION – MILA

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER MOHAMED MEDDAHI –FERDJIOUA

NUMERO  FISCAL 40801600004306100103

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONALOUVERT N °05/2025

La direction de l’Etablissement public hospitalière Mohammed Meddahi FerdjiouaW.Mila lance un avis d’appel d’offres national ouvert  pour la :

REHABILITATION D’UNE SALLE EN SALLE OPERATOIRE DANS LE SERVICE MATERNITE AU NIVEAU D’EPH MOHAMED MEDDAHI –FERDJIOUA

Les soumissionnaires disposant d’un registre de commerce et d’un certificat de qualification et de classification professionnels – Activité principale : Bâtiment, catégorie 02 et plus et intéressés par le présent avis sont invités à retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de l’établissement public hospitalière Mohammed Meddahi  Ferdjioua W.Mila pour un paiement de 5 000.00 DA(cinq mille DA)chez le  trésorerie communale Ferdjioua  pendant les jours ouvrables du  dimanche à jeudi et cela à partir du 1er jour de parution de l’avis d’appel d’offres dans deux quotidiens nationauxou BOMOP ou le portail électronique des marchés publics.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière ,Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel offres ainsi que la mention « dossier de candidature » , « offre technique » ou « offre financière »,selon le cas ,ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention suivante :

« A NE OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES »

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N °05/2025

REHABILITATION D’UNE SALLE EN SALLE OPERATOIRE DANS LE SERVICE MATERNITE

AU NIVEAU D’EPH MOHAMED MEDDAHI –FERDJIOUA

LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT:

Une déclaration de candidature remplie soigneusement selon le modèle ci-joint signée, datée, tamponnée et visée.

La déclaration de probité remplie soigneusement selon le modèle ci-joint signée, datée, tamponnée et visée.

Copie du registre du commerce – domaine du bâtiment et de la plomberie.

POUR LES ENTREPRISES : copie des statuts + procuration de signature en cours de validité.

CAPACITE PROFESSIONNEL

Copie de certificat de qualification et de classification professionnels – Activité principale : Bâtiment, catégorie 02 et plus en vigueur.

CAPACITES TECHNQIUE

MOYEN HUMAINES : les capacités humaines doivent être justifiées par des attestations d’affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale en cours de validité durant la période de préparation des offres, accompagnées des attestations de réussite pour les cadres.

 MOYEN  MATERIELLES : les capacités matérielles doivent être justifiées par la carte grise, l’attestation d’assurance et le contrôle technique (la liste des moyens matériels doit être visée par un expert judiciaire et sa validité ne doit pas dépasser une année à la date d’ouverture, ou un contrat de location authentifié et en cours de validité à la date d’ouverture couvrant toute la durée d’exécution).

REFERENCE PROFESSIONNEL :

Elles  doivent être justifiées par des attestations de bonne exécution pour la réalisation d’un projet similaire.
Présentation d’un engagement écrit à travailler en double équipe simultanément selon le modèle (8h × 2).

.L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENT :

La déclaration à souscrire remplie soigneusement selon le modèle ci-joint signée, datée, tamponnée et visée.

Mémoire technique justificatif rempli soigneusement selon le modèle ci-joint signée, datée, tamponnée et visée.

Le présent cahier des charges signée, datée, tamponnée et visée et portant à la dernière page le cachet et la signature du soumissionnaire, précédés, dans les deux sections du cahier des charges, de la mention  manuscrite « lu et accepté  »

La note technique justificative selon le modèle annexé au cahier des charges.

L’OFFRE FINANCIERE CONTIENT :

La lettre de soumission remplie soigneusement selon le modèle ci-joint signée, datée, tamponnée et visée.

le bordereau des prix unitaires relatif à chaque lot rempli en chiffres et en lettres signé, daté, tamponné et visé.

Le détail quantitatif et estimatif relatif à chaque lot rempli signé, daté, tamponné et visé.

Les offres seront déposées au bureau des marches de  L’EPH MOHAMMED MEDDAHI  Sis à la rue AHMED BOUCEKINE FERDJIOUA – MILA, le quinzième (15) jours à  à 8h jusqu’à 14h  à compter de la 1ère parution de l’avis d’appel d’offre deux quotidiens nationaux, dans le bulletin officiel de l’opérateur public (BOMOP), à la presse en ligne agréée ou dans le portail électronique des marchés publics.

L’ouverture du dossier de candidature, offres techniques et financières se déroulera en séance publique le même jour à 14 heures au siège de l’EPH MOHAMMED MEDDAHI Ferdjioua. en présence de tous les soumissionnaires dans une audience publique.

Si la date limite au dépôt des offres coïncide avec un jour férié, l’ouverture des plis sera reportée au premier jour ouvrable à la même heure.

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours plus la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.

