Catégorie : Non classé

TRAVAUX DE REHABILITATION AU PROFIT DE L’UNIVERSITE BATNA 2 -02 LOTS (01-08)

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITÉ CHAHID MOSTEFA BEN BOULAID BATNA 2 

VICE-RECTORAT DU DÉVELOPPEMENT DE LA PROSPECTIVE ET DE L’ORIENTATION 

NIF: 0015 0523 90183 46 

Avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales

N° 004 /2025 

 

L’Université Chahid Mostefa Ben Boulaid Batna 2 lance une Avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales ayant pour objet:

TRAVAUX DE RÉHABILITATION AU PROFIT DE L’UNIVERSITÉ BATNA 2 

-Lot n°01: Faculté de Technologie.

-Lot n°08: Institut Hygiène Et Sécurité.

L’avis d’appel d’offres s’adresse à toute personne physique ou morale inscrit au registre de commerce:

– qualifiées en bâtiment activité principale, catégorie 03 et plus.

les soumissionnaires peuvent soumissionner pour l’ensemble des lots, et ne peuvent être attributaire que pour 01 projet seulement selon l’ordre des lots

les entreprises intéressés par le présent Appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés (Rectorat, Bureau de suivi des marchés, 1er étage), Université Chahid Mostefa Ben Boulaid Batna 2, Route de Constantine, Fesdis-Batna, contre une somme de deux milles dinars (2000 DA), non remboursable, payables en espèces auprès de la sous-direction des finances (RÉGISSEUR) au Rez-de-chaussée du Rectorat, Université Chahid Mostefa Ben Boulaid Batna 2, 05078 Fesdis – Batna.

Les soumissions doivent être accompagnées des documents prévus par la réglementation:

DOSSIER DE CANDIDATURE (Enveloppe E1): 

1- Une déclaration de candidature dûment remplie, signée et visée établie selon le modèle du cahier des charges,

2- Déclaration de probité dûment remplie, signée et visée établie selon le modèle du cahier des charges,

3- Les statuts pour les sociétés,

4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise,

5- Une copie du registre de commerce électronique porte le code d’activité objet du projet d’AAO

6- Une copie de la qualification en bâtiment activité principale catégorie 03 ou plus en cours de validité.

7- Une copie de l’Identification fiscale (NIF).

8- Une copie de l’Identification Statistiques (NIS).

9- Une copie des attestations des comptes sociaux pour les (SNC-SARL-EURL-SCS) de l’année 2024.

10- Une copie des Mise à jour CNAS + CASNOS + CACOBATH valables.

11- références professionnelles (attestations d’exécution ou de bonne exécution de projets similaires des 10 dernières années).

12- Une copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement portant la mention non inscrit au fichier national des fraudeurs moins de 03 mois à la date d’ouverture.

13- capacités financières: les bilans financiers des 03 dernières années visés par les services des impôts.

14- moyens humains: ingénieur ou master dans le domaine du bâtiment- métreur vérificateur -10 ouvriers.

15- moyens matériels grue mobile ou fixe- Retrochargeur- 02 camions à benne 10T – camion-citerne ou citerne tractable 3000 L- échafaudage…..etc

L’OFFRE TECHNIQUE (Enveloppe F2): 

1-Mémoire Technique dûment remplie, signée et visée par le soumissionnaire,

2- Déclaration à souscrire dûment remplie, signée et visée par le soumissionnaire,

3- Le cahier des charges signé par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention manuscrite (lu

et accepté) et son paraphe sur chaque page.

4- planning de réalisation portant le délai d’exécution et la méthodologie de réalisation

L’OFFRE FINANCIÈRE (Enveloppe E3): 

1- Lettre de soumission dûment remplie, signée et visée par le soumissionnaire,

2-Bordereau des prix unitaires dûment signé et remplie en lettres et en chiffres par le soumissionnaire,

3- Détail quantitatif et estimatif de l’offre dûment signé et remplie en chiffres par le soumissionnaire.

Le dossier de Candidature, l’offre Technique et l’offre Financière sont insérés dans des enveloppes séparées et scellées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «Dossier de Candidature», «Offre Technique» ou «Offre Financière», selon le cas. Ces enveloppes (E1, E2, E3) sont mises dans une autre enveloppe cachetée (scellée) et anonyme, comportant la mention «Avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales» À NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES. «TRAVAUX DE RÉHABILITATION AU PROFIT DE L’UNIVERSITÉ BATNA 2»

Un délai de dix (10) jours est accordé aux soumissionnaires pour répondre au cahier des charges et ce, à compter de la date de la première parution de l’appel d’offres à l’université et sur le site web. La date de dépôt des offres est fixée au Dixième (10ème) jour avant 10 h 00 à compter de la date de publication. La date d’ouverture des plis est fixée le jour de dépôt des offres à 11 h 00.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, et à la même heure.

*Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre par une durée de 90+10 jours calendaires à partir de la date de dépôt des offres.

Les offres doivent être déposés au niveau:

UNIVERSITÉ CHAHID MOSTEFA BEN BOULAID BATNA 2

RECTORAT-BUREAU DES MARCHÉS –

53 ROUTE DE CONSTANTINE 05078-FESDIS-BATNA-

ANEP N° 2516027071

 

 

TRAVAUX DE DEMOLITION ET REALISATION D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET UN BLOC PEDAGOGIQUE AU NIVEAU DE L’INDEFP ET UN BLOC PEDAGOGIQUE AU NIVEAU DE L’INSFP TISSEMSILT

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

WILAYA DE TISSEMSILT

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Numéro d’identification fiscale- 000138019003356.

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales

 

N° D’OPERATION: Nl.013.053.01.2034.000.038.23.001

INTITULE D’OPERATION : Etude, Suivi, TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE REALISATION D’un BLOC ADMINISTRATIF ET UN BLOC PEDAGOGIQUE AU NIVEAU DE L’INSFP Tissemsilt. 

Projet : TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE REALISATION D’un BLOC ADMINISTRATIF ET UN BLOC PEDAGOGIQUE AU NIVEAU DE L’INSFP   Tissemsilt. 

Lot: Réalisation d’un bloc pédagogique de 06 salles de classes.

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert ,avec exigence de capacités minimales ,s’adresse aux entreprises nationales, publiques ,ou privées, dont les capacités répondent aux critères suivants :

Lot : Réalisation d’un bloc pédagogique de 06 salles de classes.

1.Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie deux (02) ou plus comme activité principale Bâtiment (valable le jour d’ouverture).

2.Capacités Financières :

Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années, supérieur ou égal à 5 .000.000,00 DA. Justificatifs par le bilan annuel visés par les services des impôts ,ou Fourni par l’attestation d’activité, ou C20 ,signé par service fiscaux ».

3. Capacités Techniques :
a) Référence professionnelles :

Avoir réalisé au moins un projet en TCE Catégorie «A» ou plus ,Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988, modifié, portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution, signée par un maître d’ouvrage public. Ou un projet dans le domaine de logement ,moins de 11 logements.

