Catégorie : Non classé

Achèvement de la salle de restauration + 02 classes + bloc administratif + aménagement de la cour

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE M’SILA

DAIRA DE AIN EL MELH

COMMUNE DE AIN FARES

N.F: 098428379067706 01

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC AXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

Le président de l’assemblée populaire communale de ain fares, lance un Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de projet suivant:

Projet: Etude , suivi de réalisation de 08classes scolaires et ses annexes à l’entrée nord d’ain fares

-lot N °02: Achèvement de la salle de restauration + 02 classes + bloc administratif + aménagement de la cour

Les entreprises qualifiées en Travaux de construction ( activité principale) catégorie (02) et plus, intéressées par cet appel d’offres sont invitées à retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés de la commune d’Ain fares ,contre paiement de 2500.00 DA.

Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces suivantes :

A. DOSSIER CONDIDATURE:

-Déclaration de candidature, datée et signée

-Déclaration de probité dûment renseignée, datée et cachetée.

-Copie des Statuts pour les sociétés.

-Copies des documents relatifs aux pouvoirs permettant aux personnes d’engager l’entreprise.

– Une copie de l’attestation de qualification professionnelle et de classement d’un master en construction, deuxième classe (02) et supérieure (une copie).

– La Liste des moyens matériels propres à l’entreprise, à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justificatives (copie des cartes grises, et assurances, facture et le PV d’inventaire pour le matériel non roulant).

-La liste nominative des moyens humains avec des copies de pièces justificatives (attestation CNAS valide).

– Plan d’exécution des travaux

– Numéro d’identification fiscale: NIF (copie)

– Attestation de paiement des cotisations fiscales et parafiscales: cnas – casnos – cacopath (copie valable)

– Registre du commerce électronique (copie)

– Un relevé fiscal (copie) valide, filtré ou tabulé avec tous les frais.

B. OFFRE TECHNIQUE:

-La déclaration à souscrire (renseignée, datée et signée)

-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justificatif.

-Le cahier des charges paraphé et portant à la dernière page, la mention manuscrite (écrite à la main): « lu et accepté ».

C. OFFRE FINANCIERE:

– La lettre de soumission, dûment remplie, signée, et datée.

– Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U), dûment rempli, signé, cacheté.

– Le Détail Quantitatif et Éstimatif (D.Q.E), dûment rempli, signé, cacheté.

Et doivent parvenir sous enveloppe, une enveloppe extérieure qui contiendra troix enveloppes séparées,l’une portant la mention:

DOSSIER DE CONDIDATURE et l’autre DOSSIER TECHNIQUE. Et l’autre DOSSIER FINANCIER

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC AXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

Projet: Etude , suivi de réalisation de 08classes scolaires et ses annexes à l’entrée nord d’ain fares

-lot N °02: Achèvement de la salle de restauration + 02 classes + bloc administratif + aménagement de la cour

«  à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

-La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à partir de première parution de cet avis dans la presse nationale et le BOMOP.

-L’ouverture des plis se fera en séance publique au siège de la commune de Ain fares le dernier jour de la durée de préparation des offres à 11 h00.

-Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours à partir de la date limitée de dépôt des offres.

 

ANEP 2516028232

 

 

EQUIPEMENT D’UNE SALLE OMNISPORTS 3000 PLACES A BORDJ BOUARRERIDJ EN 08 LOTS

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Numéro d’Identification Fiscal : 099034015037038

TEL : 035. 73 .50.53

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALESN° : 10/2025

 

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bordj Bou Arreridj lance  un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour:

 

Equipement d’une salle omnisports 3000 places à Bordj Bou Arréridj

·      Lot 01 : Equipements sportifs

·      Lot 02 : Equipements de la Climatisation Centralisé.

·      Lot 03 : Ecrans D’affichage +Eclairage De L’aire De Jeux + Equipement de Sonorisation.

·      Lot 04 : Siègeriez Des Gradins.

·      Lot 05 : Equipements Bureautiques et informatiques et électroménager.

·      Lot 06 : Equipements télé surveillance+ Equipements Système anti Incendies +Equipements des Télécommunications.

·      Lot 07 : Equipements Pour La Salle Des Soins et de récupération

·      Lot 08 : Acquisitions d’un groupe électrogène.

 

 

Conditions d’éligibilité des lots n° 01 an° 08:
-Exercice des activités commerciales suivantes :
- la fabrication des équipements objet des lots 01 au 08, justifié par  la présentation d’une copie du registre de commerce électronique portant les activités commerciales sollicitées +l’attestation de fabrication établie durant les années 2024 ou 2025 par la chambre de commerce et d’industrie de la wilaya dans laquelle l'usine est située portant la liste des équipements fabriqués .
-l'importation des équipements objet des lots 01 au 08, justifié par  la présentation d’une copie du registre de commerce électronique portant les activités commerciales sollicitées et la présentation la facture d'achat et le document D10.
-le commerce de gros équipements objet des lots 01 au 08, justifié par  la présentation d’une copie du registre de commerce électronique portant les activités commerciales sollicitées
-Agrément délivré parle ministère de l’intérieur portant l’autorisation pour l’installation des caméras de télé surveillances objet du lot n° 06.
-La fourniture durant les cinq dernières années des équipements objet des lots 01 au 08 dont les montants sont égales ou supérieur aux montants des lots sus indiquées justifiées par la présentation d’une attestation de bonne exécution établie par des services contractants publics et signées par les ordonnateurs concernées.

Lot 01: 35.000.000.00 DA.

Lot 02: 55.00.000.00 DA

Lot 03: 40.00.000.00 DA

Lot 04: 13.000.000.00 DA.

Lot 05: 7.000.000.00 DA.

Lot 06: 7.000.000.00 DA

Lot 07 : 5.000.000.00 DA.

Lot 08 : 5.000.000.00 DA.

 

-Avoir réalisé durant les trois dernières années parmi les cinq dernières années un chiffre d’affaire moyen dont les montants sont égales ou supérieur aux montants des lots sus indiquées, justifié par la présentation des bilans financiers visés par les services des impôts concernés ou l’attestation d’activité C20 ou délivrée par les services des impôts concernés:

Lot 01: 35.000.000.00 DA.

Lot 02: 55.00.000.00 DA

Lot 03: 40.00.000.00 DA

Lot 04: 13.000.000.00 DA.

Lot 05: 7.000.000.00 DA.

Lot 06: 7.000.000.00 DA

Lot 07 : 5.000.000.00 DA.

Lot 08 : 5.000.000.00 DA.

