Catégorie : Non classé

ETUDE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT A TRAVERS LA WILAYA DE TISSEMSILT-EN 18 LOTS

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT ET, L’URBANISME ET DELA VILLE

WILAYA DE TISSEMSTLT

Direction de l’urbanisme, de L’Architecture et de la construction

NTF : 420024000038101

Avis d’Apple d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N°42/2025

La direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Tissemsilt lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences des capacités minimales pour ;

Intitulé de L’opération : Étude et diagnostic et d’exécution des viabilités et des aménagements au sein des quartiers dégrades ou déficitaires.

Projet: Etude Des Travaux D’aménagement à Travers La Wilaya De Tissemsilt

LOT N°01 : Étude de Travaux De Rejet D’assainissement Et VRD De La Cité Merci Mimouna Commune de Tissemsilt.

LOT N°02 : Étude D’un Mur De Soutènement En Béton Armé Au Niveau De La Polyclinique Du Chahid Boudis (Cité 48 Logts à Thniet El Had) (80ml)

LOT N°03 : Étude D’un Mur De Soutènement En Béton Armé Coté RN 14 Commune El Ayounne(750ml).

LOT N°04 : Étude D’une Aire De Détente à La Cité Plateau Commune De Tissemsilt (superficie 01HA).

LOT N°05 : Etude D’aménagement Urbain Boulevard Principale Commune de Ammari.

LOT N°06 : Étude D’aménagement Urbain à La Cité Rabhi Abdelkader (Mur De Soutènement+Air De Jeux) Commune de Maacem)

LOT N°07 : Étude De L’entrée Principale De La Commune Sidi Abed.

LOT N°08 : Étude D’aménagement Urbain Cité Ouanchariss(Mur De Soutènement +Trottoir +Eclairage Public) Commune de Sidi Abed.

LOT N°09 : Étude D’aménagement Urbain Hai Rosfa Commune de Lardjem.

LOT N°10 : Étude D’aménagement Urbain Hai Chahid Mellal Mokhtar Commune de Lardjem.

LOT N°11 : Étude D’aménagement Urbain Hai Chahid Oudj Commune de Tamellahet.

LOT N°12 : Étude D’aménagement D’une Placette Hai Chahid Hamza Mohamed Commune de Sidi El Antri.

LOT N°13 : Étude D’aménagement Urbain Hai Zaoui Commune de Bordj Bounaama.

LOT N°14 : Étude D’un Mur De Soutènement En Béton Armé à 170LS Commune de thniet el had(150ml).

LOT N°15 : Étude D’aménagement Urbain AS hai ghazlia Commune de lardjem.

LOT N°16 : Étude D’un Mur De Soutènement En Béton Arme au centre-ville coté salle de sport- POS Seffah commune de tissemsilt.(150ml)

LOT N°17 : Etude D’aménagement Urbain A La Cité 154 lots en face annexe APC commune de tissemsilt,

LOT N°18 : Etude D’aménagement Urbain Hai AAKEB Kouider Commune De tissemsilt.

Les bureaux d’étude qualifiées peuvent soumissionner et retirer le cahier de charges au près de la Direction de l’Urbanisme, l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Tissemsilt. Sis à Rue Frères Hamdi Tissemsilt

– adresse e-mail : duac38@gmail.com (service suivi des marchés publics Tel0 046 574575).

Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être adressées à monsieur le Directeur de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Tissemsilt, sous enveloppe principale ne comportant aucune inscription extérieure autre que l’objet de l’appel d’offres, le nom et l’adresse du maître de l’ouvrage, et la mention : « Soumission :

Intitulé de L’opération : Étude et diagnostic et d’exécution des viabilités et des aménagements au sein des quartiers dégrades ou déficitaires. Projet ; Étude Des Travaux D’aménagement à Travers La Wilaya De Tissemsilt

Lot N°…./….à ne pas ouvrir ».

Cette enveloppe principale abritera Trois autres enveloppes scellées.

01-La première enveloppe : représente le dossier de candidature et contient :

La déclaration de candidature daté et visé.

La déclaration de probité daté et visé.

Les statuts pour sociétés. S’il y a lieu.

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’étude

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats

Un agrément valide le jour d’ouverture (mise à jour en cours de validité)

– Ayant au mois une attestation délivrée par un maitre d’ouvrage datée paraphée et enregistrée

Les références bancaires (Solvabilité).

Liste des moyens humains et matériels.

Copie de registre de commerce électronique

Les copies des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS.) en cour de validité le jour d’ouverture.

Copie de d’extrait de rôle néant ou échéancier.

Copie du Numéro d’identification Fiscale (nif) ou Nis

Le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés délivré par le CNRC en cour de validité

Copie de la carte d’immatriculation fiscale.

Mémoire technique justificative.

02-La Deuxième enveloppe : représente L’offre technique :

La déclaration à souscrire daté et visée.

Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Planning des prestations de l’étude.

03-La Troisième enveloppe : représente L’offre financière :

La lettre de soumission daté et visée.

Le bordereau des prix unitaires.

Le détail quantitatif et estimatif.

Conditions d’éligibilité :

1-Capacités professionnelles ( pour tous les lots) :

disposé d’un Agrément valide le jour d’ouverture délivré par :

Le Ministère de l’Habitat d’Urbanisme et de la Ville ou ministère des travaux public

CNOA auprès du Ministère de l’Habitat d’Urbanisme et de la Ville .

NB : Pour Les Bureaux d’Études Étatiques une autorisation pour pratiquer le métier et maitrise d’œuvre délivrée par le Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville est obligatoire.

2-Capacités Techniques : Avoir une attestation de bonne exécution ou attestation enregistrée, visée et datée, délivrée par un maitre d’ouvrage public justifiant la maîtrise d’œuvre d’un (01) projet similaire achevées, réceptionnés :

Étude et suivi ou étude des travaux de réalisation d’un mur de soutènement (pour lot N°02, lot N°03 , lot N° 14 et lot N°16)

-étude et suivi, ou étude pour des Travaux de VRD ou Aménagement ou Viabilisation ou Amélioration urbaine pour les lots N°01, lot N°04, lot N°05 , lot N° 06, lot N° 07 , lot N° 08, lot N° 09, lot N° 10, lot N° 11, lot N° 12, lot N°13, lot N°15, lot N° 17 et lot N° 18.

