Catégorie : Non classé

REALISATION D’UN COLLEGE TYPE 06 AU NIVEAU DU SITE 1420 LOGTS DELDOUL WILAY DE TIMIMOUN(CITE D’HABITAT INTEGREES 2023)

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS De la de WILAYA DE TIMIMOUN

NIF : 422024000049252

 

DEUXIEME AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 77/25 APRES L’ANNULATION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

 

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ,est lancé en  vue de :

OPERATION : ETUDE ,ET SUIVI, ET REALISATION D’UN COLLEGE TYPE 06 AU NIVEAU DU SITE 1420 LOGTS  RURAUX COMMUNE DE DELDOUL WILAYA DE TIMIMOUN (CITE D’HABITAT INTEGREES 2023).

PROJET : REALISATION D’UN COLLEGE TYPE 06 AU NIVEAU DU SITE 1420 LOGTS  RURAUX COMMUNE DE DELDOUL WILAYA DE TIMIMOUN (CITE D’HABITAT INTEGREES 2023).

ACHEVEMENT PARTIE FIXE : BLOC PEDAGOGIQUE (18 CLASSES +02 LABO INFORMATIQUE+BIBLIOTHEQUE+02 LABO SCIENCE   NATURELLE ET PHYSIQUE +ATELIER D’ART+ATELIER D’ART MUSICAL+SALLE POLYVALENTE+02 BLOC SANITAIRES) +ADMINISTRATION+AMENAGEMENT INTERIEURE+VRD+LA CLOTURE EXTERIEURE+

PARTIE CONDITIONNELLE 01 : AUDITORIUM +BLOC PEDAGOGIQUE (6 CLASSES + SALLE POLYVALENTE)

PARTIE CONDITIONNELLE 02 : LOGTS DE FONCTION(1F05+2F04+2F03)+TERRAIN DE SPORT+LES ANNEXES+LE RESTE D’AMENAGEMENT EXTERIEUR

 

Les entreprises qualifiées en :

 LES PARTIES Spécialité
ACHEVEMENT PARTIE FIXE : BLOC PEDAGOGIQUE (18 CLASSES +02LABO INFORMATIQUE+BIBLIOTHEQUE+02 LABO SCIENCE   NATURELLE ET PHYSIQUE +ATELIER D’ART+ATELIER D’ART MUSICAL+SALLE POLYVALENTE+02 BLOC SANITAIRES) +ADMINISTRATION+AMENAGEMENT INTERIEUR +VRD+LA CLOTURE EXTERIEURE+

PARTIE CONDITIONNELLE 01 : AUDITORIUM +BLOC BIDAGOGIQUE (6 CLASSES + SALLE POLYVALENTE)

PARTIE CONDITIONNELLE 02 : LOGTS DE FONCTION(1F05+2F04+2F03)+TERRAIN DE SPORT+LES ANNEXES+LE RESTE D’AMENAGEMENT EXTERIEURE

 

 Travaux de Bâtiments activité principale De Catégorie Supérieure Ou Egale à (04)

– Tout soumissionnaire dait avoir réalisé au moins un (01) projet domaine bâtiment d’un Montant supérieur ou égal à 100 000 000.00 DA durant dix dernière années (2015-2024) justifié par une attestation de bonne exécution délivrées par le maitre d’ouvrage publics. . et comprenant l’objet du marché ainsi que le montant,   et le montant de l’avenant s’il Y’a lieu,  la date de début et fin des travaux , (l’année de l’attestation sera comptabilisé à partir de la date de réception provisoire ou réception définitive)

 

 

Les entreprises intéressées, peuvent  retirer le cahier des charges,auprès de la direction des équipements publics (DEP) de la wilaya de Timimoun ,sis  à  Rue 1ER Novembre Zaouyet El Ma A Timimoun. Tel :  044 00 63 37.

Les soumissionnaires prépareront trois (03) enveloppes :

La première enveloppe L1 est destinée à Dossier de candidature.

La deuxième enveloppe L2 est destinée à l’offre technique.

La troisième enveloppe L3 destinée à l’offre Financière.

Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée, et ignorant, Indiquant la référence de l’entreprise, et l’objet de l’appel d’offres ,ainsi que la mention « dossier candidature «   «offre technique »ou «offre financières »  selon le cas Ces enveloppes ,sont mises dans une autre enveloppe cachetée, et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – appel d’offres n°……./2025 l’objet de l’appel d’offres» . OPERATION : ………………

L’Enveloppe L4 ,sous pli ignorant ,sera adressée à madame la directrice des Equipements Publics de la wilaya de TIMIMOUN ,sis  à  Rue 1ER Novembre Zaouyet El Ma A Timimoun

 

LE DOSSIER DE  CANDIDATURE:

01- Une copie du certificat de qualification et classification professionnelles Travaux De Bâtiment Activité Principale De Catégorie Supérieure Ou Égale à (04).