 

-Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement 

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION :

Le dossier de candidature contient :

une déclaration de candidature datée ,et visée.

une déclaration de probité datée ,et visée.

les statuts pour les sociétés.

les documents relatifs aux pouvoir habilitants les personnes à engager l’entreprise

tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous- traitants

Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité

Bilans des trois dernières années ou l’attestation d’activité ou C20 visées par service des impôts.

Références professionnelles délivrées par le maitre de l’ouvrage.

Liste des moyens humains et matériels.

Un extrait du casier judiciaire du gérant.

Les références bancaires (Solvabilité)

Instruction aux soumissionnaires, CCAG et le CPS signé et paraphée

Carte d’immatriculation fiscale.

Extrait de rôle néant ou échéancier.

Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrées par le CNRG en cours de validité) à défaut l’offre du soumissionnaire sera rejetée. 

16-02 -La Deuxième enveloppe comporte l’Offre technique, elle contient :

La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants :

La méthodologie d’exécution qui précisera toute l’organisation du travail compte tenu de toutes les interfaces existantes sur le chantier.

Le délai d’exécution.

Les moyens humains affectés au chantier (Attestation d’affiliation individuel délivrée par les services de CNAS Valide le jour de l’ouverture et diplôme pour les cadres, et attestation de mise à jour CNAS et CACOBAT Valide le jour de l’ouverture pour les ouvriers.)

Propriété du Matériel :

Si l’entreprise soumissionnaire est propriétaire du matériel appuyé par les pièces justificatives :

Pour le matériel roulant : carte grise +contrat d’assurance en cours de validité.

Pour le matériel non roulant ; PV d’huissier de justice ou expert en automobile agrée U.A.R datant de moins d’une année à la date d’ouverture des plis. Ou facture d’achat.

Location et Leasing du Matériel :

Si l’entreprise soumissionnaire loue du matériel appuyé par les pièces justificatives :

Pour le matériel roulant : Carte grise + Contrat d’assurance en cours de validité – contrat notarié de location couvrant toutes la durée d’exécution du projet.

Pour le matériel non roulant : PV d’huissier de justice ou expert en automobile agrée U.A.R datant de moins d’une année à la date d’ouverture des plis ou facture d’achat. + contrat notarié de location couvrant toutes la durée d’exécution du projet.

Le cahier des charges, portant le cachet du soumissionnaire sur toutes les pages et portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Le procès-verbal de visite du site.

Planning d’exécution des travaux.

Enveloppe comporte l’Offre financière, elle contient :

La lettre de soumission datée, et visée.

Le bordereau des prix unitaires.

Le devis quantitatif et estimatif.

La date de dépôt des offres ,est fixée ou Quinzième (15) jours, à compter de la date de première parution de l’avis dans la presse, ou le BOMOP, avant 13H30

Les offres ,seront déposées pour pli porteur, chez l’acquéreur à l’adresse ci -après :

Direction des équipements publics à Tissemsilt, extension siège de la wilaya (05 Directions) Rue Frères Hamdi Siège De La Wilaya Tissemsilt. 

Les soumissionnaires, soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées, et cachetées, la première contenant l’offre de candidature, la deuxième contenant L’offre technique ,et La troisième contenant L’offre financière,Introduites dans une enveloppe extérieure cachetée, anonyme, ne portant que les mentions suivantes :

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
Projet ; TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE REALISATION D’un BLOC ADMINISTRATIF ET UN BLOC PEDAGOGIQUE AU NIVEAU DE L’INSFP

Tissemsilt. 

Lot : Réalisation d’un bloc pédagogique de 06 salles de classes.

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Les offres, seront valables pendant Quatre-vingt-dix jours (90 jours), augmentée par le délai de préparation des offres ,après la remise des offres.

L’ouverture des offres techniques, et financières ,se fera en séance publique le dernier, jour ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des offres àl4 H :00, au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt.

Anep 2516027080

 

MISE A NIVEAU DES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT LIEES AU SYSTEME D’EPURATION DE BOUMERDES EN LOTS SEPARES

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE

DE LA WILAYA DE BOUMERDES

NIF : 422006000035007

 

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales N° 28/2024 (3ème Avis)

Après (l’infructuosité de Lot N°02 et Lot N°03 du 2ème avis et l’annulation de l’attribution de lot n°04 du 1er avis après rejet)

 

La Direction de l’hydraulique de la Wilaya de Boumerdès, lance un avis d’Appel d’Offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la Mise à niveau des infrastructures d’assainissement liées au système d’épuration de Boumerdes

Les travaux sont répartis en lots :

-LOT N°02: Mise à niveau de la station de relevage SR06 à EL KARMA commune de Boumerdes.

-LOT N°03: Mise à niveau de la station de relevage SR07 à EL KARMA commune de Boumerdes.

-LOT N° 04: Mise à niveau de la station de relevage SR08 à SGHIRET commune de THENIA.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges, auprès de la Direction de l’hydraulique de la Wilaya de Boumerdes, cité Administrative de la wilaya, Bureau des marchés (2ème) étage

Condition d’éligibilité

Les entreprises seules sont concernées par le présent appel d’offres.

Pour que l’offre soit éligible, les soumissionnaires doivent répondre aux conditions suivantes:

1- Soumissionnaire seul ou groupement

Pour les Lots N°02.03.04:

Les soumissionnaires seuls ou groupement sont concernées par les lots n°02, 03,04:

Première condition:

Les soumissionnaires ayant au niveau de la direction de l’hydraulique de Boumerdes deux projets ou plus non réceptionnés provisoirement (avec ODS notifier) leur offre sera écartée.

Deuxième condition:

Les soumissionnaires doivent obligatoirement disposer d’un certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité, activité principale Hydraulique Catégorie Sept (07) ou plus, code (34.705, 34.709 ou 34,708)

Troisième condition :

Avoir réalisé au moins un projet d’assainissement sur un linéaire de 800 ml et plus pour toute nature de matériaux durant les dix (10) dernières années, justifié par une attestation de bonne exécution datée et signée délivrée par le maître de l’ouvrage public.

Quatrième condition :

Avoir réalisé au moins un projet de génie civil d’une station de relevage ou station de pompage et équipement d’une station de relevage ou station de pompage justifiée par des attestations de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage public.

NB: – Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite par le soumissionnaire pour le lot considéré, son offre sera rejetée.

– S’AGISSANT D’UN ALLOTISSEMENT, LES SOUMISSIONNAIRES PEUVENT SOUMISSIONNER POUR UN (01) OU DEUX LOTS NÉANMOINS LES SOUMISSIONNAIRES NE PEUVENT ÊTRE RETENUS QUE POUR UN SEUL LOT.

LE MAITRE DE L’OUVRAGE ATTRIBUERA AU SOUMISSIONNAIRE LE LOT LE PLUS AVANTAGEUX A L’ADMINISTRATION (CAS D’UN SOUMISSIONNAIRE MOINS DISANT DANS DEUX LOTS).

A. LE DOSSIER DE CANDIDATURE contient:

– Une déclaration de candidature dûment renseignée paraphée, signée et datée par le soumissionnaire.

– Une déclaration de probité dûment renseignée paraphée, signée et datée par le soumissionnaire.