Les Bureaux d’études peuvent soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots, mais ils ne peuvent être retenus que pour deux (02) Lots ; l’offre la moins – disant par ordre chronologique sera retenu et l’offre la plus avantageuse pour l’administration-

La date de dépôt des offres est fixée au Quinzième (15) jours avant 13 h 30, à compter de la première parution du présent avis d’appel d’offres dans la presse nationale ou dans le BOMOP.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant Cent cinq (105) jours à compter de la date de dépôt des offres.

L’ouverture des plis (candidature, technique et financière) aura lieu le dernier jour de la date de dépôt des offres à 14h 00, et en présence de l’ensemble des soumissionnaires au siège de la direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Tissemsilt à l’adresse sus mentionnée.

Anep 2516027922

 

ACQUISITION ET PLANTATION DE 60 000 PLANTS OLIVIERS A TRAVERS LA WILAYA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPLAIRE

Direction des Services Agricoles

de la Wilaya de Sétif

N° d’Identification Fiscale 411014000019001

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 04/2025

La Direction des Services Agricoles de la wilaya de Sétif lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales relatif au programme national d’extension des vergers oléicoles, Acquisition et plantation de 60 000 plants oliviers à travers la wilaya

Les établissements producteurs des plants agréés, Les établissements spécialisés dans la vente de plants, Les établissements exerçant des activités forestières et d’exploitation forestière dont le chiffre d’affaires au cours des trois dernières années est supérieur à 6 millions de dinars (code registre du commerce 101103) agrées, intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges de la direction des services agricoles de la wilaya de Sétif sise à la cité Ain Tebinet Sétif.

Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives, fiscales et parafiscales suivantes :

A- Le dossier de candidature :

Déclaration de probité, Déclaration de candidature, Statut de l’entreprise, Copies des bilans financiers des années (2022/2023/2024) Documents relatifs à la délégation, Copie du registre du commerce, Moyens humains (affiliation CNAS + diplômes ou attestation de succès des employés assurés , Moyens matériels justifiés (copies de cartes grises + assurances), Copie de l’agrément, Copie extrait de rôle, , Pièces parafiscales (mise à jour CNAS, CASNOS-CACOBATH), Casier judiciaire, NIF, Engagement signé.

B- L’offre technique ;

Déclaration à souscrire, Le cahier des charges, La fiche technique justificative

C- L’offre financière :

– Lettre de soumission, – Bordereau des prix unitaires, – Détail quantitatif et estimatif

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être mis dans des enveloppes séparées, la première portant la mention “dossier de candidature” la seconde portant la mention “offre technique” et la troisième portant la mention “offre financière”, les trois enveloppes doivent être mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Appel d’offres n°   /2025

Acquisition et la plantation de 60 000 plants oliviers à travers la wilaya

La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à partir de la première parution du présent avis aux quotidiens nationaux, journaux électroniques ou le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public.

Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres de 8 h00 à 14 h00, au siège de­là Direction des services agricoles de la wilaya de Sétif, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires sont invités à assister à l’opération d’ouverture des plis qui se déroulera le jour de-dépôt des offres à 14 h 00, au siège de la direction des services agricoles dans une séance publique.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant Quatre Vingt Dix (90) jours plus ( + ) la durée de préparation des offres, à compter de la date d’ouverture des plis.

 

ANEP 2516027920

 

 

REEQUIPEMENTS DES RESIDENCES UNIVERSITAIRES EN 04 LOTS

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

OFFICE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

DIRECTION DES ETUDES ET DU DÉVELOPPEMENT

Sis En face Résidence Universitaire- Saïd hamdine – Alger –

NIF: 408020002000047

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°: 02E/DED/ONOU2025

«Rééquipements des résidences universitaires»

 

L’Office National des Oeuvres Universitaires, Établissement Public à caractère administratif, (ONOU) agissant en qualité de service contractant lance l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour l’acquisition d’équipements au profit des résidences universitaires.

2.Les candidats intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, et pour tous les sites, selon le domaine d’activités de leurs registres de commerce.

Les équipements sont répartis en quatre (04) lots séparés comme suit:

1. Lot n° 01: acquisition, installation de mobiliers d’hébergement.

2. Lot n° 02: acquisition de matelas orthopédiques à mousse et accessoires.

3. Lot n° 03: acquisition de couvertures et draps.

4. Lot n° 04: acquisition, installation et mise en service de matériels de cuisson et hottes de cuisine.

3.Cet appel d’offre s’adresse à toute personne physique ou morale régulièrement inscrite au registre de commerce, ayant la qualité requise pour chaque lot et disposant des moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements et remplissant les conditions d’éligibilité du cahier des charges:

a) Capacités professionnelles:

L’appel d’offres faisant l’objet du présent cahier des charges s’adresse aux:

*Fabricants: pour les lots (01, 02, 03 et 04,)  la remise d’une attestation de fabricant en cours de validité à la date de soumission, délivré par la chambre de commerce et le Centre National du Registre de Commerce, dont les activités figurant au registre de commerce sont compatibles avec la nature du lot objet de la soumission.

*Vendeur en gros: pour les lots (01, 02, 03 et 04) la remise d’un Registre de par les Commerce électronique en cours de validité à la date de soumission, délivré services du Centre National du Registre de Commerce, dont l’activité de distribution en gros doit figurer au registre de commerce est compatible avec la nature du lot objet de la soumission.

*Importateurs pour les lots (01, 02, 03 et 04) la remise d’un Registre de Commerce électronique en cours de validité à la date de soumission, délivré par les services du Centre National du Registre de Commerce, dont les activités figurant au registre de commerce sont compatibles avec la nature du lot objet de la soumission.

b) Capacités financières:

La condition d’éligibilité relative aux capacités financières du soumissionnaire est vérifiée sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé sur les deux (02) meilleures années, durant les (06) six derniers exercices (2019/ 2020/2021 / 2022 / 2023/2024), pour les lots suivants:

1. Un chiffre d’affaires moyen ≥ à    264.000.000.00 DA………. Pour le lot n°01

2. Un chiffre d’affaires moyen > à    186.000.000.00 DA……….Pour le lot n° 02

3. Un chiffre d’affaires moyen ≥ à    66.000.000.00 DA………. Pour le lot n°03

4. un chiffre d’affaires moyen ≥ à     82.000.000.00 DA………….Pour le lot n° 04

NB:

les (02) deux meilleures bilans réalisé durant les (06) dernières années des exercices (2019/ 2020/2021/2022 / 2023/2024) doivent être fourni obligatoirement pour tous les lots, faute de quoi il sera écarté.