02- La déclaration de candidature dûment remplie, et signée ,et datée par le soumissionnaire.

03- La déclaration de probité dûment remplie, et signée ,et datée par le soumissionnaire

04- Mise à jour extrait de rôle portant la mention « non inscrit au fichier national des fraudeurs » (épuré ou calendrier) ne dépasse pas 03 mois et en cours de validité le jour de l’ouverture

05- Statut de l’entreprise ou les modificatifs

06- Copie du Registre de commerce visés par les services du Registre de commerce ,ou Registre électronique visés par le centre national du Registre de commerce.

07- Copie du Récépissé de dépôts des comptes sociaux 2024

08- Les bilans de l’entreprise pour les 03 dernières années20224-2023-2022 visés par le comptable agrée, ou attestation chiffre d’affaires visée par les services des impôts)

09- Les références professionnelles justifiées par des Attestations de bonne exécution (travaux de bâtiment) travaux similaires durant les dix dernières années (2015-2024) et délivré par le maitre de l’ouvrage public portant l’objet de marché le montant ,et la date de la réception

10- Mise à jour CNAS+CASNOS+ CACOBATPH en cours de validité

11- Les photocopies des cartes grises + les assurances +contrôle technique (contrôle technique : pour toutes les types des camions ꞉camions routiers +semi-remorques ou remorques –camion a benne-camion malaxeur-camion-citerne-camion grue ou grue mobile) ca doivent être obligatoirement fournies pour le matériel roulant -Pour le matériel non roulant l’entreprise doit présenter un P.V huissier de l’année 2025.

12- Mise à jour CNAS + affiliation CNAS au cours des trois derniers mois+ les diplômes pour les ingénieurs ,et techniciens.

 

CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE

01- Une déclaration à souscrire dûment remplie ,et signée ,et datée par le soumissionnaire

02- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

03- Mémoire technique dûment rempli, et signé, et daté par le soumissionnaire

04- Planning prévisionnel des travaux et délai d’exécution dûment rempli, et signé,et daté par le soumissionnaire

05- Tous documents permettent soutien l’offre technique.

 

CONTENU DE L’OFFRE FINANCIERE:

01- La lettre de soumission dûment remplie ,et signée, et datée par le soumissionnaire.

02- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli, et signé,et daté par le soumissionnaire

03- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli, et signé, et daté par le soumissionnaire

 

Les soumissionnaires, doivent déposer leurs offres ,le 15ème jour, à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux, ou le BOMOP de 8 :00.à 12:00

L’ouverture des plis des offres candidatures, techniques, et financières, se fera le jour même correspondant la date de dépôt des offres, en séance publique à 12H30,au siège de la DEP de Timimoun sis  à  Rue 1ER Novembre Zaouyet El Ma A Timimoun.

– Le dépôt des offres, est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres de 8 :00.à 12:00. Au cas où le jour de dépôt des offres coïnciderait avec une journée fériée ,ou de repos légal, il se fera le premier jour ouvrable qui suit à la même heure. Toute Offre parvenue en retard ,ou non conforme à la réglementation, ne sera pas prise en considération.

Le service  contractant, invite tous les candidats, ou contractants, à assister à la séance d’ouverture des plis

La durée de validité des offres, est fixée à (90+15) jours

ANEP N° 2516028988

 

TRAVAUX DE MUR DE SOUTENEMENT SECTION “A” A LA CITE 96 LOGTS LPA COMMUNE DE BORDJ BOUNAAMA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TISSEMSILT

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction

NIF : 420024000038101

 

Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales

N° 45/2025

 

La Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Tissemsilt lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Opération: VRD Primaires Et Secondaires – Deuxième Tranche.

Projet:Travaux de Mur de soutènement -Section – A- à la Cité  96 Logts LPA – Commune de Bordj Bounaama.

 

Les entreprises qualifiées peuvent  soumissionner  et retirer le cahier de charges au prés de la Direction de l’Urbanisme, l’Architecture  et de la Construction de la Wilaya de Tissemsilt.  Sis à Rue Frères HamdiTissemsilt (service suivi  des marchés publics Tél° 046 574575).- adresse e-mail : duac38@gmail.com

Les offres accompagnées des pièces réglementaires doivent être adressées à monsieur  le Directeur de l’Urbanisme ,de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Tissemsilt, sous enveloppe  principale ne comportant aucune inscription extérieure autre que l’objet de l’appel d’offres, le nom et l’adresse du maître de l’ouvrage, et la mention : « Soumission :

Opération: VRD Primaires Et Secondaires – Deuxième Tranche.