ANEP 2525007372

 

LOCATION DE 12 BUS POUR TRANSPORT SCOLAIRE 2EME TRANCHE ANNEE 2025

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE MASCARA

DAIRA DE OGGAZ

COMMUNE DE OGGAZ

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCAL (NIF) DE LA COMMUNE : 29/270013.00

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N003/2025

le président de l’A.P.C d’oggaz   lance Un avis d’appel d’offres ouvert  avec exigence  de capacités minimales du projet suivantes :

LOCATION DE DOUZE BUS POUR TRANSPORT SCOLAIRE 2eme TRANCHE ANNEE 2025:

LOT N°01 LIGNE MKHATRIA AHL EL OUENANE – OGGAZ

LOT N°02 LIGNE ZLAMTA AHL EL OUENANE – OGGAZ

LOT N°03 LIGNE CITE ATTOU DJILALI AHL EL OUENANE – OGGAZ

LOT N°04 LIGNE  CITE OUMER AHL ELID – OGGAZ

LOT N°05 LIGNE   AHL ELID – OGGAZ

LOT N°06 LIGNE   20 LOGEMENT AHL AID– OGGAZ

LOT N°07 LIGNE  HTAYTA   – AHL ELID

LOT N°08 LIGNE  HTAYTA   –  OGGAZ

LOT N°09 LIGNE  ROUT MAARIF – OGGAZ

LOT N°10 LIGNE  MGADID – OGGAZ

LOT N°11 LIGNE  KOUASSEM – OGGAZ

LOT N°12 LIGNE  MARDEAUX– OGGAZ

 

Participation des entreprises remplissant les conditions de candidature pour :

Registre de commerce : transport des voyageurs.

Bus avec une capacité*nombre de place selon tableau si dessous* la liste de moyens de matériel* cart grise valide + l’assurance de véhicule en cours de validité *( remplir l’annexe ci-joint).

Agrément pour transport des voyageurs

Un dossier de candidature

Une déclaration de candidature dument renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint).

la déclaration de probité dument renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint).

des copies des statuts et modificatifs (éventuels), statut de groupement

les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnels à entreprise

une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale travaux publique (catégorie 03 et plus).

une copie des bilans fiscaux des trois derniers exercices (années2022-2023-2024), dûment visés par les services concernés.

Registre commerce.

la liste des moyens humains et d’encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitativement) appuyée de l’état des effectifs déclarés à la CNAS, et diplômes ;

la liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justificatives (cartes grises, et assurance de matériel en cours de validité) ;

Attestations de bonne exécutions similaires datées doivent être vises et délivrées uniquement par le maître d’ouvrage.

une copie de l’extrait de rôle

une copie des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBAT en cours de validité

L’offre technique :

la déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) ;

Le présent cahier des charges dûment renseigné, paraphé daté et visé par le soumissionnaire et pourtant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepter »;

La qualité (mémoire justification technique) (annexe ci-joint) .

b)- L’offre financière :

-Lettre de soumission (selon modèle ci-joint).

-Le bordereau des prix unitaires ci-joint annexé.

-Le devis quantitatif et estimatif ci-joint annexé..

Les  dossiers de candidatures et offres techniques et l’offre  financières sont insérés dans les enveloppe séparée et, cachetées indiquant la dénomination  de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Le  dossier de candidature » «  offres techniques »  et «  l’offre  financière »   selon le cas ces enveloppes  sont  mises  dans une notre enveloppe  cachetées et anonyme, comportant la  mention « à n’ouvrir pas » appele d’offre n°03/2025 l’ objet de l’appel offre

A monsieur le président de L’APC de oggaz

Avis d’appele  d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales

LOCATION DE DOUZE BUS POUR TRANSPORT SCOLAIRE 2eme TRANCHE ANNEE 2025:

LOT N°01 LIGNE MKHATRIA AHL EL OUENANE – OGGAZ

LOT N°02 LIGNE ZLAMTA AHL EL OUENANE – OGGAZ

LOT N°03 L

IGNE CITE ATTOU DJILALI AHL EL OUENANE – OGGAZ

LOT N°04 LIGNE  CITE OUMER AHL ELID – OGGAZ

LOT N°05 LIGNE   AHL ELID – OGGAZ

LOT N°06 LIGNE   20 LOGEMENT AHL AID– OGGAZ

LOT N°07 LIGNE  HTAYTA   – AHL ELID

LOT N°08 LIGNE  HTAYTA   –  OGGAZ

LOT N°09 LIGNE  ROUT MAARIF – OGGAZ

LOT N°10 LIGNE  MGADID – OGGAZ

LOT N°11 LIGNE  KOUASSEM – OGGAZ

LOT N°12 LIGNE  MARDEAUX– OGGAZ

.   durée de préparation des offres est valable jusqu’à la date d’ouverture des plis fixée à  huit  jours    (08 ) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.

la date limite des dépôts des offres est fixe jusqu’au dernier jour de la dure de préparation des offres avant 12.00 h au plus tard.

Si ce Jour considéra avec un Jour Férie ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivante.

Il ne sera pas tenu compte des offres remises hors délai, L’ouverture des plis se fera le dernier  jour de la date limite de dépôt des offres en séance publique a 14.00 h  au siège de l’APC de oggaz

Les offres adressées par voie postale ne seront pas acceptées si elles parviennent après la dateet heure limite de dépôt des offres ;le cachet de la poste ne faisant pas foi .