Si le soumissionnaire soumissionne pour plusieurs lots il doit obligatoirement avoir le cumul des chiffres d’affaires moyens des lots considérés, faute de quoi il sera écarté.

C) Capacités technique:

– Des copies des attestations de bonne exécution de marchés ou de transactions en équipements similaires et en rapport avec la nature du lot (il est exigé au moins 01 attestation par lot), dont le montant est égal ou supérieur à douze millions de dinars (12.000.000 DA); pour tous les lots délivrés par les établissements publics contracter durant les (10) dix dernières années de (2015/2016/2017/2018/2019/ 2020/2021/2022/2023/2024).

Moyens humains: une équipe de trois (03) personnes minimum qualifiées et certifiées doivent être affectées à la manutention, l’installation et la mise en service de ces équipements pour chaque lot et selon la nature du lot objet de la soumission.

4. Le cahier des charges peut être retiré par l’entreprise ou par son représentant dûment mandaté, auprès du bureau des marchés de la Direction Générale de l’ONOU, moyennant de récépissé de paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000,00 DA) dinars algériens payable par mandat carte à l’ordre:

AGENT COMPTABLE PRINCIPAL DE L’OFFICE NATIONAL DES

OEUVRES UNIVERSITAIRES (compte CCP N°32 1783 clé 44).

5.La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse nationale.

6.La soumission doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière:

a) Le dossier de candidature:

Voir l’article n°13 du cahier des charges contenu des offres.

Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe séparée, fermée et cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise et l’objet de l’appel d’offres.

b) Offre technique:

Voir l’article n°13 du cahier des charges contenu des offres.

L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe séparée et fermée, indiquant la dénomination de l’entreprise et l’objet de l’appel d’offres.

c) Offre financière:

Voir l’article n°13 du cahier des charges contenu des offres.

L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe séparée et fermée, indiquant la dénomination de l’entreprise et l’objet de l’appel d’offres.

7.Les trois (03) enveloppes indiquées ci-dessus, comportant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, doivent être insérées dans une enveloppe unique, fermée et anonyme ne comportant que les mentions suivantes:

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»

Appel d’offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales

N°02E/DED/ONOU/2025

Intitulée: «Équipements des résidences universitaires»

8.Toutes les offres doivent parvenir le vingt un (2ème) jour de la durée de préparation des offres de 08h00 à 12h00 à compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans la presse nationale.

Si la date de dépôt coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (Vendredi ou Samedi), la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

9. Les soumissionnaires sont invités à la séance publique d’ouverture des plis qui aura lieu à:

Office National des Œuvres Universitaires

– Direction des Etudes et du Développement/Bureau des Marchés

– En face la Résidence Universitaire -Saïd hamdine- Alger –

À 13 heures du jour correspondant à la date de dépôt des offres.

10.les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois et ce à compter de la date d’ouverture des plis.

 

 

 

 

 

 

ANEP N° 2516027884

 

TRAVAUX DE RACCORDEMENT FINAL DES CLIENTS EN FIBRE OPTIQUE , TRAVAUX DE RACCORDEMENT FINAL DES CLIENTS EN CUIVRE (CONTRAT D’ADHESION)

Posted on by Messaoud bouzekri

EPE – Algérie Télécom – Spa

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Sidi Bel Abbès

NIF : 000216299033049

Sous -Direction Fonctions Support

Département Achats Et Logistique

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°03/AT/DOT22/SDFS/DAL/2025

(RELANCE afin d’élargir la liste des entreprises)

La Direction Opérationnelle des Télécommunications de Sidi Bel Abbès, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour : «Travaux De Raccordement Final Des Clients En Fibre Optique, Travaux De Raccordement Final Des Clients En Cuivre ,(Contrat D’adhésion) »

ELIGIBILITE DES CANDIDATS :

La participation, au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ,s’adresse uniquement aux entreprises titulaires de registre de commerce comprenant le code d’activité N° : 109214, intitulé « Entreprise d’installation de réseaux et de centrales électriques et téléphoniques ».

NB:

Chaque soumissionnaire retenu ,doit mettre à disposition du chantier ,les moyens humains engagés dans l’annexe 06, le jour de l’ouverture du chantier ;

Chaque soumissionnaire retenu ,doit mettre à disposition du chantier les moyens roulants et matériels dans l’annexe 07, avant la signature du contrat. ;

Chaque soumissionnaire inscrit sur la short-list ,doit fournir un procès-verbal de constat des moyens matériels, établi par un huissier de justice, avant la signature du contrat.

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres ,peuvent retirer le cahier des charges ,auprès de la structure contractante d’Algérie Télécom, à l’adresse suivante :

ALGERIE TELECOM – EPE /SPA-

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE SIDI BEL ABBES

SOUS-DIRECTION FONCTIONS SUPPORT

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE

ADRESSE : CITE TAIBI LARBI AGENCE COMMERCIALE SIDI DJILLALI

Contre le versement de la somme de cinq mille dinars algériens (5000,00DA), non remboursable, représentant les frais de documentation ,et de reprographie.

Le versement ,se fera auprès de la Banque BNA Agence 773, au compte ayant les identifiants (RIB) N°0100773 0300 00057136.

Le cahier des charges ,doit être retiré par le candidat ,ou son représentant dûment mandaté à cet effet.

Les Offres doivent être composé de :

D’un Dossier Administratif

D’une Offre Technique

D’une Offre FINANCIERE

 

Les candidats,doivent insérer le dossier administratif, l’offre technique, et l’offre financière, dans des enveloppes séparées, et fermées, en indiquant sur chaque enveloppe, la dénomination du soumissionnaire, la référence, et l’objet de l’appel à la concurrence, ainsi que, sur chaque pli correspondant, la mention  « dossier administratif », « offre technique », et « offre financière ».