– Une déclaration de candidature datée et signée par le soumissionnaire.

– Une déclaration de probité datée et signée par le soumissionnaire.

– Les statuts pour les sociétés.

– Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

Ainsi que les documents suivants:

-Certificat de qualification et classification professionnelles:

-Références professionnelles (Attestation de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage réalisation des projets selon les conditions d’éligibilité durant les dix (10) derniers années datées et signées par le maître d’ouvrage public)

-Moyens matériels: L’entreprise devra justifier le matériel déclaré par copies de cartes grises ou récépissés de dépôt en cours de validité qui doivent être à l’indicatif de l’entreprise pour le parc roulant et il devra aussi justifier le matériel roulant déclaré par une police d’assurance en cours de validité et control technique en cours de validité pour les camions, et pour le matériel non roulant doivent justifier par des factures d’achats accompagnés de PV de l’huissier de justice (ou PV d’expert habilité) daté d’au moins d’une année à la date d’ouverture des plis.

-Moyens humains: Diplômes du personnel, les attestations de travail avec leurs attestations d’affiliations CNAS valide à la date d’ouverture des plis ou CASNOS en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

-Délais de réalisation et planning détaillé des travaux.

-Les trois derniers bilans financiers 2020, 2021 et 2022 visés par les services des impôts.

-Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH en cours de validité.

-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2022.

-Extrait de rôle apuré ou échéancier dûment accordé par les services fiscaux compétents avec justificatifs de versement.

-Casier judiciaire du directeur ou du gérant en cours de validité.

– Registre de commerce électronique.

– Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

-Numéro d’Identification fiscale (NIF)

-numéro d’identification statistique (NIS).

B.L’OFFRE TECHNIQUE contient:

– Déclaration à souscrire dûment renseignée paraphée, signée et datée.

– Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, un mémoire technique justificatif selon modèle joint en annexe renseigné et signé, et tout autre document exigé.

Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

A.OFFRE FINANCIÈRE contient:

– La lettre de Soumission selon modèle dûment renseignée, paraphée, signée et datée.

– Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, paraphé, signé et daté.

– Le Détail quantitatif et estimatif dûment renseigné, paraphé, signé et daté.

* On attend du soumissionnaire qu’il examine toutes les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans les documents du dossier de candidature.

Le soumissionnaire assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements exigés, de présentation d’une offre non conforme, à tout égard, aux exigences des documents du dossier de candidature.

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Appel d’Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales N° 28/2024 (3ème Avis)

Après (l’infructuosité de Lot N°02 et Lot N°03 du 2ème avis et l’annulation de l’attribution de lot n°04 du 1er avis après rejet)

«Mise à niveau des infrastructures d’assainissement liées au système d’épuration de Boumerdes»

«Lots N°02, 03,04».

Monsieur le Directeur de l’hydraulique

de la Wilaya de Boumerdes

Cité administrative 35.000 Boumerdes-Centre

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou BOMOP.

L’heure limite de dépôt des offres est fixée à dix heures (10) h00mn au (21) vingt et Un jour à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou BOMOP. Si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

La durée de validité des offres est fixée à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois. (111 jours) à compter de la date de dépôt des offres.

L’ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance publique en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister à cette séance, au niveau de la Direction de l’hydraulique de la Wilaya de Boumerdes sise à la cité administrative- Boumerdes centre – 35000.

L’ouverture des plis est fixée à 10 heures 30 mn au Vingt et Un jour (21) à partir de la date de parution de l’avis d’appel d’offres dans la presse nationale ou le BOMOP, le même jour que celui du dépôt des offres.

Si le jour de l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.

ANEP N° 2516027084

 

 

REALISATION DE 120 LOGTS PRIMOTIONNELS AIDES (LPA) REPARTIS EN 03 LOTS -30/1051 LOGTS PROMOTIONNELS AIDES(LPA) A LA COMMUNE DE SETIF -50/130 LOGTS PROMOTIONNELS AIDES (LPA) NOUVELLE FORMULE -40/130 LOGTS PROMOTIONNELS AIDES (LPA) A LA COMMUNE D’AIN OULMENE

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE WILAYA DE SETIF

N.I.F: 099819008245221

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES  MINIMALES  N°  14 / DMO / 2025

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Sétif lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la Réalisation De 120 Logements Promotionnels Aidés (LPA) répartis comme suit :

Projet
Projet : 30/1051 Logements Promotionnels Aidés (LPA) à la commune de SETIF  (w -SETIF).

Bâtiments : 01-02-03 (RDC + 04)

Programme ; 1051 Logements Promotionnels Aidés (LPA) Nouvelle Formule (exercice 2018),
Projet : 50/130 Logements Promotionnels Aidés (LPA) à la commune de BOUGAA (w -SETIF) Bâtiments : 01-02-03-04-05 (RDC + 04)

Programme ; 130 Logements Promotionnels Aidés (LPA) Nouvelle Formule (exercice 2019),

avec espaces à usage promotionnel libre
Projet : 40/130 Logements Promotionnels Aidés (LPA) à la commune d’AIN OULMENE (w -SETIF) Bâtiments : A( (RDC + 5) B1-B2( (RDC + 4) et B3( (RDC + 3)

Programme ; 130 Logements Promotionnels Aidés (LPA) Nouvelle Formule (exercice 2021),

avec espaces à usage promotionnel libre.

Le présent appel d’offres est adressé aux entreprises ou groupe d’entreprises qui répondent aux conditions d’éligibilité suivantes :

a)- cas de soumissionnaire seul :

-1- Capacités professionnelles : le soumissionnaire devra avoir un certificat de qualification et de classification professionnelles Catégorie trois (03) ou plus, Travaux de bâtiment comme activité principale ou secondaire en cours de validité.

-2- Capacités techniques:

Ressources humaines : le soumissionnaire devra avoir un nombre de personnel supérieur ou égal à dix (10) ouvriers.

2-2- Références professionnelles; Avoir déjà réalisé durant les dix (10) dernières années au moins un cumul de projet totalisant le nombre de logements objet de l’appel d’offre (selon le projet), en ne prenant en considération que les projets de 10 logements ou plus, ou bien un équipement public de catégorie (C) Pour le projet de 50 logements et un équipement de catégorie (B) pour le reste des projets « en TCE », Justifiés par les attestations (ou attestations de bonne exécution + Pv de réception définitives), délivrées par des maitres d’ouvrage publics et visé par le premier responsable.

2-3- Moyens matériels : le soumissionnaire au titre de l’appel d’offre doit avoir au minimum les moyens matériels (en toute propriété) nécessaire pour la réalisation du projet objet du cahier des charges, ces moyens doivent être justifiés par un PV d’huissier de justice de l’année en cours (2025), qui doit contenir le matériel roulant et non roulant. En outre, le matériel roulant doit être justifié par les cartes grises, assurance et contrôle technique en cours de validité.

Moyens de fabrication de béton ; une bétonnière de capacités de malaxage de 440 litres.

Moyens de levage : une grue dont la hauteur sous crochet est de 22 m et avec flèche de 30 m.

Moyens de transport ; 01 camion d’une charge de 3,5 t et plus.