 

Participations et attributions des lots : les opérateurs économiques peuvent participer dans un seul lot ou à tous les lots et peuvent obtenir un seul lot ou plus suivants les crédits financiers disponibles, il sera retenu et l’attribution provisoire des lots objet du cahier des charges selon l’ordre des lots spécifiés dans ce cahier des charges, et il sera  déclaré l’anfractuosité des autres lots lorsque le financement des équipements ne peut être garanti.
NB : Le délai de livraison est plafonné à :
Lots : 01.03.04.05.06.07.08 : trente (30) jours.
Lot n° 02: soixante  (60 ) jours.

le cahier des charges est retiré par le soumissionnaire ou par son représentant dûment mandaté  auprès du service d’investissement et équipement – Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bordj Bou Arreridj sise au : avenue de la république  Bordj Bou Arreridj.

 

Les offres doivent comporter un  dossier de candidature,  une offre technique et une offre financière.

Le dossier de candidature,  l’offre technique et l’offre financière  sont insérés dans des enveloppes   séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention  (dossier de candidature)  , (offre technique )  ou (offre financière)  selon le cas , ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme , comportant la mention:

 

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

A Monsieur le Directeur de la jeunesse et des sport de la wilaya de Bordj Bou Arreridj

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 10 /2025

Equipement d’une salle omnisports 3000 places à Bordj Bou Arréridj

LOT :…………………………………………

 

CONTENU DE L’OFFRE :

1 /- Dossier candidature

1.    La déclaration de candidature dument renseignée, signée et datée

2.    La déclaration de probité dument renseignée, signée , datée et cachetée

3.    Statuts des sociétés.

4.    Copie du registre de commerce électronique.

5.    Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

6. L’attestation de  fabrication établie durant les années 2024 ou 2025 par la chambre de commerce et d’industrie de la wilaya dans laquelle l'usine est située portant la liste des équipements fabriqués .

7.     la facture d’achat et le document D10

8.    les Bilans financiers ou Attestation C20 des trois ou cinq dernières années visés par les services des impôts.

9.    Les références professionnelles: la présentation d’une attestation de bonne exécution portant le montant et l’objet des fournitures objet des équipements objet des lots de 01 a 08 exécutés durant les cinq dernières années délivrées par des services contractants  publics et signées par les le responsable du service contractant.

10.  Catalogues Et Prospectus ou Fiches techniques des équipements anonymes portants  les caractéristiques techniques des équipements demandés présentés par le soumissionnaire en langue nationale, ou française, ou traduit dans l’une des deux langues.

11.  L’enveloppe portant le Code secret : elle doit être fermée et anonyme portant la mention : « code secret », composé de quatre chiffres, ce dernier doit être collé  sur chaque fiche technique ou catalogue joint à l’offre échantillon et sur la totalité des échantillons déposés.

12.  Attestations d’affiliations des ouvriers délivrées par les services de la CNAS valable à la date d’ouverture des plis

2 / – Offre technique:

1-       Déclaration à souscrire (selon le modèle ci – joint) renseignée, signée, et datée.

2-       Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : Un mémoire technique justificatif et toute autre document exigé.

3-       Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».

3/ – Offre financière:

1-       la lettre de soumission (selon le modèle ci – joint) renseignée, signée et datée.

2-       le Bordereau des prix unitaires dûment renseignée en chiffres et en lettre, signé, cacheté et daté.

3-       le Devis quantitatif et estimatif renseigné, signé, cacheté et daté.

La durée de préparation des offres est fixée à (15) jours à compter de la date de la 1ère publication de l’avis  d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la date de la première  parution du présent avis d’appel d’offre dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse.

Les offres doivent être déposée au niveau du secrétariat de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bordj Bou Arreridj sise au : avenue de la république  Bordj Bou Arreridj a la date du dernier jour du délai de préparation des offres avant 13H45.Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi), le dépôt  est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant .

– L’ouverture, des plis- dossier de candidature- offre technique et financière, doit être en séance publique au niveau  de la salle de réunion de la direction le jour de dépôt des offres à 14h00.

–  Les candidats et les soumissionnaires sont invitées à assister à la séance d’ouverture des plis au jour de dépôt des offres.

– Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée  de 03 mois + la durée de préparation des offres à compter de la date de dépôt des offres.

 

 

ANEP N°2516026451

 

ACQUISITION CAMION POUBELLE-BENNE-TASSEUSE

Posted on by Messaoud bouzekri

République algérienne démocratique et populaire

Wilaya de Bordj bou Arreridj

Daïra de bordj ghedir

Commune de bordj ghedir

 

Appel d’offres ouvert

 

– Le président de l’Assemblée populaire Communale de bordj ghedir annonce l’appel d’offres ouvert :

– Acquisition camion poubelle -BENNE – TASSEUSE.

Les soumissionnaires qualifiés intéressés par le présent avis, peuvent se rapprocher de la Commune de bordj ghedir pour retirer les cahiers des charges contre paiement de la somme de 5000.00 DA.

Trois enveloppes doivent être insérées dans une enveloppe fermée, la première comporte l’offre financière et la deuxième. l’offre technique et la Troisième l’offre Candidature

L’enveloppe extérieure devra anonyme et ne comporte que la mention :

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Appel d’offres

(l’objet de l’appel d’offres)

Les offres doivent être déposées auprès de bureau des marchés publics de la commune de bordj ghedir, accompagnées des documents suivants :

L’Offre de dossier de Candidature Contient:

– Une déclaration de candidature.

– Une déclaration de probité.

– Registre Électronique du commerce (photocopie)

-un extrait du casier judiciaire (n°03) pour le soumissionnaire /ou pour le gestionnaire d’une société

extrait de rôle.

-les certificats de mise à jour, CNAS,CASNOS,

– Les Statuts pour les Sociétés avec toute modification.

– Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes engagées l’entreprise.

-Références professionnelles: Références professionnelles pour l’exposant

-Le bilan fiscal des trois (03) dernières années /ou C20

-Une copie du dépôt des comptes sociaux des sociétés.

L’Offre technique Contient:

– Une déclaration à souscrire Remplie, Signée, datée et Cachetée.

– Cahier de présentation technique (instructions générales et spéciales).

– Un mémoire technique justificatif exigé.

L’Offre financière Contient :

– la lettre de soumission remplie Signée, datée et Cachetée.

-Tableau des prix unitaires

-Devis quantitatif et évaluation

La date limite de dépôt des offres est fixée à (15) jours, à partir de la première date de parution du présent avis dans la presse, ou le BOMOP à 13h30.

L’ouverture des plis se fera en séance publique le jour coïncidant avec la date limite de remise des offres, indiquée ci-dessus à 14:00H.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres + délais de préparation des offres.

ANEP N° 2516025343

 

AMENAGEMENT ET REHABILITATION AU PROFIT DES ETABLISSEMENT SCOLAIRES CYCLE MOYEN /PROGRAMME 2024 EN 57 LOTS

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

La wilaya de M’Sila

Direction de l’éducation de la wilaya de M’Sila

Numéro d’identification fiscale : 001328019020255

 

Avis d’appel d’Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales N°(013/2025)

Conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 12-23 du 18 Muharram 1445 correspondant au 5 août 2023, fixant les règles générales relatives au marchés publics et aux dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 15-247 du 02 Dhu al-Hijjah 1436 correspondant au 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction de l’Education de la Wilaya de M’Sila lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale pour…

Étude, suivi, aménagement et réhabilitation au profit des établissements scolaires cycle moyen / Programme 2024

 

Travaux de construction (26 lots)

LOT N01- (réparation d’étanchéité pour cantine + aménagement des sanitaires + la chaufferie + Réseau  AEP) au profit du CEM BOUDHRAYSSA MED AMINE commune M’sila.