Le present avis  tient lieu d’invitation  aux soumissionnaires pour assister a l’ouverture des plis

ANEP2531012127

 

LOT 07 AMENAGEMENT DE LECOLE EMIR ABDELKADER A AIN TEMOUCHENT

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique & Populaire

Wilaya      : d’Ain Temouchent

Daïra        : d’Ain Temouchent

Commune : d’Ain Temouchent

NIF : 096246019037618198

2eme Avis d’appel d’offre ouvert

Avec exigence de capacité

Minimale

après anfructuosité

N°08/2025

Le president de l’assembleé populaire communal de La commune d’Ain Temouchent lance un  trosieme avis d’appel d’offre National ouvert avec exigence de capacité minimales après infructuosite pour lot 07

Lot 07:AMENAGEMENT DE L’ECOLE «EMIR ABDELKADER»A AIN TEMOUCHENT

Les entreprises ou établissement commercial intéressés par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la commune d’Ain Temouchent /bureau marché ,contre un  paiement de 5.000,00DA de droit de reproduction.

Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires conformément au décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 notamment l’article 67.

certificat de qualification et de classification catégorie trois (03) et plus en  BATIMENT (Activité principale ayant réalisé  (02 projets   de même nature   justifier par des attestations de bonne exécution  délivré par le maitre d’ouvrage public

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

Dossier de la  d’appel d’offre national Ouvert  avec exigence de capacités minimales :

Présentation des offres:

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

Les documents composant obligatoirement dans  le dossier de  candidature  sont :

-Déclaration de candidature daté et signer

– Déclaration de probité daté et signer.

-Copie de Certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité catégorie trois (03) et plus en BATIMENT (Activité principale.

– Copie du statut pour les sociétés ;

– Copie du document relatif au pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise.

–  liste de matériel destiné à l’exécution du projet avec justification, la possession de ce matériel doit être justifié par des cartes grises  plus assurance pour le matériel roulant plus scanner  et pour le matériel non roulant un  procès-verbal dûment établi et constaté  par un huissier de justice de l’année en cours.

– moyens humains avec diplôme appuyée par l’attestation d’affiliation auprès de la CNAS de l’année en cours.

-copies des références professionnelles délivrées par le maitre d’ouvrage public.

-Attestation de dépôt de compte social en cour de validité

-Bilan fiscale de 03 dernières années par exercice (2022/2024/2024)

L’offre technique contiendra:

– La déclaration à souscrire datée et signée et remplis

– tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire  technique justificatif  détailler et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel    n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics  et  des délégations  de  service  public.

-le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »

1-1-3- L’offre financière contiendra:

– La lettre de soumission  datée et signée et remplis

– Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

– Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

Au cas où l’offre de candidature, l’offre technique et l’offre financière ne sont pas remises sous plis distincts, l’offre sera automatiquement rejetée.

Le  dossier de candidature  , l’ offre technique et l’  offre financière sont  insérés  dans des  enveloppes séparées  et cachetées , indiquant la dénomination de  l’entreprise , la  référence et  l’objet  du un  avis d’appel d’offre ouvert ainsi  que la  mention « dossier de  candidature »  , «  offre technique »  ou «  offre financière »  selon  le  cas . ces  enveloppes sont  mises dans une  autre enveloppe  anonyme , comportant la  mention «  à  ne  pas  ouvrir  que  par la  commission  d’ouverture  et  d’évaluation des  offres   avis d’appel d’offre ouvert avec capacité  minimal n°08/2025 l’objet de  un   avis d’appel d’offre » suite à l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015

La validité des offres est fixé a 98 j (90j+08j).

La date de dépôt de l’offre et fixé à huit (08) jour à compter de la première date de parution dans les quotidiens nationaux de la langue arabe et étrangère ou (BOMOP).

L’ouverture des plis, en séance publique :dossier de candidature des offres techniques et financent pendant la même séance aura lieu au siège de l’APC AIN TEMOUCHENT (14H00) la date et l’heure limite de dépôt des offres et la date d’ouverture des plis des offres techniques et financières correspondent au dernier jour de repos de la durée de préparation des offres, si ce jour concédé avec un jour férie ou un jour de repos légal , la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant a la même heure .

Les soumissionnaires son invité à assister à la session.

anep2531012138

 

 

REALISATION UN LYCEE TYPE 1000 PLACE AU NIVEAU DU SITE 50 LPL ROUTE CHEGUIG A LA COMMUNE ROGASSA WILAYA EL BAYADH

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

WILAYA D’EL BAYADH

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  AVEC EXIGENCE DE CAPCITES MINIMALES N°…………..…./2025

 

 

Un avis d’appel d’offre national est lancé pour la réalisation des travaux de :

OBJET : REALISATION  D’UN  LYCEE  TYPE 1000 PLACES AU NIVEAU DU SITE 50 L.P.L  ROUTE CHEGUIG A LA COMMUNE ROGASSA WILAYA D’EL BAYADH (CITES HABITAT INTEGREE PROGRAMME2024)               EN  LOTS  UNIQUE

partie fixe : A :   BLOC PEDAGOGIQUE + ADMINISTRATION.

 

B : BLOC SANITAIRES + ATELIER FACTOTUM.

 

C : V.R.D +  MUR DE CLOTURE ET REVETEMENT EXTERIEUR

 

D : POSTE TRANSFORMATEURS

 

E : BACHE A EAU ET LOCAL DES ENERGIE RENOUVELABLE + CHAUFFERIE.