Projet:Travaux de Mur de soutènement -Section A- à la Cité  96 Logts LPA – Commune de Bordj Bounaama.…………..

……………………à ne pas ouvrir ».

Cette enveloppe principale abritera Trois autres enveloppes scellées.

01/ Le dossier de candidature contient :

– Une déclaration de candidature : (selon  le modèle Réglementaire) dûment remplie et signée.

-Une déclaration de probité (selon modèle réglementaire) dûment remplie et signée,

– L’extrait du registre de commerce électronique .

-L’Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les entreprises agissant en société.

– Le Numéro d’identification  fiscale (N.I.F) ou N.I.S de l’entreprise.

– La déclaration de probité (selon modèle réglementaire) dument remplie, signée, cachetée datée par le soumissionnaire.

– Les statuts pour les sociétés.

– Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le soumissionnaire.

– Le certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité.

– Les bilans financiers du soumissionnaire pour les  trois (03) dernieres années  visées par les services des impôts territorialement compétents  ou C20.

– Les références bancaires justifiées par des attestations de solvabilité(moins de 03 mois)et le RIB.

– La liste des moyens Humains et moyens matériels.

– Les references professionnelles justifiées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d’ouvrages publics.

02/ L’offre technique contient :

La déclaration à souscrire: (selon modèle réglementaire) dûment remplie, signée, cachetée datée par le soumissionnaire.

La  mémoire technique justificatif singé, cacheté  =et daté par le soumissionnaire.

-Le Planning d’exécution des travauxde réalisation détaillé selon la formule (3 X 8 h) ou (02 X 10 h) avec Délai en chiffre en lettre, signée, cachetée et datée

Le cahier des charges, portant le cachet du soumissionnaire sur toutes les pages et portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

03/ L’offre financière contient:

La lettre de soumission (selon modèle réglementaire) dument remplie, signée, cachetée datée.

Le bordereau des prix unitaires(BPU) dûment rempli en chiffres et en lettre, daté et signé portant cachet et griffe par le soumissionnaire.

Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli, daté et signé portant cachet et griffe par le soumissionnaire.

Condition d’éligibilité (Capacités Minimales exigées) :

1-Capacités professionnelles : Disposer d’un Certificat de qualification et Classification Professionnelle en cours de validité  le jour de l’ouverture des plis: Trois (03) ou plus Activité principale ou secondaire ; (Travaux bâtiment ou Travaux publics).

2-Capacités Financières : Seules les entreprises ayant réalisé un minimum de chiffre d’affaire cumulé des trois (03) dernières années, justifié par des bilans visés par les services des impôts territorialement compétents ou C20: sup ou égale à 15.000.000,00 DA.

3-Capacités Techniques :

Les références techniques: Le soumissionnaire doit disposer D’au moins une attestation de bonne exécution ou de réalisation  enregistrée visée et datée , delivrée par les différents maitres d’ouvrages publics  justifiant la réalisation d’un projet similaire; Travaux deMur de soutènement en Béton Armé ou Bâtiment (Construction) catégorie (A ou B ou C) suivant l’Arrêté interministériel de 15 mai 1988 relatif au exercice et rémunération de la maitrise d’œuvre.

La date de dépôt des  offres est fixé au Quinzième (15) jours avant 13 h 30 à compter de la première publication de l’avis d’appel d’offres au BOMOP ou à la presse nationale.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de Cent Cinq (105) jours à compter de la date de dépôt des offres.

La date de l’ouverture des plis (Candidature, Technique et Financière) aura lieu le dernier jour  de la date  de dépôt des offres, À 14h 00, en présence de L’ensemble Des Soumissionnaires au siège de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la Wilaya de Tissemsilt a l’adresse susmentionnée.

ANEP N° 2516028989

 

RECONSTRUCTION DE LA SECTION DE ROUTE EMPORTEE PAR EAUX PLUVIALES DRAINAGE DES EAUX ET REPRISE DU CORPS DE CHAUSSEE (EFFONDREMENT TOTAL DE LA CHAUSEES) SUR CW17 AU PK13+200

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BEJAIA

     

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert Avec exigence de Capacités Minimales N° 127/2025

 

Conformément aux dispositions des articles 36,37,38, 39 et 46 de la loi 23-12 du 18 Mouharem 1445 correspondant au 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et à l’article 44 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ,la Direction des travaux publics de la wilaya de Bejaia identifiée sous le numéro fiscale (NIF) N° 408015000006082 lance un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales  relatif au projet :

Projets : Reconstruction de la section de route emportée par les eaux pluviales, drainage des eaux et reprise du corps de chaussée (effondrement total de la chaussées) sur CW17 au PK13+200 