Le dossier administratif ,comprend l’original du dossier administratif ,plus le dossier en format électronique

L’offre technique, comprend l’original de l’offre technique, plus l’offre en format électronique

L’offre financière ,comprend l’original de l’offre financière, plus l’offre en format électronique

Les trois (03) enveloppes ,sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée ,et anonyme, sans aucun signe d’identification du soumissionnaire, comportant uniquement les mentions suivantes :

ALGERIE TELECOM -EPE/SPA

-DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE SIDI BEL ABBES

ADRESSE : RUE BENFRIHA ABDELKADER FACE SIEGE DE WILAYA

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES »

N°03/AT/DOT22/SDFS/DAL/2025  (RELANCE afin d’élargir la liste des entreprises

« Travaux De Raccordement Final Des Clients En Fibre Optique, Travaux De Raccordement Final Des Clients En Cuivre (Contrat D’adhésion) »

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres »

Le soumissionnaire, doit obligatoirement fournir l’ensemble des pièces citées dans le cahier des charges, sous peine de rejet.

Les offres ,doivent être déposées à l’adresse suivante :

ALGERIE TELECOM – EPE /SPA-

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE SIDI BEL ABBES

ADRESSE : RUE BENFRIHA ABDELKADER- FACE SIEGE DE WILAYA

L’avis d’appel d’offres, faisant l’objet du présent cahier des charges, est rédigé en langue arabe, et en langue française, il est publié dans, au moins, deux quotidiens nationaux, à diffusion nationale, sur le site web : www.safqatic.dz,et sur le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP).

La durée de préparation des offres ,est fixée à quinze (15) jours calendaires, à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale ,et le site web : www.safqatic.dz

La date de dépôt des offres, est fixée au dernier jour de préparation des offres, tel qu’indiqué ci-dessus, qui correspond de 08h00 ,à 14h00.

La séance d’ouverture des plis, est prévue pour le même jour, à 14h00.

Si cette date coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), la date de dépôt, sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, dans les mêmes heures.

Les soumissionnaires, restent engagés par leurs offres ,pendant une durée de cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date d’ouverture des plis.

L’ouverture des plis des offres, s’effectuera en séance publique, et en présence des soumissionnaires, en une seule phase, elle aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres, à 14h00 à l’adresse suivante :

ALGERIE TELECOM – EPE /SPA-

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE SIDI BEL ABBES

ADRESSE : RUE BENFRIHA ABDELKADER FACE SIEGE DE WILAYA

Il convient de souligner ,qu’une seule personne par entreprise soumissionnaire (le représentant dûment accrédité) ,est autorisée à assister à la séance d’ouverture des plis.

Les soumissions ,qui parviennent après la date limite de dépôt des plis, ne seront pas prises en considération.

ANEP 2516027921

 

 

 

 

REALISATION D’UN SIEGE DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE A TIMIMOUN LOT N°02

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

 De la WILAYA DE TIMIMOUN

NIF : 422024000049252

DEUXEME   AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 73  /2025 APRES  L’INFRUCTUOSITE

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé en  vue de : 

OPERATION : Suivi Et Réalisation d’un  Siége de la Direction de la Protection Civile à Timimoun.

             PROJET Réalisation  d’un  Siége de la Direction de la Protection Civile à Timimoun.                                   

Les entreprises qualifiées en :

PROJET

Spécialité

LOT 02 : V.R.D Partie 1+Mur De Cloture

   

Travaux de Bâtiments activité principale De Catégorie Supérieure Ou Egale à (03)

-Ayant réalisé un projet au minimum durant les dix dernière années (2015-2024)  des travaux similaire au cahier des charges avec  un montant égale ou supérieurs à 10 000 000.00 DA, (attestation de bonne exécution : réalisation travaux similaires au cahier des charges) délivrées par le maître de l’ouvrage public. et comprenant l’objet du marché ainsi que le montant,   et le montant de l’avenant s’il Ya lieu,  la date de début et fin des travaux , (l’année de l’attestation sera comptabilisé à partir de la date de réception provisoire ou réception définitive)

 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Équipements Publics (DEP) de la wilaya de Timimoun, sise Rue 1er Novembre, Zaouyet El Ma, Timimoun.
Tél. : 044 00 63 37.

Les soumissionnaires prépareront trois (03) enveloppes :

  • La première enveloppe L1 est destinée au dossier de candidature.

  • La deuxième enveloppe L2 est destinée à l’offre technique.

  • La troisième enveloppe L3 est destinée à l’offre financière.

Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et anonyme, indiquant uniquement la référence de l’entreprise et l’objet de l’appel d’offres, ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière » selon le cas.

Ces trois enveloppes sont mises dans une enveloppe unique (L4), cachetée et anonyme, comportant la mention :

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – appel d’offres n° 73/2025 – Objet de l’appel d’offres : OPÉRATION ……………… »

L’enveloppe L4 doit être adressée à :
Madame la Directrice des Équipements Publics de la wilaya de Timimoun – Rue 1er Novembre, Zaouyet El Ma, Timimoun.

DOSSIER DE CANDIDATURE :

01- Une copie du certificat de qualification et de classification professionnelles, Travaux de Bâtiment – activité principale, selon le tableau ci-dessus.
02- La déclaration de candidature dûment remplie, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire.
03- La déclaration de probité dûment remplie, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire.
04- Mise à jour de l’extrait de rôle portant la mention « non inscrit au fichier national des fraudeurs », daté de moins de trois (03) mois et en cours de validité le jour de l’ouverture.
05- Statuts de l’entreprise ou leurs modificatifs.
06- Copie du registre de commerce électronique visé par le Centre National du Registre de Commerce.
07- Copie du récépissé de dépôt des comptes sociaux 2023.
08- Les bilans de l’entreprise pour les trois dernières années (2021, 2022, 2023), visés par un comptable agréé, ou attestation de chiffre d’affaires visée par les services des impôts.
09- Les références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution (travaux de bâtiment similaires) durant les dix dernières années (2015-2024), délivrées par le maître d’ouvrage public, portant l’objet du marché, le montant et la date de réception.
10- Mises à jour CNAS + CASNOS + CACOBATPH, en cours de validité.
11- Photocopies des cartes grises, assurances et contrôle technique (obligatoire pour tous types de camions : camion de chargement, camion malaxeur, camion-citerne, camion-grue ou grue mobile).
– Pour le matériel non roulant, l’entreprise doit présenter un P.V d’huissier de l’année 2025.
12- Mise à jour CNAS + affiliation CNAS des trois derniers mois, ainsi que les diplômes des ingénieurs et techniciens.

CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE :

01- Déclaration à souscrire dûment remplie, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire.
02- Cahier des charges portant, à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».
03- Mémoire technique dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.
04- Planning prévisionnel des travaux et délai d’exécution dûment rempli, signé et daté par le soumissionnaire.

CONTENU DE L’OFFRE FINANCIÈRE :

01- Lettre de soumission dûment remplie, signée, datée et cachetée par le soumissionnaire.
02- Bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.
03- Détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.

  • Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres au 15e jour à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou au BOMOP, de 08h00 à 12h00 au plus tard.

  • Si le jour de dépôt des offres coïncide avec une journée fériée ou de repos légal, le dépôt se fera le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

  • Toute offre parvenue en retard ou non conforme à la réglementation ne sera pas prise en considération.

  • L’ouverture des plis (candidature, technique et financière) se fera le jour même du dépôt des offres, en séance publique, à 14h00, au siège de la DEP de Timimoun, Rue 1er Novembre, Zaouyet El Ma, Timimoun.

  • Le service contractant invite tous les candidats à assister à la séance d’ouverture des plis.

  • la durée de validité des offres  est fixée à 90+15 jours 

ANEPN°2516027870

 

la réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville

Direction de l’Urbanisme, de l’architecture et de la Construction de la Wilaya de Bouira

N° Immatriculation Fiscale : 098110019102735

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 20/DUAC/2025

 

La Direction de l’Urbanisme, de l’architecture et de la Construction de la wilaya de Bouira, lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour la réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires des programmes de logements publics à travers la wilaya de Bouira-2023 à travers le site suivant :

Commune Projet
    Sour El Ghozlane 400+60 logts LV à Sour El Ghozlane (1ère tranche)

Lot : Soutènement du talus côté blocs 12 et 13 et aménagement.

 

Conditions d’éligibilité :

Capacités professionnelles : Ayant un certificat de qualification et de classification dans le domaine BTPH (cat 04 ouplus) activité principale ou secondaire Travaux Publics en cours de validité.

Références professionnelles : Ayant réalisé un projet similaire ou de VRD comportant soutènement, justifié par une attestation de bonne exécution   délivrée par des maitres de l’ouvrage publics dans les dix (10) dernières années (accompagnée de tout document justifiant la nature des travaux, si l’attestation ne porte pas directement sur les travaux demandés : DGD ou marché ou autres).

Ayant un encadrement technique (ingénieur ou masteren génie civil) justifié par diplôme + attestation d’affiliation à la CNAS datant de moins de 03 mois ou CASNOS pour le gérant en cours de validité.

 

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales peuvent soumissionner en retirant le cahier des charges auprès de la Direction de l’Urbanisme, de l’architecture et de la Construction de la wilaya de Bouira (cité administrative Draa El Bordj-Bouira) après payement de 2000 DA auprès du trésorier de la Wilaya de Bouira compte n° 201.007 lignes 710 ou CCP n° 3000.26 clé 61.

Les offres doivent être accompagnées des pièces règlementaires suivantes, conformément au cahier des charges:

1- Un dossier de candidature :

2- Une offre technique

3- Une offre financière

 

Les offres doivent être déposées au siège de la Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Bouira – Cité Administrative, Drâa El- Bordj Bouira.

La date de dépôt des offres est fixée au 10ème jour à compter de la première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux où le BOMOP de 8h00 à 12h00, Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La séance d’ouverture de plis est publique et aura lieu le dernier jour de la date de dépôt à 13H30 au siège de la DUAC de Bouira, Cité administrative, Draa-El-Bordj, Bouira.

La validité des d’offre est égale à la durée de préparation des offres augmentées de trois mois prorogés systématiquement d’un mois supplémentaire pour l’entreprise attributaire conformément aux articles 98 et 99 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et délégation services publics.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture qui aura lieu le dernier jour de la date de dépôt à 13h30.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière » selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

 

« Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales »

N° 20 /DUAC/2025

Travaux de VRD PRIMAIRES et SECONDAIRES des programmes de logements publics à travers la wilaya de Bouira -2023

Projet : 400+60 logts LV à Sour El Ghozlane (1ère tranche)

« Lot : Soutènement du talus côté blocs 12 et 13 et aménagement ».

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

et adressée à :

« Mme LA DIRECTRICE DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE BOUIRA »

Cite administrative Draa El Bordj-BOUIRA

 

anep 2516027925

 

L’ACQUISITION ,L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS INORMATIQUES AU PROFIT DU CDTA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Centre de Développement des Technologies Avancées

CITE DU 20 AOUT 1956. BABA HASSEN, 16303 ALGER

NIF N° : 408020001106055

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigences de capacités minimales N°03/CDTA/2025

Suite à l’infructuosité de l’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales portant sur l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements informatiques au profit du CDTA pour le projet IC Design LAB. Le Centre procède à la relance de l’appel d’offres National Ouvert avec exigences de capacités minimales N°03/CDTA/2025.

Cet relance s’adresse à toute personne physique ou morale régulièrement inscrite au registre de commerce, ayant la qualité requise et disposant de moyens nécessaires pour pouvoir honorer ses engagements.

Capacité professionnelle : Fabricant, importateur ou grossiste, dans le domaine des équipements informatiques.

Capacité technique : Ayant réalisé des marchés justifiés par, au moins, Une (01) attestation de bonne exécution dans le domaine des équipements informatiques durant les dix (10) dernières années.