 

F : BLOC LOGEMENT DE FONCTION (03 F3+03 F4 +01F5)

 

G : TERRAIN DE SPORT

partie conditionnelle : A : SALLE DE SPORT

 

ELIGIBILITE  DES  CANDIDATS :

– Seules les entreprises Qualifiées à la catégorie 6 et plus , dont l’activité principale bâtiment sont autorisés à soumissionner.

2-Les capacités techniques :

Références professionnelles :Les entreprises Ayant déjà réalisé, durant les 10 dernières années, un  projet similaire ( realisation d’un lycee) ou un projet de categorie c et plus  (Références professionnelles dûment justifiées par des attestations  de bonne exécution délivrée par les maitres d’ouvrages publics).

-Les capacités financieres :

les bilans des trois dernieres années : la moyen  du chiffre d’affaire supperieur ou égale  330.000.000.00DA    ( les bilans doivent etre visés par les services des impots

EN CAS DE GROUPEMENT  :

– Le Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises Solidaires

-Le chef de fil  doit etre qualifié  à la catégorie 6 et plus dont l’activité principale bâtiment et les autres membres doivent  etre qualifié  à la catégorie 5 et plus dont l’activité principale bâtiment

CANDIDATURES REJETEES

Au niveau d’eligibilité des condidats sont exclues de la participation du present l’avis d’appel d’offre les entreprises

Ayant un un plan de charge avec la DEP d’el bayadh et accusant un retard dans l’execution

Ayant des mises en demeures publiées ou non publiées.

Des soumissionnaires ayant déjà benificies d’un plan de charge avec la DEP avec les memes  moyens humains et moyens materiels leurs offres seront rejetées.

Ayant des resiliations au tord  ou figurent dans la liste noire

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges au siège de la DEP a coté du siège de la Daira d’El Bayadh

NF: 00023202015003669000 . Les offres accompagnées obligatoirement des pièces et documents exigés par la reglementation en vigueur à savoir.

DOSSIER DE CANDIDATURE , OFFRE TECHNIQUE, OFFRE FINANCIERE :voir le cahier des charges

NB : – L’évaluation des offres financières ne concerne que ceux dont l’offre technique était de 70 points ou plus et dont l’offre financière est la moins disante.

NB :chaque délai d’exécution proposé dépasse (08 mois pour partie fixe et 06 mois pour partie conditionnelle) l’offre sera rejeté

 

Les entreprises peuvent retirer le cahier des charges dés le premier jour de la parution de l’avis dans le BOMOP ou les journaux quotidiens.

Le dossier de candidature ,l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séoarées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention « dossier de candidature »,

« offre technique » et « offre financière », selon de le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – appel d’offres  n° ……..….   L’objet de l’appel d’offres ».                                    « A NE PAS OUVRIR »

OBJET : REALISATION  D’UN  LYCEE  TYPE 1000 PLACES AU NIVEAU DU SITE 50 L.P.L  ROUTE CHEGUIG A LA COMMUNE ROGASSA WILAYA D’EL BAYADH (CITES HABITAT INTEGREE PROGRAMME2024)               EN  LOTS  UNIQUE

La durée de préparation des offres est fixée à : 15 jours, à partir de la première parution de l’avis dans le BOMOP ou les journaux  quotidiens, date de dépôt des offres est fixée  le jour correspondant au dernier jour de la préparation des offres avant 14 :30 min , Si le jour de l’ouverture des plis rencont un jour férié ou un jour de repos legal, elle est reportée au lendemain

L’ouverture des dossiers de candidature, des offres techniques et financières sera faite par la commission d’ouverture et évaluation des offres en séance publique et en présence de l’ensemble des soumissionnaires le meme jour de dépôt des offre à 14 :30 min au siège de la Direction des Equipements Publics. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois mois + delai  de préparation des offres

ANEP2531012120

 

REALISATION ET EXTENSION DES RESEAUX D ALIMENTATION EN EAU POTABLE A TRAVERS LES COMMUNES DE HAMRI OUED SLAM OUARIZANE EL MATMAR BELAHCEL SIDI MHAMED BENAOUDA OULED YAICH MENDES SIDI MHAMED BEN ALI

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ministère de l’hydraulique.

Direction de l’hydraulique Wilaya de Relizane

NIF- DRE =099048015053326

2eme Avis d’Appel d’Offre National Ouvert  avec Exigence de Capacités Minimales N°12./2025

La Direction de l’hydraulique Wilaya de Relizane, Lance  un 2eme avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour la réalisation des travaux relatif au l’opération: Réalisation et  extension  des réseaux d’alimentation en eau potable à  travers les communes de Hamri,  Oued Esslam, Ouarizane , El Matmar , Belahcel Sidi Mhamed Benaouda, Oled Aich , Mendes, Sidi Mhamed Benali , Hmadna

et Zemmoura  (W.Relizane ).