LOT N02- (aménagement de la cour) au profit du CEM B’NOU HANI ANDALOUSSI commune M’sila.

LOT N03- (aménagement du bloc sanitaire) au profit du CEM ZIN EDDINE commune M’sila.

LOT N04- (aménagement de la cour + Raccordement au gaz au profit du CEM BOUSAG MBAREK commune H DHALAA.

LOT N05- (réparation d’étanchéité + aménagent de la cantine aménagement de la cour/partie1) au profit du CEM OMAR B’NOU KHATEB commune H DHALAA.

LOT N06- (aménagement de la cour) au profit du CEM DECHOUCHA A ERRAHMANE commune TERMONTE.

LOT N07- (extension pour cantine) au profit du CEM BEN SALEH BACHIR commune O MANSOUR.

LOT N08- (réalisation de clôture + l’étanchéité) au profit du CEM HAMAD B BALKINE commune MAADID.

LOT N09- (rehausser la clôture) au profit du CEM YAHYAOUI A ERRAHMANE commune S ISSA.

LOT N10- (boiserie fenêtres) au profit du CEM MEHDI BEN BARKA commune S ISSA.

LOT N12- (aménagement de la cantine) au profit du CEM GASEM ZIYANE commune A FARES.

LOT N13- (aménagement – classes + la cour -) au profit du CEM DAHMANI A HAMID commune B SROUR.

LOT N12- (aménagement de la cantine) au profit du CEM GASEM ZIYANE commune A FARES.

LOT N14- (transfert des dortoirs en classes) au profit du CEM ALI B’NOU MESSOUD commune B SROUR.

LOT N15- (divers travaux + aménagement de cantine) au profit du CEM TAREK B’NOU ZID commune BOUSAADA.

LOT N16- (Raccordement au gaz) au profit du CEM LAMRAOUI MED commune BOUSAADA.

LOT N17- (aménagement de la cour) au profit du CEM AICHA BAAOUNIA commune BOUSAADA.

LOT N18- (aménagement de la cour) au profit du CEM DHBABI KOUIDER commune O S BRAHIM.

LOT N19- (aménagement de la cour) au profit du CEM BACHOUCHE BACHIR commune S AMEUR.

LOT N20- (rehausser la clôture) au profit du CEM AMAR B’NOU YASER commune MAGRA.

LOT N21- (transfert des dortoirs en classes) au profit du CEM B’NOU ROCHED commune MAGRA.

LOT N22- (aménagement de la cour) au profit du CEM BIBI RABEH commune MAGRA.

LOT N23- (réhabilitation des labos et la salle de préparation) au profit du CEM SAHOUNE B AZZOUZ commune MDJEDL.

LOT N24- (réhabilitation du clôture côté ouest) au profit du CEM MED RACHID RIDHA commune A HDJEL.

LOT N25- (aménagement de la cour/partie1+ réparation électricité et les portes) au profit du CEM HAMLAOUI B LAARAS commune A HDJEL.

LOT N26- (rehausser la clôture) au profit du CEM BETA SEBTI commune MAARIF.

Travaux d’étanchéité (22 lots)

LOT N27- (l’étanchéité + plomberie des réseau) au profit du CEM AKID LHOUS commune M’sila.

LOT N28- (l’étanchéité – cantine + salles de classe -) au profit du CEM B’NOU RACHIK commune M’sila.

 LOT N29- (l’étanchéité pour les salles de classe) au profit du CEM BOUREZG A MADJID commune M’sila.

LOT N30- (réparation d’étanchéité pour les salles de classe cantine) au profit du CEM KHARKHCHE MED commune M’sila.

LOT N31- (l’étanchéité) au profit du CEM MOUADH B’NOU DJABEL commune H DHALAA.

LOT N32- (l’étanchéité côté pédagogique) au profit du CEM DJABER B’NOU HAYANE commune O DERRADJ.

LOT N33- (l’étanchéité) au profit du CEM ZOUBIR B’NOU AWAM commune O A GUEBALA.

LOT N34- (l’étanchéité pour les classes) au profit du CEM ACHOUR ZIYANE commune A MELH.

LOT N35- (l’étanchéité + peinture) au profit du CEM LGRADA BELCASEM commune BOUSAADA.

LOT N36- (l’étanchéité +la chaufferie) au profit du CEM DAHMANI MADANI commune BOUSAADA.

LOT N37- (aménagement des couloirs + l’étanchéité) au profit du CEM ABOU KAMEL CHOUDJAA commune BOUSAADA.

LOT N38- (l’étanchéité + aménagement de la cour) au profit du CEM ABI HACEN ACHEARI commune LHAMEL.

LOT N39- (l’étanchéité) au profit du CEM YEKEN GHASSIRI commune LHAMEL.

LOT N40- (l’étanchéité pour deux classes et cantine) au profit du CEM GUECHI BACHIR commune MAGRA.

LOT N41- (l’étanchéité pour les classes) au profit du CEM SALHI A AZIZ commune BERHOUM.

LOT N42- (l’étanchéité côté pédagogique) au profit du CEM RAHMANI TAHER commune BERHOUM.

LOT N43– (l’étanchéité) au profit du CEM LATRI AMRIE commune A KHADERA.

LOT N44- (l’étanchéité + Fosse de dépôt) au profit du CEM RAHMANI TAHER commune BERHOUM.

LOT N45- (l’étanchéité pour les classes) au profit du CEM A HAMID B’NOU BADIS commune KH SED DJIR.

LOT N46- (l’étanchéité) au profit du CEM DJEBEL MHARGA commune M’CIF.

LOT N47- (l’étanchéité tranche 01) au profit du CEM A ERAHMANE B”NOU AOUF commune MDJEDEL.

LOT N48- (l’étanchéité + divers travaux) au profit du CEM BOUCHENAFA OMAR commune DJ MESSAD.

Travaux De chauffage central (09 lots)

LOT N49- (la chaufferie intérieur et extérieur+ réhabilitation des classes) au profit du CEM BELKACEM BEN DIB commune M’sila.

LOT N50- (la chaufferie intérieure avec radiateurs +réseaux électricité) au profit du CEM AHMED CHAOUKI commune M’sila.

LOT N51- (la chaufferie intérieure + aménagement deux classes) au profit du CEM KAAB B’NOU MALEK commune OUANOUGHA.

LOT N52- (travaux de chaufferie) au profit du CEM GANFOUD NAOUI commune O DERRADJ.