Capacité financière : avoir réalisé au moins un chiffre d’affaire moyen de 10 000 000,00 DA durant les trois (03) dernières années qui ont précédé l’appel d’offres.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis de relance, peuvent retirer le cahier des charges, le retrait se fera au niveau du Centre De Développement Des Technologies Avancées « CDTA », Cité du 20 Août 1956, Baba Hassen – B.P. 17, 16303 Alger, contre la présentation du reçu de versement de la somme non remboursable de : Dix Mille Dinars Algériens (10 000, 00 DA) au compte BNA, R1B : 00100 599 0300 351 375/44, ouvert au nom du CDTA à l’agence BNA-Che Guevara, Alger Centre – Alger.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière comme suit :

I / DOSSIER DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :

La déclaration de candidature ; remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire, selon modèle joint en annexe du présent cahier des charges

La Déclaration de probité, remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges

Les statuts pour les sociétés ;

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires :

a)Capacités professionnelles : Registre de commerce électronique.

b)Capacités techniques :

Attestations de bonne exécution durant les 10 dernières années dans le domaine d’équipements informatiques.

c)Capacités financières :

Les bilans financiers visés par les services compétant (Services des impôts et commissaire aux Comptes) des trois (03) dernières années qui ont précédé l’appel d’offres.

B. OFFRE TECHNIQUE :

1) 1. Le présent cahier des charges comprenant :

a. Instruction aux soumissionnaires : signé, daté et cacheté portant à la dernière page la mention manuscrite « Lu et accepté ».

b. Le Cahier des Prescriptions Spéciales (C.P.S.) signé, daté et cacheté, sans mentionner le montant de l’offre, portant à la dernière page la mention manuscrite « Lu et accepté ».

c. Le Cahier des Prescriptions Techniques Communes (C.P.T.C.) signé, daté et cacheté, portant, la mention manuscrite « Lu et accepté ».

2) La déclaration à souscrire ; datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.

3) Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, à savoir :

Mémoire technique justificatif : comprenant la qualité du soumissionnaire, le délai de d’exécution, la durée de garantie, le service après-vente.

Les spécifications techniques détaillées des équipements proposés conformément au cahier des spécifications techniques (Catalogue, l’origine du produit, ou les fiches techniques détaillant les spécifications des équipements),

Planning de livraison et de mise en service des équipements

Les engagements concernant la garantie, maintenance et service après-vente, et délais d’exécution.

Certificat de conformité aux normes internationales des équipements.

Le présent cahier des charges daté et signé, portant à la dernière page la mention manuscrite « Lu et accepté ».

C) OFFRE FINANCIERE :

Lettre de soumission renseignée, datée et signée, selon le modèle joint en annexe du cahier des charges,

Le bordereau des prix unitaires (BPU) renseigné, datée et signé,

Le détail quantitatif et estimatif (DQE) renseigné, daté et signé.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination du partenaire cocontractant, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière ». Ces trois enveloppes sont insérées dans une autre enveloppe scellée et anonyme comportant la mention

« À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Relance de l’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales N°03/CDTA/2025 portant sur « l’acquisition, installation et la mise en service d’équipements informatiques au profit du CDTA pour le projet IC design lab»

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à partir de la première publication de l’avis de relance de l’appel d’offres, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics.

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres, de 08 H00 à 12 H00, au niveau du :

Centre de Développement des Technologies Avancées

Cité du 20 août 1956, Baba Hassen, 16303 Alger

1ère étage salle de réunion

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou avec des jours de repos légal, la date de dépôt des offres est prorogée au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des offres se déroulera en séance publique en présence de l’ensemble des soumissionnaires le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 13 h 30mn, au niveau du :

Centre de Développement des Technologies Avancées

Cité du 20 août 1956, Baba Hassen, 16303 Alger

1ère étage salle de réunion

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de quatre-vingt (90) jours à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.

Anep 2516027929

 

ACQUISITION D’UNE VEHICULE UTILITAIRE EN LOT UNIQUE

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIPASA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE MINIMALES N° 08/2025

Numéro d’identification fiscale : 099 442 019 000 725

La Direction de l’administration locale de la Wilaya de Tipasa lance un avis d’Apple d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Acquisition d’une véhicule utilitaire – en lot unique

Les entreprises publiques et privées soumises à la loi algérienne, concessionnaires et agents  agrees,(fabricants, -importateurs, revendeurs)spécialisés et intéressés par le présent avis d’appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné et dans le cas d’un groupement le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné auprès de la Direction de l’administration locale de la wilaya de Tipasa – cite administrative. 2eme étage service de planification et suivi des programmes de développement – bureau des marchés publics.

La durée de préparation des offres est fixée à huit (08) jours, à compter de la date de la 1 ère parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le B.O.M.O.P jusqu’à 12 h 00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée au huitième (08eme) jour, à compter de la date de la 1ère parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le B.O.M.O. P jusqu’à 12 h 00. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant jusqu’à 12 h 00.

Les offres seront déposées à la Direction de l’administration locale de la Wilaya de Tipasa cite administrative -Tipasa 2eme étage service de planification et suivi des programmes de développement – bureau des marchés publics. Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparés et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière » Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention suivante :

À MADAME LA DIRECTRICE DE L’ADMINISTRATION LOCALE

DE LA WILAYA DE TIPASA

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 08/2025 Projet

Acquisition d’une véhicule utilitaire – en lot unique

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

A. LE DOSSIER DE CANDD3ATURE CONTIENT ;

Déclaration de candidature remplie, signée, cachetée et paraphée.

Déclaration de probité remplie et signée et cachetée et paraphée.

Statut éventuel de l’entreprise (EURL- SPA- SNC-SARL).

Copie de Registre de commerce

Copie de l’Extrait de rôle (moins de trois 03 mois) apuré ou avec un planning de paiement.

Copie de l’Attestation de mise à jour CNAS – CASNOS.

Copie du Casier judiciaire du gérant (délivré depuis moins de 03 mois).

Copie des Attestation de dépôt des comptes sociaux (EURL- SPA- SNC-SARL).

Copie Carte d’identification fiscale

Copie Carte d’identification statistique

Attestation de dépôt des comptes sociaux de l’établissement au niveau du Centre National du Registre du Commerce.

Protocole d’accord (dans le cas d’un groupement d’entreprises).

Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise

 

B. L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENT :

Déclaration à Souscrire remplie, signée, cachetée et paraphée.
Mémoire technique justificatif remplie, signée, cachetée et paraphée.

Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepte » paraphée et remplie et signée et cachetée.

Fiche technique, catalogues ou prospectus détaillé du matériel proposa comportant tous les caractéristiques techniques de chaque élément selon la fiche techniques du cahier des charger signée, cachetée et paraphée

Certificat de conformité ISO ou CE OU ENACT.