LOT N° 08: EXTENSION RESEAU D’AEP A TRAVERS LES CITES DE SIDI M’HAMED BENAOUDA CENTRE –

Commune de SIDI M’HAMED BENAOUDA

LOT N° 09: Réalisation du réseau de distribution d’AEP du  Douar Harizia Commune Zemmoura

LOT N° 10: Extension des réseaux d’AEP  à travers des Cités El Matmar centre – Commune El Matmar

Les entreprises  intéressées par le présent avis d’appel d’offre peuvent retirer le cahier des charges à partir du lien e-mail :

https://drive.google.com/file/d/1f7TLJRquc8gxoV-eHWUlk_MoNNPt42tq/view?usp=drive_link

et se rapprocher de  la Direction de l’hydraulique  de la Wilaya de Relizane – Bureau des marches– à l’adresse suivante :   Bd Docteur Boukhelloua  N ° 13 –  Relizane –

Capacités Minimales exigées :

Conformément à l’article 54 du décret présidentiel n° 15-247du 16/12/2015 portant réglementation des marchés publics et délégations

de services publics , Conformément à l’article 43 de la loi n°23-12 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics . Ne peuvent soumissionner pour ces travaux seuls les entreprises qui répondent aux conditions minimales d’éligibilité à savoirs :

Pour  une seule entreprise

 

Lot 08-09-10

 

des Projets de même nature concernant la :

Fourniture et pose conduite en PRV ou ACIER ou FONTE ou PEHD au moins d’une   longueur de  2000 ml

justifiés par  une  attestation de bonne exécution délivrée par le  maitre d’ouvrages

 Les entreprises avoir ayant un chiffre d’affaire dont la moyenne des trois (03) dernières années  (2022 – 2023 et 2024)  est au  moins de

Lots : 08-09-10_  6.000.000,00  DA

Remarque : Pour les établissements qui manquent un nombre d’années ou deux, calculez la moyenne de ce qui a été soumis pour les trois années requises.

Les résultats financiers sont communiqués par les organismes compétents (les services impôts et comptables agrées)

Remarque : Pour  les entreprises créées après 2023, leurs capacités financières seront calculées comme suit : résultat

2023+2024/2

Pour  les entreprises créées après 2024

Résultats financiers de l’année 2024

  

Lot 08-09-10

Certificat de qualification Principale hydraulique  Catégorie   (03) ou plus, code (34.703) valable le jour de l’ouverture des plis

 

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière (le contenu du dossier selon le cahier des charges). Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière ». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à ne pas ouvrir par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres – appel d’offres n…………, l’objet de l’appel d’offres».

La durée de préparation des  offres est de Dix  jours – (10 jours)  à compter à la première publication dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse.

Les offres devront être déposées  avant 12 h 00 mn  au niveau de la direction des ressources en eau de la wilaya de Relizane  à l’adresse suivant  – 13 rue Docteur BOUKHALOUA   – Relizane –

L’ouverture des plis techniques, financiers et  dossier de candidature aura lieu au siège de la direction des ressources en eau de la wilaya de Relizane à    12 h 00mn. Correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentées de 03 mois.

Le présent avis d’appel d’offres tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

ANEP2531012118

 

REHABILITATION ET EXTENSION D ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALE PSYCHIATRIE A YELLEL

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de RELIZANE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF- DEP= 424024000048285

Avis D’appel D’offre Ouvert Avec Exigence de Capacités Minimales

N°047 /2025

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de RELIZANE, lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales, pour la réalisation des travaux concernant le Projet :

OPERATION:

ETUDE, REHABILITATION ET EXTENSION D’ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALSE (PSYCHIATRIE) A YELLEL

PROJET:

REHABILITATION ET EXTENSION D’ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALSE (PSYCHIATRIE) A YELLEL

1- Le dossier de candidature contient :

Une déclaration de candidature; le soumissionnaire atteste qu.il :

N’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions de article 51 de la loi  12-23 en date 18 mohareme 1445 de 05/08/2023 et  des articles 75 et 89 du décret présidentiel N°15/247 du 16 septembre  2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics.

N’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société ;

est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie(mise à jour : CNAS CASNOS CACOBATPH) ;

est inscrit au registre de commerce en relation avec l’objet du marché (copie du RC);

a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien (attestation de dépôt des comptes sociaux);

détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie (carte fiscale);

Une déclaration de probité

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités soumissionnaires:

Capacités Minimales Demander : Conformément aux dispositions de l’article 44 du décret présidentiel N°15/247 du 16 septembre  2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics,  ne peut  soumissionner

Que les candidats qui répondant aux conditions minimales d’éligibilité suivants :

A/ Capacités professionnelles: les Entreprises qui ont certificat de Qualification activité principale en bâtiment catégorie 04 et plus .

B/ Capacités techniques: les Entreprises qui déjà réaliser au moins un projet de même nature ou un projet type B approuvé avec une attestation de bonne exécution approuve de le  maitre ouvrage.

C/ Capacités financières: les Entreprises ayant un chiffre d’affaire moyen des 03 années dernier.

(2022-2023-2024 ) , Plus de 30 000 000.00DA. Les bilans financiers doivent être visés par les services (des impôts et comptable agrée).

2- L’offre technique contient :

Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 67 du décret présidentiel N°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics.

Une déclaration à souscrire

Liste des Capacités  humains pour réaliser le projet justifiant par attestations, diplômes,  sont déclarée par CNAS.