LOT N53- (travaux de chaufferie) au profit du CEM MADI ISSA commune S ISSA.

LOT N54- (la chaufferie + l’étanchéité) au profit du CEM KHALED B’NOU WALID commune MED BOUDIAF.

LOT N55- (travaux de chaufferie) au profit du CEM SIDI THAMER commune BOUSAADA.

LOT N56- (travaux de chaufferie) au profit du CEM HAMDI A KADER commune OULTEM.

LOT N57- (travaux de chaufferie) au profit du CEM LEGLAYT ALI commune MENAA.

Tous Les entreprises qualifiées en bâtiment (activité principale ou secondaire) catégorie 01 et plus sont concernées par cet Avis d’Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales et pour tous les lots.

Les lots 2-5-11-13-15-20-24-25-28-37-48 sont destinés pour les petites entreprises .

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature » ou « offre technique » ou « offre financière » Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme. Les entreprises peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de l’éduction de la wilaya de m’sila ; service programmation et suivi en face l’hôpital Slimane Amirate m’sila.

Les offres déposées doivent être accompagnées des pièces précisées dans le cahier des charges et l’enveloppe extérieure portant la mention

Avis d’appel d’Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales N° (013/2025)

DIRECTION DE L’EDUCATION DE LA WILAYA DE M’SILA

Étude, suivi, aménagement et réhabilitation au profit des établissements scolaires cycle moyen / Programme 2024

Lot : ……………………………………………………………………………………

(À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)

– Le délai de préparation des offres est fixé à (10) jours à compter de la première parution de l’appel d’offres.

– Le délai de validité des offres est fixé à 03mois+ délai de préparation des offres à partir de la date de dépôt des offres.

– La date limite de dépôt des offres est fixée pour le dernier jour du délai de préparation des offres jusqu’à13h30Min. Après la première date de parution de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux et B.O.M.O.P.

Si le jour de dépôt des offres et ld’ouverture des plis coïncide avec un jour de repos légal ou fin de semaine, la durée de préparation des offres sera prolongée au jour ouvrable suivant .

– Tous les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture publique des plis, le dernier jour correspondant au dépôt des offres à partir de 14 h au siège de la direction de l’éducation de la wilaya de m’sila (SPS).

ANEP N°2516026165

 

 

 

 

ETUDE GEOTECHNIQUE POS N°02 BOUMENGOUCHE COMMUNE DE TISSEMSILT

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TISSEMSILT

Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction

NIF : 420024000038101

 

Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 37/2025

 

La Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Tissemsilt lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences des capacités minimales pour :

Opération : Etudes D’urbanisme, Les Etudes Géotechniques Et Les Etudes Générales Et Etude Et Suivi Des Lotissements Sociaux à Travers Les Wilayas.

PROJET: Etude Géotechnique Pos N°02 Boumengouche Commune De Tissemsilt.

Les laboratoires qualifiées peuvent soumissionner et retirer le cahier de charges auprés de la Direction de l’Urbanisme, l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Tissemsilt Sis à Rue Frères Hamdi – adresse e-mail : duac38@gmail.com Tissemsilt (service suivi des marchés publics Tél: 046 574575).

Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être adressées à monsieur le Directeur de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Tissemsilt sous enveloppe principale ne comportant aucune inscription extérieure autre que l’objet de l’appel d’offres, le nom et l’adresse du maître de l’ouvrage, et la mention : « Soumission :

Intitulé de L’opération : Etudes D’urbanisme, Les Etudes Géotechniques Et Les Etudes Générales Et Etude Et Suivi Des Lotissements Sociaux à Travers Les Wilayas.

PROJET: Etude Géotechnique Pos N°02 Boumengouche Commune De Tissemsilt.

Cette enveloppe principale abritera Trois autres enveloppes scellées…. Ne pas ouvrir

01-La première enveloppe : représente le dossier de candidature et contient :

La déclaration de candidature daté et visé.

La déclaration de probité daté et visé.

Les statuts pour sociétés. S’il y a lieu.

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’étude

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats

Un agrément valide le jour d’ouverture (mise à jour en cours de validité)

Ayant au moins une attestation délivrée par un maitre d’ouvrage datée paraphée et enregistrée

Les références bancaires (Solvabilité).

Liste des moyens humains et matériels.

Copie de registre de commerce électronique

Les copies des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS.) en cour de validité le jour d’ouverture.

Copie de d’extrait de rôle néant ou échéancier.

Copie du Numéro d’identification Fiscale (nif) ou Nis

Le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés délivré par le CNRC en cour de validité

Copie de la carte d’immatriculation fiscale.

Mémoire technique justificative.

02-La Deuxième enveloppe : représente L’offre technique :

La déclaration à souscrire daté et visée.

Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Planning des prestations de l’étude.
03-La Troisième enveloppe : représente L’offre financière:

La lettre de soumission datée et visée

Le bordereau des prix unitaires.

Le détail quantitatif et estimatif.

Avoir un agrément valide le jour d’ouverture (mise à jour spécimen en cours de validité) dans le domaine des Travaux Publics :

Avoir Le Matériel destiné pour étude de sol justifié par des factures d’achat (Sondeuse +Pénétromètre dynamique +Pressiométre et matériel Géophysique) en possession du soumissionnaire de Soumissionnaire.

Avoir des Certificats d’étalonnage de matériel de laboratoire de matériel de laboratoire utilisé (matériel au labo )

Avoir des Certificats de bonne exécution de 01 projet au minimal relatif aux études Géotechnique

La date de dépôt des offres est fixée au Quinzième (15) jours avant 13h30, à compter de la première parution du présent avis d’appel d’offres dans la presse nationale ou dans le BOMOP.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant Cent cinq (105) jours à compter de la date de dépôt des offres.

L’ouverture des plis (candidature, technique et financière) aura lieu le dernier jour de la date de dépôt des offres, à 14h00, en présence de l’ensemble des soumissionnaires au siège de la direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Tissemsilt à l’adresse susmentionnée.

Anep 2516025971

 

REHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE DE CHELIFF-COMMUNE DE MOSTAGANEM

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 

WILAYA DE MOSTAGANEM

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE

NIF- DHW = 098027019000436

 

Avis d’Appel d’Offre Ouvert Avec Exigence de Capacités Minimales N° 11/2025

Opération: Réhabilitation de la station de pompage de Chéliff – Commune de Mostaganem.

La Direction de  L’hydraulique de la Wilaya de Mostaganem, lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales, pour la réalisation des travaux concernant le projet  suivant:

Projet Conditions d’éligibilités
Réhabilitation de la station de pompage de Chéliff-Commune de Mostaganem.

 

 

 Capacités professionnelles: Disposer d’un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie Huit (IIIV) ou plus, activité principale Hydraulique en cours de validité.

 

Capacités financières: Avoir un moyen de chiffre d’affaire des 03 dernières années (2022/2023/2024) supérieur ou égale à 250.000.000,00 DA, visées par les services des impôts.