 

 

C.L’OFFRE FINANCIERE CONTIENT :

 

Lettre de soumission remplie, signée, cachetée et paraphée.

Bordereau des prix unitaires signé, remplie, signé et cacheté et paraphé.

Devis quantitatif et estimatif signé, remplie, signé et cacheté et paraphé.

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentées de 90 jours à compter de la date de l’ouverture des plis.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h 00 au siège de la DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DE TIPASA. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure 14h 00.

N. B : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.

Anep 2516027934

 

LA REALISATION DES160 LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDES+24 LOGEMENTS PROMOTIONNEL LIBRE EN TCE AVEC DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION “RESEAUX TERTIAIRES” AU NSITE DE MOUZAIA COMMUNE DE MOUZAIA WILAYA DE BLIDA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT,DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT-AADL-

DIRECTION REGIONALE D’ALGER OUEST

Cité 540 logements AADL BT «D» Brakni W.Blida.

N° Identification fiscale : 000016001405697

PROGRAMME DES LOGEMENTS PROMOTIONNEL AIDES

LA REALISATION DES LOGEMENTS PROMOTIONNEL AIDES + PROMOTIONNEL LIBRE EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION «RESEAUX TERTIAIRES» AU SITE DE MOUZAIA COMMUNE DE MOUZAIA WILAYA DE BLIDA

 

RELANCE SUITE A L’INFRUCTUOSITÉ DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°……../DRAO/AADL/2025

 

En application des dispositions de l’article 3.1.1.3 de la décision N°42/DG/AADL/2017 DU 27/04/2017 régissant la passion des marchés de l’Agence Nationale de l’Amélioration et de Développement du Logement «AADL», L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT- DIRECTION REGIONALE D’ALGER OUEST «AADL -DRAO» lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des 160 logements promotionnel aidés + 24 logements promotionnel libre en TCE avec des locaux à usage commercial et professionnel y compris les travaux de viabilisation «RESEAUX TERTIAIRES» AU site de MOUZAIA COMMUNE DE MOUZAIA WILAYA DE BLIDA

En application de l’article 3.1.1.3 de la décision n° 42/DG/A.A.D.L/2017 du 27 Avril 2017 régissant la passation des marchés de l’A.A.D.L, Le candidat soumissionnaire au titre du présent appel d’offres doit être qualifié et classifié pour les travaux objet de l’appel d’offres pour lesquels il postule, conformément au décret exécutif N°93 289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelles, modifié et complété par le décret exécutif N°05 -114 du 07/04/05 et à l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination. Qualification :

Il s’agit d’un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales conformément à la réglementation en vigueur notamment le point 3.1.1.3 de la décision n° 42/DG/A.A.D. L/2017 du 27 Avril 2017 régissant la passation des marchés de l’A.A.D. L où seules les entreprises qualifiées en bâtiment (comme activité principale), et Travaux Publics ou Hydraulique (comme activité secondaire) peuvent soumissionner.

Classification:

La classification telle que définie par l’arrêté interministériel du 03 décembre 2005 fixant les modalités de classification professionnelle des entreprises lu bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (JORA N° 27 du 26-04-2006) exigée des soumissionnaires pour participer au présent avis d’appel l’offres les entreprises publiques ou privée ayant la qualification et classification professionnelles à la catégorie IV (Quatre) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale), et Travaux Publics ou Hydraulique (comme activité secondaire).

Conditions d’éligibilité:

1/Capacités professionnelles : Le soumissionnaire ayant la qualification et classification professionnelles en bâtiment (comme activité principale) et Travaux Publics ou Hydraulique (comme activité secondaire) de catégorie IV (Quatre) ou plus.

2/Capacités financières : Le soumissionnaire devra avoir un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières Années supérieur à 200.000.000,00 DA justifiés par les bilans comptables et ses annexes indiquant les différents résultats financiers des trois dernières années (visés par les services des impôts).

3/ Capacités techniques :

a) Moyens humains:Le soumissionnaire devra avoir un nombre du personnel déclaré à la CNAS:

Encadrement:

Un (01) chef de projet (Architecte ou Ingénieur ou master dans le domaine du bâtiment ou GC), ayant une expérience minimum de 04 ans.

Un (01) technicien supérieur dans le domaine du bâtiment ou GC ou travaux publics ou hydraulique, ayant une expérience minimum de 03 ans Justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir: l’état nominatif CNAS, diplômes, CV et les certificats ou attestations de travail et qualité et CASNOS.

b) Moyens matériels: Le soumissionnaire devra avoir au minimum:

– Deux (02) camions de 15 t ou plus

-Deux(02) engins de Terrassements.

NB: La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyée par (Cartes grises et police d’assurances pour le matériel roulant, ou factures d’achat ou un procès-verbal de constat récent d’un commissaire-priseur (daté de six mois maximums à la date de la soumission pour le matériel non roulant) ou contrat leasing avec une banque.

c) Références professionnelles:Le soumissionnaire au titre du présent appel d’offre doit satisfaire l’une des conditions suivantes:

Avoir déjà réalisé un cumul de 200 logements ou plus en TCE y/c travaux de VRD tertiaires en prenant en considération un projet de 50 logements d’un seul tenant en TCE.

Avoir réalisé un projet de 100 logements en TCE y/c travaux de VRD tertiaires en un seul tenant.

Avoir réalisé deux (02) équipements en TCE de catégorie «C» ou plus y/c travaux de viabilisation (réseaux tertiaire).

Justifiées par les attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution comportant l’intitulé du projet, le montant du marché, la date de réception provisoire et la catégorie du projet.

• Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Les moyens humains et matériels ayant servi à la candidature du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans l’offre technique.

Les entreprises en groupement ne sont pas concernées par cet avis à la concurrence

Le dossier de l’appel d’offres sera retiré auprès de :

La Direction de l’Agence Régionale AADL d’Alger Ouest

Sis à Cité 540 logements AADL Bt D Brakni -Wilaya de Blida

Contre le paiement de la somme de: CinqMille Dinars Algériens (5000.00DA) non remboursable représentant les frais de documentation.

Le dossier de soumission doit contenir:

-Dossier de candidature.

-Offre technique.