Liste des Capacités  matériels  pour réaliser le projet justifiant parles cartes grises ou les cartes des matriculassions ,documents  d’assurance ou les factures d’achat jointes un PV délivré par un huissier  dont le délais  de document  n’excède pas 12 mois  à la date d’ouverture   pour le matériel non roulant.

le cahier des charges portant à la dernière page, la mention « lu et accepté ».

Délais de réalisation du projet   avec un planning d’avancement des travaux.

Mémoire Technique Justificatif.

P.V de visite du site.

3 . L’offre financière contient :

la lettre de soumission ;

le bordereau des prix unitaires (BPU)

le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Analyse le prix globale et forfaitaire

Le détail du bordereau des prix unitaires

4.DATE ET L’HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES :

De)  huit heure et demi (08.30h) du matin à dix heure  (10.00 h) du matin le jour de dépôt des offres.

L’ouverture sera le jours de dépôts des offres au séance publics aux présences des soumissionnaires à dix heure  (10.00 h) du matin au siège de la direction des équipements public de la wilaya de RELIZANE″SIS ROUTE VERS S.M.BENAOUDA–WRELIZANE″LES SOUMMISOINAIRES SONT INVITER POUR ASSISTER LE SCEANCE D’OUVERTURE DES PLIS

En cas de coïncidence  le dépôt des offres le jour ferré/ou jours de repos réglementaires  doit prolonger le délai le jour de travail le demain.

PREPARATION DE L’OFFRE Conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi  12-23 en date 18 mohareme 1445 de 05/08/2023 de l’article 76 du décret présidentiel N°15/247 du 16 septembre  2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics

VALIDITE DESOFFRES : La période de validité de l’offre est équivalente à la période de préparation des offres accordée aux soumissionnaires augmentée de trois (03) mois + 10 JOURS.

La limite de dépôt des offres est fixée à dixJours (10 jours) àdix heure  (10.00 h) du matin.

anep2531012142

 

 

 

REALISATION DE 04 CLASSES EXTENSION A L’ECOLE CHAHID LANTRI LATRECHE COMMUNE DE RAMKA

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Relizane

Daïra de Ramka

Commune de Ramka

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° :03/2025

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Ramka lance  un avis d’appel d’Offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Realisation  de 04 classes extension a l’ecole chahid lantri latreche commune de ramka

Les Entreprises intéressées pour réalise ce projet prouvent retirer le cahier de  charge sur le lien de  la page officielle de la commune Ramka :

( http:www.facebook.com/communeramka4827)

Capacités Minimales exigées

C1 Capacities techniques, :

– Doivent obligatoirement disposer d’un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine activité Travaux public  activité principale catégorie trois 03 et plus en cours de validité

C2 Capacities financiers :

-Avoir une moyenne du chiffre d’affaire supérieur ou égale10.000.000,00 DA

C3 Capacities professionnelles :

– Avoir réalisé au moins 02 projets similaires et même nature batiman

Les soumissionnaires deveront présenter leurs offres en deux étapes à savoir :

Dossier candidature

Registre de commerce Travaux  public.

Les bilans financiers de trois dernières années  (2024-2023-2022) dûment certifié par le commissaire aux comptes et visé par les servies des impôts compétents. .

Certificat de qualification et de classification professionnelle principale en Travaux public  Catégorie (04) ou plus

Référence de L’Entreprise (Attestations des Maîtres d’ouvrages).

Liste des Moyens matériels en sa possession et à mettre à la disposition du chantier à justifier par des Cartes Grises, Facture+police d’assurance.

Liste des Moyens humains en sa possession à mettre à la disposition du chantier à justifier avec diplôme.

Casier judiciaire de l’entrepreneur ou du Gérant le cas d’une personne morale en cous de validité.

Pièces Fiscales et Parafiscales (Extrait de rôle, CNASAT, CASNOS, CACOBA/TH) en cours de validité.

Carte d’immatriculation Fiscale

Statut de l’entreprise s’il s’agit d’une personne morale.

Photocopie légalisée de l’attestation justifiant le dépôt légal des comptes sociaux pour les personnes morales (SPA, SARL, , EURL, Société en commodités).

Déclaration de probité dûment remplie signée et datée.

Délai et planning de réalisation.

Offre technique :

Déclaration à souscrire dûment remplie signée et datée.

Cahier  des charges comprenant l’offre de l’entreprise dûment renseigné.paaphé.signée et datée..

Offre financier :

-Lettre de Soumission – Bordereau des prix unitaire -Devis quantitatif et éstimatif

Les offres accompagnées des documents citée ci dessus doivent être déposées à l’adresse ci-dessous sous double plis anonyme séparés; l’enveloppe extérieure devra comporter la mention suivante : Soumission   à ne pas ouvrir « AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES  »

Projet :

Realisation  de 04 classes extension a l’ecole chahid lantri latreche commune de ramk

A Monsieur le Président de l’APC Ramka.

La date limite de dépôt des offres est fixée.(15) jours à compter de la date de parution dans la presse du présent avis.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date limite de Dépôt  des offre

 

anep 2531012149

 

 

REALISATION UNE PISCINE DE PROXIMITE A AIN EL ORAK

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL BAYADH

DirectionDe La Jeunesse Et Des Sports De La Wilaya D’EL BAYADH

Avis d’appel d’offre national avec exigence de capacites minimales n 01/2025

La DirectionDe La Jeunesse Et Des Sports De La Wilaya D’El-Bayadhlance Avis d’appel d’offre national  avec exigence de capacités minimales pour :

Réalisation d’une piscine de proximité à AIN ORAK.