-3- Capacités financières: le soumissionnaire au titre du appel d’offre doit avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen supérieur ou égal à 20 000 000,00 DA en prenant en considération les trois (03) meilleures chiffres d’affaires pendant les cinq (05) dernières années (2020-2021-2022-2023-2024), justifié par les bilans visés par les services des impôts.

Références professionnelles; justifiées par des attestations (ou attestations de bonne exécution + Pv de réception définitives) du cumul de projets totalisant le nombre de logements objet de l’appel d’offre, en TCE, délivrées par des maitres d’ouvrage publics et visé par le premier responsable.

« 2 »  Offre Technique Contient:

La déclaration à souscrire dument renseignée et signée  par le soumissionnaire.

Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique (suivant model porté en annexe)justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

NB – un mémoire technique non renseigné ou non signé entraine le rejet de l’offre.

Le cahier des charges portant à la dernier page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Planning de réalisation.

« 3 » Offre Financière Contient :

La lettre de soumission dument renseignée et signée  par le soumissionnaire.

Le bordereau des prix unitaires « BPU » dument remplis et signée par le soumissionnaire.

Le devis qualificatif et estimatif « DQE » dument remplis et signée par le soumissionnaire.

La durée de préparation des offres est fixée de quinze (15) Jours à partir de la 1ere  publication du présent  avis dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.

Les offres doivent être déposées au niveau du « secrétariat général » de L’O.P.G.I. cité 08 Mai 1945 (600 Logts) Sétif, Le dernier jour de la  durée de préparation des offres du (08H30  jusqu’ à  13H00), et Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de  préparation des offres est prorogée jusqu’au  jour ouvrable de (08H:30  jusqu’ à  13H00)

Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au siège de l’Office le  Dernier jour de dépôt des offres à 13H00.

Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres durant: la durée de préparation des Offres augmentée  de quatre-vingt-dix (90) jours.

 

ANEP N° 2516027118

 

 

 

 

 

 

REALISATION DE 24 LOGTS PROMOTIONNEL LIBRE REPARTIS EN 03 LOTS -06 LOGTS PROMOTIONNELS LIBRES A SETIF -10 LOGTS PROMOTIONNELS LIBRES A BOUGAA -08 LOGTS ¨PROMOTIONNELS LIBRES A AIN OULMENE

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE

WILAYA DE SETIF

N.I.F: 099819008245221

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 15/DMO/2025

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Sétif lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la Réalisation De 24 Logements promotionnels libres répartis comme suit:

Projet
Projet: 06 Logements Promotionnels Libres à SETIF (w -SETIF).

Dans le cadre du Programme; 1051 Logements Promotionnels Aidés (LPA) Nouvelle Formule (exercice 2018), (avec espaces à usage promotionnel libre)

Bâtiment : 04 (RDC +05)
Projet 10 Logements Promotionnels Libres à BOUGAA (w-SETIF)

Dans le cadre du Programme; 130 Logements Promotionnels Aidés (LPA) Nouvelle Formule (exercice 2019), (avec espaces à usage promotionnel libre)

Bâtiment : 06 (RDC+04)
– Projet : 08 Logements Promotionnels Libres à à AIN OULMENE (w -SETIF)

Dans le cadre du Programme; 130 Logements Promotionnels Aidés (LPA) Nouvelle Formule (exercice 2021), (avec espaces à usage promotionnel libre)

Bâtiment: C((RDC+3)

 

Le présent appel d’offres est adressé aux entreprises ou groupe d’entreprises qui répondent aux conditions d’éligibilité suivantes :

a)- cas de soumissionnaire seul :

-1- Capacités professionnelles: le soumissionnaire devra avoir un certificat de qualification et de classification professionnelles Catégorie trois (03) ou plus, Travaux de bâtiment comme activité principale ou secondaire en cours de validité.

-2- Capacités techniques:

2-1 Ressources humaines: le soumissionnaire devra avoir un nombre de personnel supérieur ou égal à dix (10) ouvriers.

2-2- Références professionnelles; Avoir déjà réalisé durant les dix (10) dernières années au moins un cumul de projet totalisant le nombre de logements objet de l’appel d’offres (selon le projet), en ne prenant en considération que les projets de 06 logements ou plus, ou bien un équipement public de catégorie (B) « en TCE », Justifiés par les attestations (ou attestations de bonne exécution + Pv de réception définitives), délivrées par des maitres d’ouvrages publics et visé par le premier responsable.

2-3 Moyens matériels: le soumissionnaire au titre de l’appel d’offres doit avoir au minimum les moyens matériels (en toute propriété) nécessaire pour la réalisation du projet objet du cahier des charges, ces moyens doivent être justifiés par un PV d’huissier de justice de l’année en cours (2025), qui doit contenir le matériel roulant et non roulant. En outre, le matériel roulant doit être justifié par les cartes grises, assurance et contrôle technique en cours de validité.

o Moyens de fabrication de béton; une bétonnière de capacités de malaxage de 440 litres.

o Moyens de levage: une grue dont la hauteur sous crochet est de 22 m et avec flèche de 30 m.

o Moyens de transport; 01 camion à benne d’une charge de 3,5 t et plus.

-3- Capacités financières: le soumissionnaire au titre de l’appel d’offres doit avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen supérieur ou égal à 20 000 000,00 DA en prenant en considération les trois (03) meilleures chiffres d’affaires pendant les cinq (05) dernières années (2020-2021-2022-2023-2024), justifié par les bilans visés par les services des impôts.

b)-Cas De Soumissionnaire En Groupement Momentané D’entreprises :

Les offres présentées par un groupement momentané d’entreprises doivent répondre aux conditions suivantes :

– le chef de file (le mandataire) doit satisfaire les conditions minimales d’éligibilité en terme de capacités professionnelles (1), avoir un certificat de qualification et de classification professionnelles Catégorie trois (03) ou plus, (Travaux de bâtiment comme activité principale) en cours de validité, et doit être majoritaire, pour les autres membres: chaque membre doit posséder un certificat de qualification et de classification professionnelles Catégorie deux (02) ou plus, (Travaux de bâtiment comme activité principale) en cours de validité.

– le groupement momentané d’entreprises doit satisfaire les conditions minimales d’éligibilité en terme de capacités technique (2) et financière (3) ci-dessus, en tant qu’entreprise seule, et doit être majoritaire.

Le service contractant tient compte des capacités du groupement dans sa globalité. A ce titre les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier de l’ensemble des capacités du groupement, dans le cahier des charges.

Si L’une Des Trois (03) Conditions D’éligibilité N’est Pas Satisfaite, L’offre Sera Rejetée Systématiquement Par La Commission D’ouverture Des Plis Et Dévaluation Des Offres, avant l’évaluation technique des offres.

N.B: Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présente dans l’offre technique.

Les moyens matériels pris en considération dans l’éligibilité des offres ne sont pas sujets de notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

Le délai des travaux est plafonné de huit (08) mois.

Tout soumissionnaire ayant proposé un délai supérieur au délais plafonné par le maitre d’ouvrage (08) mois devra s’aligner, et verra attribué un zéro (00) points pour ce critère.