Capacités techniques: Avoir réalisé au moins un projet de fourniture et pose des électropompes de capacité de 1.700 l/s ou plus, justifiés par des attestations de bonne exécution ou référence délivrées par le maitre de l’ouvrage ou par le maitre de l’ouvrage délégué durant les cinq (05) dernières années.

Le Dossier de cahier des charges est a retiré par le soumissionnaire ou le candidat ou par leur représentant dès la parution du présent avis d’appel d’offres auprès la Direction de L’hydraulique de la wilaya de Mostaganem (bureau des marchés) sise à la cité commandant Zaghloul- 27000 Mostaganem (Tél : 040.31.56.78/35, Fax : 045.20.26.74) ou  E-mail : dhwmostaganem@yahoo.fr .

Le dossier du cahier des charges comprend les documents suivants : dossier candidature, une offre technique et une offre financière.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et Cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », «offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres « Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigences de capacités minimales  n° 11/2025- l’objet de l’appel d’offres».

1- Le dossier de candidature:- La déclaration de candidature;- La déclaration de probité; Les statuts pour les sociétés, Attestation de dépôt légal des comptes sociaux, les pouvoirs du (ou des) signature (s) avec les preuves juridiques habilitant le (ou les) signataire (s) à présenter une offre et exécuter le marché au nom de l’entrepreneur (le cas échéant), Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH, Registre de commerce (électronique) – Numéro d’identification  fiscale (N.I.F) ou N.I.S – Extrait de rôle, certificat de

Qualification et de classification professionnels, les bilans des trois (03) années (2022-2023-2024), Les moyens Humains, Les moyens matériels, Références professionnelles.

2- L’offre Technique: La déclaration à souscrire ; le cahier des charges – L’instruction au soumissionnaire – Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) – Planning  d’exécution des travaux – Mémoire technique justificatif.

3. L’offre Financière: La lettre de soumission; Le bordereau des prix unitaires (BPU); Le détail quantitatif et estimatif (DQE);

NB : Se référé à l’article 07 de l’instruction aux soumissionnaires pour la liste détaillée des pièces exigées.

La durée de préparation des  offres est de 10 Jours à compter à la première publication de cet avis.  Les offres devront être déposées au niveau du bureau des marches de la direction de l’Hydraulique de la wilaya de Mostaganem cité Zaghloul–a compté de  10h30.

L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu au siège de la direction de L’hydraulique de la wilaya de Mostaganem à 11H00, correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.  La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois.

Le présent avis  tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

ANEP2531012366

 

 

LA REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE TYPE 2 AU NIVEAU DU SITE 300 LOGEMENTS POS LES PINS A LA COMMUNE DE TISSEMSILT , WILAYA DE TISSEMSILT EN 03 LOTS

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TISSEMSILT

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Numéro d’identification fiscale 000138019003356.

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales

N°23 DEP/ 2025

La Direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt Lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

 

INTITULE D’OPERATION : Etude, Suivi, Réalisation et équipement d’un groupe scolaire type 2 à la commune de Tissemsilt.

Projet : Réalisation d’un groupe scolaire type 2 au niveau du site 300 logements pos les pins à la commune de Tissemsilt, wilaya de Tissemsilt.

Lot N°01: Bloc Pédagogique +Bloc Administratif+ Bloc Sanitaire +Locaux annexes + VRD.

Lot N°02 :Bloc Cantine.

Lot N°03 :Bloc 03 Logements.

Le soumissionnaire peut participer à la soumission pour un lot ou plusieurs lots néanmoins, il lui sera attribué qu’un seul lot le plus avantageux pour l’administration.

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises nationales, publiques ou privées, dont les capacités répondent aux critères suivants :

* Lot N°01: Bloc Pédagogique +Bloc Administratif+ Bloc sanitaire + Locaux annexes + VRD.

1.Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie trois (03) ou plus comme activité principale Bâtiment.(valable le jour d’ouverture).

2. Capacités Financières :

Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années, supérieur ou égal à 30 .000.000,00 DA. Justificatifs visés par les services des impôts. Justifié par le bilan annuel visé par les services des impôts ou Fournir l’attestation d’activité ou C20 signé par service fiscaux ».

3. Capacités Techniques :

a) Références professionnelles :

Avoir réalisé au moins un projet de catégorie « B » ou plus dans le domaine des Equipements Publics Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution signée par des maîtres d’ouvrages publics. Ou un projet dans le domaine de logement 50 logements et plus.

*Lot N°02: Bloc Cantine.

Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie une (01) ou plus comme activité principale Bâtiment.(valable le jour d’ouverture).

Capacités Financières :

Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années, supérieur ou égal à 2 .500.000,00 DA. Justifié par le bilan annuel visé par les services des impôts ou Fournir l’attestation d’activité ou C20 signé par services fiscaux ».

* Lot N°03 : Bloc 03 Logements

1. Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie deux (02) ou plus comme activité principale Bâtiment. (valable le jour d’ouverture).

2. Capacités Financières :

Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années, supérieur ou égal à 3 .000.000,00 DA. Justifié par le bilan annuel visé par les services des impôts ou Fournir l’attestation d’activité ou C20 signé par services fiscaux ».

3. Capacités Techniques :

3.1Références professionnelles :

Avoir réalisé au moins un projet de catégorie «A» ou plus en TCE Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution signée par des maîtres d’ouvrages publics. Ou un projet dans le domaine de logement moins de 11 logements.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION :

Le dossier de candidature contient :

une déclaration de candidature datée et visée.

une déclaration de probité datée et visée.

les statuts pour les sociétés.

les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise

tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas

échéant, des sous-traitants

Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité

Bilans des trois dernières années ou l’attestation d’activité ou C20 visées par service des impôts.

Références professionnelles délivrées par le maitre de l’ouvrage.

Registre commerce.

Liste des moyens humains et matériels.

Un extrait du casier judiciaire du gérant.

Les références bancaires (Solvabilité)

Instruction aux soumissionnaires, CCAG et le CPS signés et paraphés

Carte d’immatriculation fiscale.

Extrait de rôle néant ou échéancier.

Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivré par le CNRC en cours de validité) à défaut l’offre du soumissionnaire sera rejetée.

L’offre technique contient :

1. La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2. Les documents permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants :

La méthodologie d’exécution qui précisera toute l’organisation du travail compte tenu de toutes les interfaces existantes sur le chantier.

Le délai d’exécution.

Les produits proposés.

Les moyens humains affectés au chantier.

Les moyens matériels affectés au projet.

3.Le cahier des charges, portant le cachet du soumissionnaire sur toutes les pages et portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

4.Le procès-verbal de visite du site.

5.Planning d’exécution des travaux.