Cet avis d’appel d’offre national avec exigence de capacités minimales est réservé uniquement aux entreprises et groupements d’entreprises de droit Algérien remplissant les conditions minimales d’éligibilités suivantes :

Les capacités professionnelles

– Seules les entreprises Qualifiées à la catégorie 04, dont l’activité principale bâtiment et plus sont autorisés à soumissionner.

2- Les références professionnelles : les entreprises Ayant déjà réalisé un projet similaires (REALISATION D’UNE PISCINE PROXIMITE) ou un projet de catégorie B  et plus, A justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par des maitres d’ouvrages publics, accompagnées de tous documents probants permettant de vérifier cette donnée.

Les capacités financières : les bilans des trois dernières années : Ayant un chiffred’affaires la moyen  de  Tois -03 -dernières  années supérieures ou égale 35.000.000.00 DA (les bilans doivent être visés par les services des impôts)

NB:lesmoyenshumainsetmatérielsayant servisàl’éligibilité ne sera-t pas pris-on considération lors de l’évaluationdes offres techniques.

Seules les soumissionnaires ayant obtenu au minimum 70 points sur 100seront requalifiés à la deuxième phase de l’analyse  financière.

Les dossiers de l’avis d’appel d’offres peuvent être retirés auprès Direction De La Jeunesse Et Des Sports De La Wilaya D’El-Bayadh (Bureau des marches publics) sise à EL-BAYADH : NIF : 099032015036825 ART 32010510171

Le soumissionnaire devra cacheter l’offre en utilisant trois (03) enveloppes intérieures séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention« dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention  faute de quoi le pli sera purement et simplement rejeté.

Elle sera  adressée :

À la Direction De La Jeunesse Et Des Sports De La Wilaya D’El-BayadhSis à  EL-BAYADH

b)- Mention :   SOUMISSION ” NE PAS OUVRIR ”

L’ensemble du dossier d’appel d’offres qui doit être présenté par le soumissionnaire, doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière:

1-Le dossier de candidature :

1 -La déclaration de candidature dûment remplie et signée.

2 -La  déclaration de probité.

3 – Copie de registrecommerce électronique

4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

5- Les statuts pour les sociétés  ou protocole d’accord pour les groupements

6-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrée par le CNRCannée considérée

7 – Bilans financiers des trois dernières années considéré.

8 – Le certificat de qualification et classification professionnelle de catégorie minimale 04 activité principale en bâtiment en cour de validité

9 – la liste moyenne humaine qui sera chargés de l’exécution des travaux dument justifiés par la déclaration annuelle affiliation (moins de 03 mois) +attestation de travail.

10 – Un extrait de rôle apuré datant de moins de 3 mois ou calendriers des dettes.

11- La liste de matériel  dûment justifiés (cartes grises +assurances)  un PV d’huissier de justice pour le matériel    non roulant ne dépasse pas une année.

12- Références professionnelles en travaux similaires délivrés par les différents maîtres de l’ouvrage.

13-Le numéro d’identification fiscale ﴾NIF).

14- Document parafiscal (CNAS-CASNOS-CACOBAT)

15- Attestation visite du site dument remplie et signée ((pièce jointe : model).

2-Offre Technique :

1 – La déclaration à souscrire dûment remplie et signée.

2 –  Le cahier des charges et l’instruction aux soumissionnaires dûment signée et paraphée sur chaque page Manuscrit sur la dernière page lu et accepté

3 – tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exige en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015, portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public

4 – Planning Des Travaux Signée.

3- Offre financière:   Elle comprend:

Lettre de soumission dûment remplie et signée

Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé (les prix unitaires doivent être  clairs et lisibles et ne contiennent pas des surcharges).

Le devis  quantitatif et estimatif dûment rempli et signé. (les chiffres  doivent être  clairs et lisibles et ne contiennent pas des surcharges).

La durée de la préparation des offres  est fixée à 15 jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offre dans l’un des quotidiens nationaux  ou  le BOMOP et le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres entre 14 H30 min.

L’ouverture des plis se tiendra en séance publique, le même jour à 14 H00, Si ce jour coïncide avec un jour  férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les offres resteront valides pendant une période de 105 jours, à compter de la date de dépôt des offres.

anep2531012156

 

 

REHABILITATION AMENAGEMENT DES STRUCTURES DE JEUNESSE A TRAVERS LA WILAYA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL BAYADH

DirectionDe La Jeunesse Et Des Sports De La Wilaya D’el-Bayadh

Avis d’appel d’offre national avec exigence de capacites minimales n 01/2025

La DirectionDe La Jeunesse Et Des Sports De La Wilaya D’El-Bayadh lance Avis d’appel d’offre national  avec exigence de capacités minimales pour :

REHABILITATION.AMENAGEMENT DES STRUCTURES DE JEUNESSE A TRAVERS LA WILAYA.