– Les cahiers des charges seront retirés auprès du siège de la Directeur Général de L’O.P.G.I. cité du 08 MAI 45 (600 Logements) Tel: 036.51.23.23, après paiement de 8 000,00 DA non remboursables représentants les frais de reproduction auprès du département comptabilité et finance.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière; Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «  dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

«  A Ne pas ouvrir Que Par La Commission D’ouverture Des Plis Et D’Evaluation Des Offres »

« APPEL D’OFFRES N°: 15/DMO/ 2025 + L’OBJET DE L’APPEL D’OFFRES ».

«  1 » Dossier De Candidature Contient:

–     Déclaration de candidature dument renseignée et signée par le soumissionnaire.

–     Déclaration de probité dument renseignée et signée par le soumissionnaire.

–     Une copie du statut pour les sociétés (Sarl, Eurl, Spa, Snc ….).

–     Une copie du registre de commerce électronique.

–     Une copie du de la carte d’identification fiscale (NIF).

–     mise à jour (Casnos, Cnas, Cacobatph)

–     Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les Personnes à engager l’entreprise.

–     Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires conformément aux conditions d’éligibilité fixées par le cahier des charges.

–     Exemplaire du protocole d’accord liant les membres du groupement en précisant le chef de file.

a/ Capacités professionnelles: certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité.

b/ Capacités financières: moyens financiers justifiés par les bilans des cinq (05) dernières années (2020- 2021-2022-2023-2024) et les références bancaires.

c/ Capacités techniques:

▪ Moyens humaines; attestation de mise à jour CNAS (pour les cadres; joindre un diplôme + affiliation à la CNAS en cours de validité).

▪ Moyens matériels: Justifiés par un PV d’huissier de justice récent (de l’année en cours 2025), Pour Le matériel roulant: doit être justifié par les cartes grises, assurance et contrôle technique en cours de validité. (matériel réquisitionné uniquement pour ce projet).

Références professionnelles; justifiées par des attestations (ou attestations de bonne exécution + Pv de réception, définitives) du cumul de projets totalisant le nombre de logements objet de l’appel d’offre, en TCE, délivrées par des maitres d’ouvrage publics et visé par le premier responsable.

«2» Offre Technique Contient:

La déclaration à souscrire dument renseignée et signée par le soumissionnaire.

Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique (suivant model porté en annexe)justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public.

NB-un mémoire technique non renseigné ou non signé entraine le rejet de l’offre.

Le cahier des charges portant à la dernier page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Planning de réalisation.

«3» Offre Financiére Contient:

La lettre de soumission dument renseignée et signée par le soumissionnaire.

Le bordereau des prix unitaires « BPU » dument rempli et signé par le soumissionnaire.

Le devis qualificatif et estimatif « DQE » dument rempli et signé par le soumissionnaire.

La durée de préparation des offres est fixée de quinze (15) Jours à partir de la 1ére publication du présent avis dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.

Les offres doivent être déposées au niveau du « secrétariat général » de L’O.P.G.I. cité 08 Mai 1945 (600 Logts) Sétif, Le dernier jour de la durée de préparation des offres du (08H30 jusqu’à 13H00), et Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée dé préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable de (08H:30 jusqu’à 13H00).

Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au siège de l’Office le Dernier jour de dépôt des offres à 13H00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant la durée de préparation des Offres augmentée de quatre-vingt-dix (90) jours.

 

ANEP 2516027122

 

 

 

REALISATION D’UN FORAGE A DJEBEL YOUCEF/MELLOUL

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Sétif

Daïra de Ain Oulmène

Commune de Guellal

N.I.F 098519489173404

Tél: 036.58.92.50

 

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT

Avec Exigence De Capacités Minimales N° 06/2025

 

Le président de L’APC de Guellal lance un avis d’appel d’offres ouvert Avec exigence de capacités

minimales au projet :

Lot 03 : Réalisation d’un Forage à Djebel Youcef / Melloul.

* Les entrepreneurs intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés contre paiement de la Somme de 10.000.00 DA.

* Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre

* Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention

À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – l’appel d’offres. N°06/2025

l’objet de l’appel d’offres…….

*Dossier de candidature:

Déclaration de candidature, dûment remplie, datée et signée et cachetée.

Déclaration de probité, dûment remplie, datée et signée et cachetée.

Copie du certificat de qualification et classification professionnelle,* hydraulique * activité principale (Catégorie Troisième degré (03) et plus) Fonçage des puits (34-303).

Le registre du commerce électronique.

Un mémoire technique descriptif. (document d’exclusion)

* Les documents supplémentaires demandés cités dans l’Article N° (04) page N° (07) du cahier des charges

*Offre technique.

Offre technique comprenant:

Déclaration à souscrire, dument remplie, datée, signée et cachetée.

le cahier des charges (Offre technique) portant dans sa dernière page, la mention «  lu et accepté » manuscrite.

*Offre financière comprenant:

La lettre de soumission dument remplie, datée, signée et cachetée.

Le bordereau des prix unitaires dument remplie, daté, signé et cacheté.

Le devis quantitatif et estimatif dument remplis daté, signé et cacheté.

Le devis quantitatif et estimatif dument remplis daté, signé et cacheté.

Les offres doivent être déposées auprès du secrétariat général de L’APC.

le dernier jour de La date limitée des offres, Fixé à QUINZE (15) jours à partir de la 1 ère parution dans les journaux nationaux et BOMOP.

* Les soumissionnaires Sont invités à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu publiquement le dernier jour Du dépôt des offres à 13h30 au siège de l’A.P.C GUELLAL

* Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une durée de (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

ANEP N° 2516027152

 

REALISATION DES TRAVAUX DE RENOVATION DU COMPLEXE D’ETANCHEITE A TRAVERS LES CITES DE LA WILAYA REPARTIS EN 11 LOTS

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE WILAYA DE SETIF

N.I.F: 099819008245221

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 13/DMO / 2025

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Sétif lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour; La Réalisation Des Travaux De Rénovation Du Complexe D’étanchéité A Travers Les Cités de la wilaya Reparties Sur 11 Lots Comme Suit :

N° Du Lot Et Site

01

 * 326 logts SETIF bâtiments B2-C6.

500 logts EPBTP SETIF bâtiments C5-B2

*168 logts SNTR SETIF bâtiments B15 (n° 119-120).

220 logts SNTR SETIF bâtiments D13 (n° 216).

 02 231/243 logts SETIF bâtiments B2-C8-D4.

360 logts SETIF bâtiments E3.

1000 logts SETIF bâtiments D3(demi bloc n° 349).

500 logts STWS SETIF bâtiment B3

03

 – 300/2000/2010 logts EL OURICIA Bâts : B7-C4-C6-C7.

20/2000 logts EL OURICIA bâtiments A.

40/2500/2008 logts EL OURICIA bâtiments 3.

« 33/40/1200 logts AMOUCHA bâtiments Bl.

 04 – 20/1200 logts AIN ROUA bâtiments 1-2.

10 logts AIN ROUA bâtiment B.

25/1000/2000 logts BENI OUSSINE bâtiment Al.

40/1150 logts BENI OUSSINE bâtiment 1.