L’offre financière contient:

1. La lettre de soumission datée et visée.

2. Le bordereau des prix unitaires.

3. Le devis quantitatif et estimatif.

La date de dépôt des offres est fixée au Quinzième (15) jour à compter de la date de première parution de l’avis dans la presse ou le BOMOP avant 13H30

Les offres seront déposées sous pli par porteur à l’adresse ci -après :

Direction des équipements publics à Tissemsilt, extension siège de la wilaya

(05 Directions) Rue Frères Hamdi Siège De La Wilaya Tissemsilt.

Les soumissionnaires soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées et cachetées la première contenant l’offre de candidature, la deuxième contenant L’offre technique et La troisième contenant L’offre financière. Introduites dans une enveloppe extérieure cachetée anonyme ne portant que les mentions suivantes :

❖ Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales

* Projet : Réalisation d’un groupe scolaire type 2 au niveau du site 300 logements pos les pins à la commune de Tissemsilt , wilaya de Tissemsilt.

❖ Lot: à préciser

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Les offres seront valables pendant Quatre-vingt-dix jours (90 jours) augmentés du délai de préparation des offres après la remise des offres.

L’ouverture des offres techniques et financières se fera en séance publique le dernier jour ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des offres à14 H :00, au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt.

ANEP N° 2516026024

 

REALISATION DE LA ROUTE

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

WILAYA DE TAMANRASSET

N.I.F : 4080.150.000.110.70

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 29/ 2025

La Direction des Travaux Publics de La Wilaya de Tamanrasset, lance un avis de l’appel d’offres avec exigence du capacités minimales pour :

Suivi technique des travaux de :

Lot N°01 : Réalisation de la route reliant Tazrouk et Tintarabine sur 52.5 Km du pk 0+000 au pk 52+500.

Lot N°02 : Réalisation de la route reliant Tazrouk et Tintarabine sur 36.5 Km du pk 52+500 au pk 89+000.

Contrôle technique des travaux de :

Lot N°01 : Réalisation de la route reliant Tazrouk et Tintarabine sur 52.5 Km du pk 0+000 au pk 52+500.

Lot N°02 : Réalisation de la route reliant Tazrouk et Tintarabine sur 36.5 Km du pk 52+500 au pk 89+000..

Le cahier des charges, seront retirés auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tamanrasset, (bureau contentieux), contre paiement d’une somme non remboursable de Trois mille dinars Algériens (3.000,00 DA) ,au profit du compte N° : 181-101-000 ,ouvert à la subdivision fonctionnelle de parc à matériel des directions des travaux de la wilaya de Tamanrasset, au trésorier de la wilaya de Tamanrasset.

I- CONDITIONS MINIMALES D’ELIGIBILITE

Ne sont éligibles, au présent appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales, que les laboratoires ,satisfaisant obligatoirement aux conditions minimales suivantes :

Suivi technique des travaux :

a/ Capacités professionnelles : Le soumissionnaire doit présenter :

Le soumissionnaire, doit présenter le statut de société pour les organismes publics spécialisé ,ou certificat d’agrément pour les Bureaux d’études privés, portant les codes appropriés (0105 et 1001), relatifs à l’assistance technique agrée par le ministre de travaux publics.

b/ Capacités techniques : Le soumissionnaire, doit disposer :

D’une référence ,d’un projet ,ou des projets dans le suivi ou (suivi et contrôle) ,des travaux routiers (Revêtement Ou Réalisation) ,Avec une distance totale au minimum 30KM, dans les cinq (05) dernières années (2020-2024), et l’année en cours, justifiée par des attestations de bonne exécution ,délivrée par des services contractants.

c/ Capacités Financiéres : Le soumissionnaire doit présenter :

Un chiffre d’affaires moyen des trois meilleures années ,des cinq dernières années (2020, 2021, 2022, 2023 et 2024) de : 15.000.000,00 DA ,justifié par des bilans visés par des commissaires aux comptes, et portants les cachets de dépôts au niveau des services des impôts ,ou par des attestations de chiffres d’affaires, délivrées par les services des impôts.

Contrôle technique des travaux :

a/ Capacités professionnelles : Le soumissionnaire ,doit présenter :

Le statut de société pour les organismes publics, spécialisé, ou certificat d’agrément pour les Bureau d’études privés, portant les codes approprié (0101, et 0102 ,et 0103) ,relatifs à l’assistance technique agrée par le ministre de travaux publics

b/ Capacités techniques : Le soumissionnaire doit disposer :

D’une référence d’un projet, ou des projets dans le contrôle ou (contrôle et suivi) des travaux routiers (Revêtement Ou Réalisation) Avec une distance totale au minimum 30KM, dans les cinq (05) dernières années (2020-2024) ,et l’année en cours, justifiée par des attestations de bonne exécution, délivrée par des services contractants.

c/ Capacités Financiéres : Le soumissionnaire doit présenter :

Un chiffre d’affaires moyen les trois meilleures années des cinq dernières années (2020, 2021, 2022, 2023 et 2024) de : 15.000.000,00 DA, justifié par des bilans visés par des commissaires aux comptes, et portants les cachets de dépôts au niveau des services des impôts ,ou par des attestations de chiffres d’affaires délivrées par les services des impôts.

 

II- CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION

Le dossier de candidature

La déclaration de candidature établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie ;

L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les bureaux d’études ou laboratoires en société

La déclaration de probité établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie, et signée ;

Les statuts pour les sociétés publiques.

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le soumissionnaire.

L’agrément de bureau d’études ou laboratoires en cours de validité

Les bilans financiers du soumissionnaire pour les années (2020, 2021, 2022, 2023,2024). Certifiés par un commissaire aux comptes (et visés par les services des impôts);

Les références bancaires justifiées par des attestations de solvabilité (moins de 3 mois) et le RIB.

La liste des moyens humains à déployer pour le projet justifié par des diplômes, CV, attestations et/ou certificats de travail (Attestations d’affiliation à la CNAS à l’appui) ;

La liste des moyens matériels à déployer pour le projet ,appuyée par les pièces justificatives (Cartes grises pour le matériel roulant, Factures d’achat pour le matériel non roulant, et /ou PV de l’huissier de justice daté en moins d’une année); au jour de l’ouverture.

Les références professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution ,délivrées par des services contractants e,t/ou des opérateurs publics.

L’offre technique

La déclaration à souscrire établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie, et signée ;

Le mémoire technique justificatif établie conformément au modèle jointe.

Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite ” lu et accepté “.

L’offre financière 

La lettre de soumission dûment remplie ,et signée ;

Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli ,et signé ;

Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli ,et signé ;

 

III- PRESENTATION DES OFFRES

Les offres ,seront présentées en Trois (3) enveloppes comportant : Dossier de candidature(enveloppe A) ; l’offre technique (Enveloppe B) et l’offre financière (enveloppe C), sur lesquelles sera indiqué le nom ,et la qualité du soumissionnaire.

Les trois enveloppes ,seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme, ne portant que la mention suivante :

A n’ouvrir que par la COMMISSION D’OUVERTURE des plis et d’évaluations des offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DU CAPACITES MINIMALES N° 29/ 2025

Suivi technique des travaux de :

Lot N°……..:………………………………………………………..