-Offre financière.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique», «offre financière», selon le cas ;Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°……………………..l’objet de l’appel d’offres»

A. L’enveloppe dénommée «DOSSIER DE CANDIDATURE» abritera:

1. Une déclaration de candidature (modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2. Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

3. Une déclaration sous-traitante.

4. Les statuts pour les sociétés.

5. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

6. Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires cités à l’article 03 du présent cahier des charges à savoir:

5-a) Capacités professionnelles:

• Une copie du certificat de qualification et de classification professionnelles à la catégorie IV (Quatre) ou plus, qualifié en bâtiment (comme

activité principale) et Travaux Publics ou Hydraulique (comme activité secondaire).

• Une copie du registre de commerce

5-b) Capacités financières:

• Relevé bancaire ou attestation de solvabilité, délivré par la banque du soumissionnaire.

• Les bilans comptables et ses annexes indiquant les différents résultats financiers des trois dernières années (visés par les services des impôts).

5-c) Capacités techniques:

Les moyens Humains Justifié par les diplômes, CV, certificat ou attestation de travail, affiliation en cours de validité, qualité et fiche carrière.

• Les moyens Matériels justifiés par Cartes grises et police d’assurances, ou factures d’achat ou procès-verbal de constat récent d’un commissaire- priseur (daté de six mois maximums à la date de la soumission), ou contrat leasing avec une banque.

• Les références professionnelles de l’entreprise appuyées par des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution.

L’ensemble des pièces demandées doit être en cours de validité.

B. L’enveloppe dénommée «L’OFFRE TECHNIQUE» abritera:

1/La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/Tout document permettant d’évaluer l’offre technique:

• Un mémoire technique justificatif renseigné, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon le modèle joint en annexe sous peine de rejet, répondant aux points suivants:

Moyens humains mobilisé pour le projet Justifié par les diplômes, CV, attestation ou certificat du travail et de qualité, affiliation en cours de validité, qualité et fiche carrière.

• Moyens matériels de l’entreprise justifiés par Cartes grises et police d’assurances, ou factures d’achat ou un procès-verbal de constat d’un commissaire-priseur (daté de six mois maximums à la date de la soumission), ou contrat leasing avec une banque.

Méthodologie d’exécution des travaux:

a) Planning de réalisation des travaux avec délai d’exécution.

b) Planning des moyens humains et matériels.

c) Planning d’approvisionnement.

3/Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

4/PV de visite du site.

Toutes les pièces fournis par l’entreprise doivent être valides à la date d’ouverture des plis.

C. L’enveloppe dénommée «L’OFFRE FINANCIERE» abritera:

1. La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2. Récapitulation Générale.

Il est accordé aux soumissionnaires un délai de préparation des offres de QUINZE (15) jours, il commence à courir à partir de la 1ère publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le dépôt des offres s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres le quinzième (15ème) jour au plus tard à 12 H00 (HEURE LIMITE).

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Toutefois, le service contractant à toute latitude de reporter par avis de presse dument et régulièrement publié, la date de dépôt des offres.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL d’Alger Ouest

Sis à Cité 540 logements AADL Bt D Brakni -Wilaya de Blida.

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financiers s’effectuera en une seule phase au siège du maitre de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à treize (13h00) heures.

L’offre demeure valide pendant une période de trois (03) mois augmentés de la durée de préparation des offres.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

ANEP N° 2516027936

 

 

acquisition d’un camion neuf de type 6×4 destiné au renforcement du parc roulant de l’entreprise.

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Entreprise Publique Économique de Fourniture et de Distribution des Produits Chimiques – DIPROCHIM

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 001/DRHM/2025

L’Entreprise Publique Économique de Fourniture et de Distribution des Produits Chimiques – DIPROCHIM, filiale de la Société de Gestion des Participations de l’État – Industries Chimiques (ACS), lance un appel d’offres national pour :

L’acquisition d’un camion neuf de type 6×4 destiné au renforcement du parc roulant de l’entreprise.

1.Conditions de participation

L’appel d’offres ,est ouvert à tous les opérateurs économiques qualifiés, Exerçant ses activités dans le domaine de la distribution, et de la fourniture de camions.

Les offres, doivent comporter l’ensemble des documents administratifs, fiscaux, techniques et financiers, tels que définis dans le cahier des charges.

Seules les offres conformes aux exigences du cahier des charges ,seront acceptées.

2. Retrait du cahier des charges

Les candidats intéressés par le présent avis ,sont invités à retirer le cahier des charges, sur présentation d’un document justifiant leurs qualifications dans le domaine, auprès du Secrétariat de la Direction des Ressources Humaines ,et Moyens Généraux de l’Entreprise Publique Économique DIPROCHIM SPA, sise au : 17, rue Abdelkader Rakouba – Hussein Dey – Alger, et ce, à compter de la date de publication du présent avis, sans contrepartie financière.

3.Dépôt des offres

Les offres ,doivent être déposées en deux exemplaires (original et copie), dans deux enveloppes séparées :

Une enveloppe contenante l’offre technique.

Une enveloppe contenante l’offre financière.

Ces deux enveloppes seront placées dans une enveloppe extérieure anonyme, et scellée, ne portant que la mention obligatoire suivante :

« Appel d’Offres National N° 001/DRHM/2025 – Acquisition d’un camion de type 6×4 »

À NE PAS OUVRIR

4. Délai de préparation des offres

Le délai de préparation des offres, est fixé à Dix 10 jours ,à compter de la première publication du présent avis dans la presse nationale ,ou au Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMOP).

5.Date et lieu de dépôt des offres

Les offres ,doivent être déposées au plus tard, le dernier jour du délai de préparation.

Si ce jour coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal, le délai sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

Le dépôt, s’effectue auprès du Secrétariat de la Direction des Ressources Humaines et Moyens Généraux, à l’adresse susmentionnée.

 

6.Ouverture des plis

L’ouverture des plis, aura lieu en séance publique par la Commission d’Ouverture des Plis, au siège de l’entreprise, le même jour que la date limite de dépôt des offres, à 11h00.

Les soumissionnaires, peuvent prendre part à cette séance ,soit personnellement, soit par l’intermédiaire de leur représentant dûment mandaté.

7.Validité des offres

Les offres ,demeurent valables pendant une durée de 90 jours, à compter de la date d’ouverture des plis.

 

Anep 2516103297