36 logts Benzine BOUGAA bâtiment Bl.

05

 50/1150 logts année 2007 SALEH BEY bâtiments 3-5.

66 logts SALEH BEY bâtiment 4.

60/1150/2006 logts année 2007 SALEH BEY bâtiments 3.

20 logts SALEH BEY bâtiments 5.

30/1000 logts PHP OULED TEBBANE bâtiment 1.

* 30/1000/2006 logts RASFA bâtiment 2.

 06 « 100/2500/2008 logts El ketare AIN EL KEBIRA

bâtiment 1 (n°09-10) 3-4 (n° 39-40)

40/1150/2007 logts AIN EL KEBIRA bâtiment 2

07

 1500 logts EL EULMA bâtiment B4.

200/1000/2003 logts EL EULMA bâtiment 20.

« 152 logts EL EULMA bâtiment G (n° 142).

30/1000/2003 logts RAS EL MA bâtiment B3.

500/2006 logts RPHP OULED SABER bâtiment 23.

500/2500 logts RPHP 2008 OULED SABER

bâtiment B6 (n° 195) A15 (n° 140).

 08 24 logts REQ MAAOUIA bâtiments B1-B2.

20/1200 logts Baya Houcine BABOR bâtiments 2.

– 20/1000/2009 logts SERDJ El GHOUL bâtiments 2.

150/1000/2005 logts EL EULMA bâtiments G7.

09

 50/70/1200 logts SETIF bâtiments 4.

200 logts ECP ZHUN SETIF bâtiments B7.

108 logts Gasria SETIF bâtiment A4.

250/800 logts Elhidhab SETIF bâtiments C23.

300 logts ZHUN SETIF bâtiments E6.

 10 100/200/3000/2010 logts AIN OULMENE Bâts : 3-9.

40/2000/2010 logts GUELLAL bâtiment 4.

« 28 logts Req KSAR EL ABTAL bâtiment B n°11.

11

 20/1750 logts Mahdia AIN ARNET bâtiment 2.

30/2000 logts AIN ARNET bâtiment 2.

» 20/1750 logts AIN ARNET bâtiment 2.

20/80/2500/2008 logts Ain Zada AIN ARNET bâtiment 3.

200/3000/2010 logts lpl AIN ARNET bâtiment M5.

100/1500/2000/09 logts Mahdia AIN ARNET Bâts E17.

  

 

Le présent appel d’offres est adressé aux entreprises ou groupements d’entreprises qui répondent aux conditions d’éligibilité suivantes :

1- Capacités professionnelles : le soumissionnaire devra avoir un certificat de qualification et de classification professionnelles Catégorie deux (02) ou plus, (bâtiment comme activité principale ou secondaire) en cours de validité, portant le code étanchéité (333-3331).

2- Capacités techniques :

2-1 Ressources humaines : le soumissionnaire devra avoir un nombre de personnel supérieur ou égal à dix (10) ouvriers.

2-2 Références professionnelles : le soumissionnaire devra déjà réaliser un projet de rénovation du complexe d’étanchéité.

3- Capacités financières : le soumissionnaire au titre de l’appel d’offres doit avoir réalisé un chiffre d’affaire moyen supérieur ou égal à 3 000 000,00 DA en prenant en considération les trois (03) meilleurs chiffres d’affaires pendant les cinq (05) dernières années (2020-2021-2022-2023-2024), justifié par les bilans visés par les services des impôts.

NB : chaque soumissionnaire peut participer pour une zone ou plus

Et il ne sera retenu que pour une seule zone

Le choix de l’attributaire du lot s’effectuera lot par lot selon leur classement (de 01 à 11)

– Les cahiers des charges seront retirés auprès du siège de la Directeur Général de L’O.P.G.I. cité du 08 Mai 1945 (600 Logements)

Tel : 036.51.23.23, après paiement de huit mille (8 000,00 DA) non remboursables représentants les frais de reproduction auprès du département comptabilité et finance.

-Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière, Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas.

«

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »

« APPEL D’OFFRES N°13 /DMO/ 2025 + L’OBJET DE L’APPEL D’OFFRES ».

«A» Dossier De Candidature Contient :

Déclaration de candidature dument renseignée et signée et cachetée par le soumissionnaire. Déclaration de probité dument renseignée et signée et cachetée par le soumissionnaire.

Les statuts pour les sociétés.

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les Personnes à engager l’entreprise.

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :

A-Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et de classification professionnelles Catégorie deux (02) ou plus, (bâtiment comme activité principale) en cours de validité, portant le code étanchéité (333-3331)

B- Capacités financières : Les bilans financiers des cinq dernières années (2020-2021-2022-2023-2024), dument visés par les services des impôts, et les références bancaires.

C- Capacités techniques :

Ressources humaines (Approuvée par la CNAS), pour les cadres ; joindre un diplôme + affiliation à la CNAS en cours de validité.

Liste des moyens matériels : Justifiés par un PV d’huissier de justice de l’année en cours, ou par les factures d’achat.

Pour Le matériel roulant : doit être Justifié par des copies des cartes grises et les assurances en cours de validité (matériel réquisitionné uniquement pour ce projet).

Références professionnelles dument justifiées par les attestations de bonne exécution des projets et projets similaires réalisés par le soumissionnaire (portants le montant et le délai d’exécution) délivrées par des institutions publiques désigné par le maitre de l’ouvrage, pour les dix (10) dernières années.

«B» Offre Technique Contient :

La déclaration à souscrire dument renseignée et signée et cachetée par le soumissionnaire.

Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

«C» Offre Financière Contient:

La lettre de soumission dument renseignée et signée et cachetée par le soumissionnaire.

Le bordereau des prix unitaires « BPU » dument rempli et signé et cacheté par le soumissionnaire.

Le devis qualificatif et estimatif dument rempli et signé et cacheté par le soumissionnaire.

La durée de préparation des offres est fixée de Dix (10) jours à partir de la 1ere publication du présent avis dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.

Les offres doivent être déposées au niveau du « secrétariat général » de L’O.P.G.I. cité 08 Mai 45 (600 Logts) Sétif,

Le dernier jour de la durée de préparation des offres du (08H00 jusqu’à 14H00), et Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable de (08:00 jusqu’à 14H00)

Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au siège de l’Office le Dernier jour de dépôt des offres à 14H00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant : durée de préparation des Offres augmentée de quatre-vingt-dix (90) jours.

ANEP N°2516027154

 

 

Réalisation Gradins Coté Nord Au Niveau Du Stade Kolea. 

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIPASA

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

NIF: 099042015037822

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 09/2025

La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, Relatif à :

TRAVAUX DE MISE A NIVEAU, EXTENSION ET EQUIPEMENT DU STADE DE KOLEA 2EME TRANCHE.

LOT N° 08: Réalisation Gradins Coté Nord Au Niveau Du Stade Kolea. 

Les entreprises satisfaisant aux conditions minimales :

-Disposant d’un Certificat de qualification et de classification professionnelle Bâtiment ou travaux publics en activité principale Catégorie 05 et plus.

-ayant au moins réalisé un projet de classification bâtiment catégorie « C » ou plus justifié par des attestations de bonne exécution délivré par un maitre d’ouvrage publics ou entreprise public.