Lot A:   Auberge de jeune 50 lits centre-ville A EL BAYADH

Lot B:   Auberge de jeunes 50 lits A BOUGTOB

Lot C:   Maison de jeunes ouled yahia A EL BAYADH

Lot D:  Maison de jeunes A BREZINA

Lot E :   Maison de jeunes A BOULEM

Lot F:   Maison de jeunes A KHEITER

Lot G : Maison de jeunes A BOUSSEMGHOUN

Lot H:  Salle polyvalente A CHEGUIG

Lot I:  Complexe sportif culturel A CHELLELA

Lot J:  Maison de jeunes route rogassa A EL BAYADH (   EN   LOTS   SEPARES)

Cet avis d’appel d’offre national avec exigence de capacités minimales est réservé uniquement aux entreprises et groupements d’entreprises de droit Algérien remplissant les conditions minimales d’éligibilités suivantes :

Capacités professionnelles : Disposer d’un certificat de qualification et classification en cours de validité, activité Principale, Bâtiments, catégorie Trois (03) et Plus.

Capacité financière :

Ayant le moyen du chiffre d’affaires égal ou supérieur 35.000.000,00 DA au cours des trois (03) dernière année visée par les services des impôts,

C) Référence professionnelles : les entreprises Ayant déjà réalisé un projet similaires (réalisation des travaux d’aménagement   ou  réhabilitation) ou  un projet de catégorie A  et plus, A justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par des maitres d’ouvrages publics, accompagnées de tous documents probants permettant de vérifier cette donnée.

NB: les moyens humains et matériels ayant servis à l’éligibilité ne sera-t pas pris-on considération lors de l’évaluation des offres techniques.

Seules les soumissionnaires ayant obtenu au minimum 45points sur  80 seront requalifiés à la deuxième phase de l’analyse  financière.

Les dossiers de l’avis d’appel d’offres peuvent être retirés auprès Direction De La Jeunesse Et Des Sports De La Wilaya D’El-Bayadh (Bureau des marches publics) sise à EL-BAYADH : NIF : 099032015036825 ART 32010510171

Le soumissionnaire devra cacheter l’offre en utilisant trois (03) enveloppes intérieures séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention« dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention  faute de quoi le pli sera purement et simplement rejeté.

Elle sera  adressée :

À la Direction De La Jeunesse Et Des Sports De La Wilaya D’El-Bayadh Sis à  EL-BAYADH

b)- Mention :   SOUMISSION ” NE PAS OUVRIR ”

L’ensemble du dossier d’appel d’offres qui doit être présenté par le soumissionnaire, doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière:

1-Le dossier de candidature :

1 -La déclaration de candidature dûment remplie et signée.

2 -La  déclaration de probité.

3 – Copie de registre commerce électronique

4 -Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

5 – Les statuts pour les sociétés  ou protocole d’accord pour les groupements

6 – Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrée par le CNRC   année considérée

7 – Bilans financiers des trois dernières années considéré.

8 – Le certificat de qualification et classification professionnelle de catégorie minimale 03 activité principale en bâtiment en cour de validité

9 –  la liste moyenne humaine qui sera chargés de l’exécution des travaux dument justifiés par la déclaration annuelle   affiliation (moins de 03 mois) +attestation de travail.

10 – Un extrait de rôle apuré datant de moins de 3 mois ou calendriers des dettes.

11 – La liste de matériel  dûment justifiés (cartes grises +assurances)  un PV d’huissier de justice pour le matériel     non roulant ne dépasse pas une année.

12 – Références professionnelles en travaux similaires délivrés par les différents maîtres de l’ouvrage.

13 -Le numéro d’identification fiscale ﴾NIF).

14- Document parafiscal (CNAS-CASNOS-CACOBAT)

15 – Attestation visite du site dument remplie et signée ((pièce jointe : model).

2-Offre Technique :

La déclaration à souscrire dûment remplie et signée.

Le cahier des charges et l’instruction aux soumissionnaires dûment signée et paraphée sur chaque page Manuscrit sur la dernière page lu et accepté

tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exige en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015, portant règlementation des marchés publics et des délégations de service public

Nb : dans   La mémoire technique et  justificatif   le soumissionnaire  doit mentionner toutes les conditions d’éligibilité, les moyens humains et matériels, ainsi que les délais d’exécution. À défaut de précisions, le soumissionnaire  sera exclu.

Planning Des Travaux Signée.

Offre financière:    Elle comprend:

Lettre de soumission dûment remplie et signée

Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé (les prix unitaires doivent être  clairs et lisibles et ne contiennent pas des surcharges).

Le devis  quantitatif et estimatif dûment rempli et signé. (les chiffres  doivent être  clairs et lisibles et ne contiennent pas des surcharges).

Préparation des offres : le délai accorde pour la préparation des offres est de 10 jours a compter  a partir de la date de  première parution de l’avis dans le bulletin officiel des marches de l’opérateur public (BOMOP)ou dans la presse national

La date de Dépôt des offres : correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres avent  «  14h :30 »  L’ouverture des plis sera effectuée le même jour à .«  14 h :30 » au siège de la direction de la jeunesse et des sports et Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance l’ouverture des plis

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant cent onze 03  mois +(10) jours, à compter de la date de la clôture  du présent avis à assister à la séance d’ouverture des plis qui se  tiendra le jour de Dépôt des offres correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres   à « 14 h :30 »     au siège de la direction de la jeunesse et des sports.

anep2531012157