Contrôle Technique des travaux de :

Lot N°……..:………………………………………………………..

 

 

Les offres, devront être déposées au secrétariat de la Direction des Travaux Publics de La Wilaya de Tamanrasset, sis à Matnatalat de Tamanrasset.

Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres ,est de quinze (15) jours, à partir de la première parution de L’avis d’appel d’offres dans la presse nationale, et le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).

La date limite de dépôt des offres, est fixée pour le dernier jour de durée de préparation des offres jusqu’à (10H00). L’ouverture des plis, sera le même jour de dépôt des offres à (10H30) en séance publique. Si ce jour coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres, est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires, resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à quatre vingt dix (90) jours ,augmentés par la durée de préparation des offres.

ANEP N°2516026149

 

REALISATION UN LYCEE DE TYPE 1000/300R A LA COMMUNE DE BORDJ BOUNAAMA EN 02 LOTS

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TISSEMSILT

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Numéro d’identification fiscale 000138019003356

 

 

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales

N°75 DEP/2025

 

 

La Direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt Lance un avis d’appel d’offres national ouver0t avec exigence de capacités minimales pour :

INTITULE D’OPERATION : Réalisation d’un lycée de type 1000/300 R à la commune de Bordj Bounaama.

Projet : Réalisation d’un lycée de type 1000/300 R à la commune de Bordj Bounaama.

Lot n° 01 : Bloc Pédagogique +Bloc Administratif+ Services (Locaux annexes) + Mur de clôture et de soutènement +VRD.

Lot n° 02 : Salle de sport+ Demi-Pension+ Logement de fonction.

Un Soumissionnaire peut participer pour un ou plusieurs lots, comme il peut être   attributaire pour un ou plusieurs lots, selon la règle de l’offre la plus avantageuse économiquement par rapport à l’administration.

 

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises nationales, publiques ou privées, dont les capacités répondent aux critères suivants :

Lot n° 01 : Bloc Pédagogique +Bloc Administratif+ Services (Locaux annexes) + Mur de clôture et de soutènement +VRD.

Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et classification professionnelle   catégorie cinq (05) ou plus comme activité principale Bâtiment (valable le jour d’ouverture).

Capacités Financières :

Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois meilleures années dans les 05 ans dernières, supérieur ou égal à 100 .000.000,00 DA. Justificatifs par le bilan annuel visés par les services des impôts ou Fourni par l’attestation d’activité ou C20 signé par service fiscaux.

Capacités Techniques :

Référence professionnelles :

Avoir réalisé au moins un projet en TCE Catégorie « C » ou plus Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution signée par un maître d’ouvrage public.

 

Encadrement :

-Un chef de projet : en qualité d’Ingénieur (ou master) génie civil ou Architecte (ou master en architecture), ayant pour expérience minimale de trois (03) ans et plus.

Justifie Par :

Copie de diplôme, déclaration d’affiliation individuelle CNAS valide le jour de l’ouverture des plis.

Pour l’expérience :

-Bulletin d’affiliation CNAS de carrière.

Lot n°02 : Salle de sport+ Demi-Pension+ Logement de fonction.

Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie trois (03) ou plus comme activité principale Bâtiment (valable le jour d’ouverture).

Capacités Financières :

Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois meilleures années dans les 05 ans dernières, supérieur ou égal à 25 .000.000,00 DA. Justificatifs par le bilan annuel visés par les services des impôts ou Fourni par l’attestation d’activité ou C20 signé par service fiscaux ».

Capacités Techniques :

Référence professionnelles :

Avoir réalisé au moins un projet en TCE Catégorie « B »ou bien 02 projets en TCE Catégorie « A » Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution signée par un maître d’ouvrage public. Ou un projet dans le domaine de logement 50 logements et plus. Ou deux projetsdans le domaine de logement moins de 11 logements.

a)    Encadrement :

-Un chef de projet : en qualité d’Ingénieur (ou master) génie civil ou Architecte (ou master en architecture), ayant pour expérience minimale de trois (03) ans et plus.

Justifie Par :

Copie de diplôme, déclaration d’affiliation individuelle CNAS valide le jour de l’ouverture des plis.

Pour l’expérience :

-Bulletin d’affiliation CNAS de carrière.

Les Moyens Humains Ayant Servi A La Candidature (éligibilité) Du Soumissionnaire Ne Sont Pas Sujets A Notation Lors De L’évaluation De L’offre Technique.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

 

 

CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION :

Le dossier de candidature contient :

Une déclaration de candidature datée et visée.

Une déclaration de probité datée et visée.

Les statuts pour les sociétés.

Les documents relatifs aux pouvoir habilitants les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous- traitants

Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité

Bilans des trois dernières années ou l’attestation d’activité ou C20 visées par service des impôts.

Références professionnelles délivrées par le maitre de l’ouvrage.

Liste des moyens humains et matériels.

Un extrait du casier judiciaire du gérant.

Les références bancaires (Solvabilité)

Instruction aux soumissionnaires, CCAG et le CPS signé et paraphée

Carte d’immatriculation fiscale.

Extrait de rôle néant ou échéancier.

Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrées par le CNRC en cours de validité) à défaut l’offre du soumissionnaire sera rejetée.

L’offre technique contient :

La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants :

La méthodologie d’exécution qui précisera toute l’organisation du travail compte tenu de toutes les interfaces existantes sur le chantier.

Le délai d’exécution.

Les moyens humains affectés au chantier (Attestation d’affiliation individuel délivrée par les services de CNAS Valide le jour de l’ouverture et diplôme pour les cadres, et attestation de mise à jour CNAS et CACOBAT Valide le jour de l’ouverture pour les ouvriers.)

Les moyens matériels affectés au projet :

Propriété du Matériel :

Si l’entreprise soumissionnaire est propriétaire du matériel appuyé par les pièces justificatives :

– Pour le matériel roulant : carte grise +contrat d’assurance en cours de validité.

– Pour le matériel non roulant : PV d’huissier de justice ou expert en automobile agrée U.A. R datant de moins d’une année à la date d’ouverture des plis. Ou facture d’achat

Location et Leasing du Matériel :

Si l’entreprise soumissionnaire loue du matériel appuyé par les pièces justificatives :

Pour le matériel roulant : Carte grise + Contrat d’assurance en cours de validité+ contrat notarié de location couvrant toutes la durée d’exécution du projet.

Pour le matériel non roulant : PV d’huissier de justice ou expert en automobile agrée U.A.R datant de moins d’une année à la date d’ouverture des plis ou facture d’achat + contrat notarié de location couvrant toutes la durée d’exécution du projet.

Le cahier des charges, portant le cachet du soumissionnaire sur toutes les pages et portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Le procès-verbal de visite du site.

Planning d’exécution des travaux.