-ayant un chiffre d’affaire des trois dernières années justifiées par les bilans financiers ou l’attestation C20 signée par le service des impôts. C20≥ 56 000 000,00DA

Intéressés par le présent avis d’appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de la jeunesse et des sports Sise à la cité Ouest de la Wilaya de Tipaza.

Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dument désigné.

La durée de préparation des offres est fixée à 15 JOUR, à partir de la première publication du présent avis d’appel d’offre dans les Quotidienne Nationaux ou le BOMOP a 12:00h. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation sera prorogée au jour ouvrable suivant.

Les offres doit être déposées à La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tipasa sis a l’adresse suivante : Cité Ouest Tipaza. La date de dépôt des offres est arrêtée au 15 quinz’ eme jours, jusqu’à 12h00, à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans les Quotidiennes Nationaux ou le BOMOP a 12:00h si cette date coïncide avec un jour férié au un jour de repos légale, le dépôt des offres sera prolongé au jour ouvrable suivant Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être insérés dans des enveloppes séparées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention -dossier de candidature, offre technique ou offre financière, ces enveloppes sont mises dans une enveloppe extérieure qui doit comporter la mention suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA WILAYA DE TIPAZA

«  A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

TRAVAUX DE MISE A NIVEAU, EXTENSION ET EQUIPEMENT DU STADE DE KOLEA 2EME TRANCHE.

LOT N° 08 : Réalisation Gradins Coté Nord Au Niveau Du Stade Kolea.

 

Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces suivantes :

Dossier de candidature:

27- Déclaration de candidature (remplie, paraphée et signée)

28- Déclaration de probité (remplie, paraphée et signée).

29- Statut éventuel de l’entreprise SPA, SNC, EURL, SARL

30- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

31- les références professionnelles : attestation de bonne exécution pour des travaux réalisés fournies par le maitre d’ouvrage publics ou entreprise public.

24- certificat de qualification et de classification professionnelle, (Bâtiment en activité principale Catégorie 05 et plus).

25- listes des moyens humains et matériels dument justifiée.

26- Chiffre d’affaires des trois dernières années justifié par les bilans financiers ou L’attestation C20, et l’attestation RIB pour le compte bancaire.

27- Copier de l’extrait registre de commerce électronique.

28- copier des attestation de CNAS, CACOBATH, CASNOS en cours de validité.

29- copier de l’extrait de rôle de l’année en cour apuré ou calendrier de paiement valide.

30- extrait de casier judiciaire du gérant de l’entreprise ou directeur générale de la société (selon le cas) en cours de validité.

31- copier de l’attestation de dépôt légale des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

32- le numéro d’identification fiscale (NIF)

Offre Technique :

19- Déclaration à Souscrire. (remplie et signée)

20- Mémoire technique. (remplie et signé)

21- Cahiers des charges Qui doivent obligatoirement porter dans sa dernière page la mention manuscrite «  lu et accepté ».

22- planning des travaux

Offre Financière :

1- Lettre de Soumission remplie et signée.

2- Bordereau des prix unitaires signé (BPU).

3- Devis quantitatif et estimatif signé (DQE).

4- la décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF)

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des offres Augmentées de 90 jours à compter de la séance d’ouverture des plis.

L’ouverture des plis se tiendra en séance publique le jour correspondant à la date limite de dépôt des offres à 14h00 au siège : de La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tipasa cité Ouest Tipasa. Les soumissionnaires sont invités à y assister.

 

ANEP 2516027213

 

 

REALISATION D’UNE ECOLE PRIMAIRE “N01” TYPE 2 AUNIVEAU DU SITE DES 2500 LOTISSEMENTS SOCIAUX COMMUNE DE BORDJ BADJI MOKHTAR

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BORDJ BADJI MOKHTAR

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 442024000050224

2éme AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONALOUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°03/DEP-BBM/2025

Opération: Etude, Suivi et réalisation d’une école primaire « N°01 » type2 au niveau du site des 2500 lotissements sociaux, commune de Bordj Badji Mokhtar, Wilaya de Bordj Badji Mokhtar (cités d’habitat intégrées – programme 2024).

Projet : Réalisation d’une école primaire « N°01 » type2 au niveau du site des 2500 lotissements sociaux, commune de Bordj Badji Mokhtar, Wilaya de Bordj Badji Mokhtar (cités d’habitat intégrées – programme 2024).

Repartie en Tranche Ferme et Tranche Conditionnelle

Tranche Ferme : Blocs (Pédagogique + Administration + Sanitaires) + Locaux Techniques + VRD et Aménagement Extérieurs

Tranche Conditionnelle : Cantine + Bloc Logements

Monsieur le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, représenté par le Directeur des Equipements Publics de la Wilaya de Bordj Badji Mokhtar, lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales ,pour la Réalisation d’une école primaire « N°01 » type2 au niveau du site des 2500 lotissements sociaux, commune de Bordj Badji Mokhtar, Wilaya de Bordj Badji Mokhtar (cités d’habitat intégrées -programme 2024).

Repartie en Tranche Ferme et Tranche Conditionnelle

Tranche Ferme : Blocs (Pédagogique + Administration + Sanitaires) + Locaux Techniques + VRD et Aménagement Extérieurs

Tranche Conditionnelle : Cantine + Bloc Logements

CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES :

Il s’agit d’un appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales, conformément aux articles 37-38 et 39 de la Loi n° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ,et de l’article 44 du Décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics ,et des délégations de service public ,et les mandats d’utilité publique, adressés aux entreprises ou groupement solidaire d’entreprises, qui justifient des capacités professionnelles, techniques, et financières suivantes:

Capacités professionnelles :

Ayant Un certificat de qualification de Catégorie Quatre (IV) et plus Activité principale ou secondaire en Bâtiment, Justifié par une copie d’une attestation de qualification professionnelle et de classification valide.

Copie des dépôts des comptes sociaux cas d’entreprise pour l’année précédente.

Et d’un protocole d’accord en cas de groupement et/ou statut en cas de société

Capacités techniques

Avoir réalisé au minimum un projet similaire (Nature des travaux similaire ,ou montant des travaux similaire en bâtiment), au cours des dix (10) dernières années, justifié par des attestations de bonne exécution des projets ,délivrées et signées par les Services publics.

Capacités financières :

Ayant réalisé au minimum de chiffres d’affaires cumulé des cinq (05) dernières années supérieur ou égale à 70.000.000,00 DA, justifié par copie des bilans ou l’attestation C20 ,dûment certifiés par les services des impôts.

RETRAIT DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges, doit être retiré à partir de la première parution du présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales ,dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ,ou les quotidiens nationaux, l’adresse au siège de la Direction des équipements publics Wilaya de Bordj Badji Mokhtar, 70 logements fonctionnel commune de Bordj Badji Mokhtar,Wilaya de Bordj Badji Mokhtar.

Le cahier des charges, doit être retiré par le candidat, ou le soumissionnaire, ou leurs représentants désignés à cet effet ,ou par le mandataire commun, lorsqu’il s’agit de groupement ,ou par un autre membre du groupement dûment mandaté dans le protocole de groupement, auprès de la direction des équipements publics de la Wilaya de Bordj Badji Mokhtar.