L’offre financière contient :

La lettre de soumission datée et visée.

Le bordereau des prix unitaires.

Le devis quantitatif et estimatif

La date de dépôt des offres est fixée ou Quinzième (15) jours à compter de la date de première parution de l’avis dans la presse ou le BOMOP avant 13H30

Les offres seront déposées pour pli porteur chez l’acquéreur à l’adresse ci-après :

Direction des équipements publics à Tissemsilt, extension siège de la wilaya

(05 Directions) Rue Frères Hamdi Siège De La Wilaya Tissemsilt.

Les soumissionnaires soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées et cachetées la première contenant l’offre de candidature, la deuxième contenant L’offre technique et La troisième contenant L’offre financière. Introduites dans une enveloppe extérieure cachetée anonyme ne portant que les mentions suivantes :

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales

Projet : Réalisation d’un lycée de type 1000/300 R à la commune

de Bordj Bounaama.

Lot : a précisé

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Les offres seront valables pendant Quatre-vingt-dix jours (90 jours) augmentée par le délai de préparation des offres après la remise des offres.

L’ouverture des offres techniques et financières se fera en séance publique le dernier jour ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des offres à 14H00, au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt.

 

 

 

ANEP 2516028333

 

REALISATION UN CENTRE FONCIER INTER COMMUNAL +02 LOGTS DASTREINTE A LA COMMUNE BEN BADIS W DE SBA EN LOT UNIQUE

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SIDI BEL ABBES

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF : 228.224.29.54

AVIS D’APPEL D’OFFRE  NATIONAL  OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°        /2025

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Sidi Bel Abbés Lance un avis d’appel d’offre national ouvert pour :

REALISATION D’UN CENTRE FONCIER INTERCOMMUNAL + 02 LOGEMENTS D’ASTREINTE A LA COMMUNE DE BEN BADIS – WILAYA DE SIDI BEL ABBES

EN LOT UNIQUE

PARTIE FERME : BLOC ADMINISTRATION EN (R+1) + VRD + BACHE A EAU + LOCAL TECHNIQUE + POSTE TRANSFORMATEUR + AMENAGEMENT EXTERIEUR.

PARTIE CONDITIONNELLE : BLOC LOGEMENTS D’ASTREINTE (R+1)+MUR DE CLOTURE.

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de la direction des équipements publics de sidi bel abbés. Cité Makam El Chahid

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offre sur la presse nationale ou le BOMOP ; ou le portail électronique ou la presse électronique des marches publics.

LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE :

Pour que leur offre soit recevable, les soumissionnaires doivent apporter

la qualification exige est la 04 et plus secteur bâtiment principal valide le jour de l’ouverture.

-Le soumissionnaire doit présenter au minimum 01 attestation d’exécution ou de bonne exécution délivrée par les différents maitres d’ouvrages publics des travaux de même nature.

-le chiffre d’affaires moyen des 3 dernières années (2022-2023-2024) supérieur ou égale à 75.000.000,00 Da justifiés par les bilans des trois dernières années (2022-2023-2024) établis et vises par un comptable agrée ou commissaire au compte et visés par les services d’impôts et C20.

COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

A  /LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENDRA    :

– une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) remplie, signée, cachetée et datée par le soumissionnaire

– une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) remplie, signée, cachetée et datée par le soumissionnaire

– les statuts pour les sociétés ;

– les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;

– tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats et des soumissionnaires:

– capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, le cas échéant.

– la qualification exige est la 04 et plus secteur bâtiment principal valide le jour de l’ouverture.

NB/  statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

– Capacités financières : moyens financiers justifies par les bilans.

– Les bilans financiers de l’entreprise pour les 03 dernières années (2022-2023-2024) établis et vises par un comptable agrée ou commissaire au compte et visés par les services d’impôts et C20.

– Attestation des comptes sociaux 2023 ou éventuellement année 2024

– Registre de commerce électronique légalisé par CNRC territorialement compétant.

– Copie de la carte d’immatriculation  fiscale

– Extrait de rôle apure ou avec échéancier valide le jour d’ouverture.

– Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

– Les moyens humains doivent être justifies par la déclaration annuelle des salaries 2024 ou trimestriels ou mensuelle 2025.

– L’encadrement technique doit être justifie par diplômes de réussite + les affiliations individuelles visé par la CNAS datant pendant le trimestre de  l’avis  d’appel d’offre.

-CNAS, CASNOS, CACOBATH valide le jour d’ouverture.

– liste des moyens matériels, accompagnée par des pièces justificatives (cartes grises + attestations d’assurances valide le jour de l’ouverture des plis pour le matériel roulant, rapport expertise de l’année de soumission pour le matériel non roulant établi par un expert agréé par l’état ou un huissier de justice.

-attestations de bonne exécution de projets, délivrée par les différents maitres d’ouvrages publics de même nature des travaux

L’OFFRE TECHNIQUE COMPRENDRA :

 

– le présent cahier des charges original paraphe par le soumissionnaire sur toutes ses pages, signe, cacheter et date  annexe de ses spécifications techniques avec précisions des délais de réalisation avec la mention «lu et accepté».

– la déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) remplie, signée, cacheter et datée par le soumissionnaire ;

– tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé dans l’article 23 du présent cahier des charges, et ce, en application des dispositions de l’article 53 et 112 de la loi 23-12 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marches publics

L’OFFRE FINANCIERE COMPRENDRA :

– la  lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée et datée.

– le bordereau des prix unitaires dument signe par le soumissionnaire.

– le devis quantitatif – estimatif  dument remplis, signe par le soumissionnaire.

-planning des travaux

Si les circonstances le justifient, le service contractant peut aussi, demander dans l’offre financière, et ce, conformément à l’article 112 de la loi 23-12 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l’article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marches publics, les documents suivants :

– le sous-détail des prix unitaires (SDPU)

– le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED).

Ainsi que tout renseignement ou document permettant de contrôler les couts de revient des prestations objet du présent marche, et ce, conformément à l’article 79 de la loi 23-12 du  05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.

PRESENTATION DES OFFRES:

Voir l’article 15 du  PRESENT CAHIER DES CHARGES

Les plis doivent être parvenus à la direction  des équipements publics à MAKAM EL CHAHID.

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offre sur la presse Nationale ou le BOMOP ou le portail électronique ou la presse électronique des marches publics. La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 12 h00 du matin Si ce dernier jour correspondant  au dépôt  des offres et d’ouverture des plis coïncide  avec un jour férié  ou un jour de repos légal  la durée de préparation  sera proroge au jour ouvrable suivant et à la même heure.

L’ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière se fera le même jour  conformément aux dispositions des articles 96,112 de la loi 23-12 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux articles 70,71, 72, 159,160, 162 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015, portant règlementation des marches publics à 14 heures.

Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture des plis qui aura lieux le jour  de dépôt des offres à 14 h 00 mn.

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 105 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

Anep 2531012379