DOSSIER DE L’APPEL D’OFFRES

Le dossier de l’appel d’offres présenté par le soumissionnaire, sera composé de trois plis :

Plis du dossier de candidature (voir article 10 des charges).

Plis de l’offre technique (voir article 10 cahier des charges).

Plis de l’offre financière (voir article 10 de cahier des charges).

Le dossier de candidature, l’offre technique, et l’offre financière ,doivent être insérés dans une enveloppe fermée, anonyme ,et ne comportant que les mentions suivantes :

A  Monsieur le Directeur des Equipements Publics de la Wilaya de Bordj Badji Mokhtar

2 éme AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 03/ DEP BBM /2025 

Projet : Réalisation d’une école primaire « N°01 » type2 au niveau du site des 2500 lotissements sociaux, commune de Bordj Badji Mokhtar, Wilaya de Bordj Badji Mokhtar (cités d’habitat intégrées – programme 2024).

Repartie en Tranche Ferme et Tranche Conditionnelle

Tranche Ferme : Blocs (Pédagogique + Administration + Sanitaires) + Locaux Techniques + VRD et Aménagement Extérieurs

Tranche Conditionnelle : Cantine + Bloc Logements

“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

La durée de préparation des offres de candidatures, est fixée à Vingt et Un (21) jours, à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ,ou les quotidiens nationaux. Cette date est reportée au premier jour ouvrable, dans le cas où le jour de dépôt coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal.

Le jour de dépôt des offres, se tiendra le dernier jour de préparation des candidatures, entre 8H00, et Midi (12 H00), au niveau du siège de la Direction des équipements publics Wilaya de Bordj Badji Mokhtar, 70 logements fonctionnel commune de Bordj Badji Mokhtar ,Wilaya de Bordj Badji Mokhtar.

Les soumissionnaires, sont invités à assister à la séance d’ouverture des offres, à une seule séance, qui se fera le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h00,au siège de la direction des équipements publics de Bordj Badji Mokhtar

Les soumissionnaires, resteront engagés par leurs offres ,pendant une durée égale à la durée de préparation des offres ,augmentée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de dépôt des offres.

Anep 2516027214

 

REALISATION D’UN COLLEGE N°01 TYPE 06 AU NIVEAU DE SITE 25000 LLV NOUVEL POLE URBAIN SIDI AMEUR,COMMUNE SIDI AMEUR W DE TIPAZA (CITES D’HABITAT INTEGREES 2025)

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME

ET DE LA VILLE

WILAYA DE TIPASA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 099842019001818

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°38/2025

 

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tipaza lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Réalisation d’un collège N°01 type 06 au niveau de site 25000 LLV nouvel pôle urbain Sidi Ameur, commune Sidi Ameur wilaya de Tipaza (Cités d’habitat intégrées 2025).

Les entreprises ayant :

Conditions professionnelles :

* Un certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité « Bâtiment » comme activité Principale, catégorie cinq (05) ou plus.

Ou

* un certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité Activité secondaire « Bâtiment », catégorie six (06 ) ou plus

Conditions financières :

* Ayant un Moyen de chiffre d’affaire des trois dernières années

( 2022-2023-2024 ) justifié par les bilans financiers ou C20 visés par les services des impôts supérieur ou égales à :115.000.000.00 DA.

Conditions techniques :

* Réaliser au moins un projet (catégorie B ou plus) ou deux projets (catégorie A ou plus) dans le domaine de bâtiment conformément à l’arrêté interministériel 15 Mai 1988, justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par un maitre d’ouvrage public ou des entreprises publiques.

Les soumissionnaires doivent adaptés le système de travail d’équipe 3×8 et renforcer le chantier en mains d’œuvres.

Dans le cas l’entreprise qualifiée techniquement et la moins disant et qui propose dans son offre un délai supérieur à 10 mois, une note 0 sera attribuée à cette dernière, l’attribution provisoire sera avec un délai de 10 mois et dans le cas de refus par cette entreprise l’offre sera écarté.

-Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Tipasa,

Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné.

La durée de préparation des offres est fixée dix (10) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse national ou la presse électronique jusqu’à 12H00mn .

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée le dixième (10) jour à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse nationale ou la presse électronique jusqu’à 12 h 00 mn.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure jusqu’à 12 h 00 mn.

Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA.CITE ADMINISTRATIVE TIPASA.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées, parfaitement fermées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique »ou « offre financière» selon le cas. Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe parfaitement fermée et anonyme, comportant l’écriture :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR

LA COMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°……../2025.

REALISATION D’UN COLLEGE N°01 TYPE 06 AU NIVEAU DE SITE 25000 LLV NOUVEL POLE URBAIN SIDI AMEUR, COMMUNE SIDI AMEUR WILAYA DE TIPAZA (CITES D’HABITAT INTEGREES 2025).

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1/; le dossier de candidature contient :

1. Une déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée).

2. Une déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée).

3. Une copie du statut pour les sociétés. SARL-EURL-SNC-SPA

4. Une copie des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

5. Une copie de registre de commerce électronique portant le code de l’activité.

6. Une copie de certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité:

Activité principale « Bâtiment », catégorie cinq (05) ou plus.

Activité secondaire « Bâtiment », catégorie six (06) ou plus.

7. Casier judiciaire en cour de validité.

8. Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH en cour de validité.

9. Une copie de l’extrait de rôles de l’année en cours apuré ou calendrier de paiement valide.

10. Une copie de numéro d’identification Fiscale (NIF).

11. Une copie de numéro d’identification Statistique (NIS).

12. Références professionnelles délivrées par maitre d’ouvrage public ou des entreprises publiques (Attestations de bonne exécution).

13. Capacités financières de l’entreprise (justifiées par les bilans financiers des trois (03) dernières années dument visées par les services des impôts)

14. Chiffre d’affaires des trois dernières années dument cachetées par le service des impôts C20

15. Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour le cas d’une SARL-EURL-SNC-SPA

16. Copie de l’attestation d’affiliation CNAS en cours de validité avec les diplômes des moyens humains.

17. Liste des moyens matériels justifiés par cartes grise et l’assurance en cours de validité pour matériels roulants et facture d’achat pour matériels non roulants.

18. Les documents permettant de justifier les capacités des candidats.

2/ L’offre technique contient :

1. Une déclaration à souscrire (rempli, cachetée et signée).

2. Planning prévisionnel des travaux

3. Le cahier des charges rempli et signé, qui doit porter à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté »

4. Mémoire technique doit être (rempli, cacheté et signé) selon le model ci-joint et suivant les pièces présenté par l’entreprise.

3/ L’offre financière contient :

1. Lettre de soumission (remplie, cachetée et signée).

2. Bordereau des prix unitaires. (rempli, cacheté et signé).

3. Le détail quantitatif et estimatif (rempli, cacheté et signé).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres à (13h30 mn) au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de TIPASA.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 13 h30 mn ».

N. B : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.

 

ANEP N°2516027232