Seules les entreprises justifiant d’un certificat de qualification et de classification professionnels Catégorie Quatre (ΙV) ou plus en cours de validité activité principale Travaux Publics et justifié d’avoir réalisé  au moins un projet d’une route (sur RN ou CW ou CC)  (Entretien ,réhabilitation ,aménagement, modernisation, remise en état, renforcement, revêtement, grosses réparations) ou d’un glissement (sur RN ou CW ou CC) (Traitement ou réparation ou confortement ou consolidation),appuyé d’attestation ou certificat de bonne exécution délivrée par le maitre de l’ouvrage public ,(cette attestation doit contenir la date de réception définitive du projet) ou joindre le PV de réception définitive , sont autorisée à soumissionner.

Les entreprises peuvent retirer le dossier d’appel d’offres  auprès de la direction des travaux publics (DTP), sise au 5 Boulevard des frères BOUAOUINA Bejaia, contre paiement d’un montant de cinq milles dinars (5000,00 DA) représentant les frais de soumission à verser au compte trésor de la wilaya de Bejaia N°181-101

Les offres doivent parvenir sous pli principal scellée et anonyme et portant la seule  mention :

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert,Avec exigence de Capacités MinimalesN° 127/2025

Projets :Reconstruction de la section de route emportée par les eaux pluviales, drainage des eaux et reprise du corps de chaussée (effondrement total de la chaussées) sur CW17 au PK13+200 

-A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

 

Adressé à : Monsieur Le Directeur des Travaux Publics de la Wilaya de Bejaïa, 05 Boulevard des frères BOUAOUINA  -BEJAIA- 06000.     

Cette enveloppe principale anonyme abritera trois autres enveloppes scellées.

La première enveloppe contenant l’ensemble des pièces du dossier relative au dossier de candidature et ne comportant aucune inscription autre que «Dossier de Candidature » et le nom de l’entreprise, la deuxième contenant les pièces relatives à l’offre technique et ne comportant aucune inscription autre que «offre technique » et le nom de l’entreprise et la troisième enveloppe contenant l’offre financièreet ne comportant aucune inscription autre que «offre financière » et le nom de l’entreprise.

La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à compter de la date de la première parution du présent avis aux quotidiens nationaux ou au BOMOP.

La date et l’heure limite de dépôt est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres avant  12 heures.

Si ce jour coïncide  avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation  des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires sont informés que l’ouverture des plis des offres techniques et financières aura lieu en séance publique le jour correspondant à la date limite de dépôt des offres, au siège de la Direction des Travaux Publics à 14 heures.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

ANEP N° 2516028993

 

 

Réalisation du route

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SETIF

DAIRA D’AIN OULEMENE

COMMUNE DE KSAR EL ABTAL

N.I.F : 41500200001904101051

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°:  07/2025

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

le charge de la gestion des affaires administratives et financières de la commune de KSAR EL ABTAL lance un avis d’appel d’offre ouvert  national avec exigence des capacités minimales pour la réalisation du opération :

LOT N° 01: Réalisation du route reliant CC N °:510 Leguouana–  Laaraysse avec suivi en laboratoire -(Lot de  Réalisation)

LOT N° 02:. Réalisation  du  route reliant CW N :64a Kherba – Legrafa jusqu’a CC150 avec suivi en laboratoire(1er tranche)-(Lot de  Réalisation).

LOT N° 03: Réalisation du route reliant Ouled M’halla avec CC N °:512 Rehahla avec suivi en laboratoire-(Lot de  Réalisation)

LOT N° 04: Réhabilitation du route reliant Kherba –Boughrara (1er tranche) avec suivi en laboratoire. -(Lot de  Réalisation)

LOT N° 05:. Réalisation du  route reliant CW N :64 et CC N °:510 Ouled M’halla avec suivi en laboratoire. -(Lot de  Réalisation)

Les entreprises titulaires d’une attestation de qualification dans le domaine du travaux publics  comme activité principale, classée dans la catégorie 03 et plus,. peuvent retirer le cahier des charges auprès du service des marchés publiques moyennant  le payement de la somme de 5 000,00 D.A (frais de tirage). chez le trésorier inter communaux AIN OULEMENE

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière

Le dossier de candidature doit être contenu dans une enveloppe à part, portant la mention suivante : « Dossier  de candidature», et doit comporter les pièces suivantes

  • Déclaration de candidature dûment remplie, datée, signée et cachetée.
  • Déclaration de probité dûment remplie, datée, signée et cachetée.
  • Registre de commerce électronique
  • Extrait de rôle copie dûment et en cours de validité apuré
  • Mise à jour CNAS. – CASNOS copie dûment en cours de validité
  • Mise à jour CACOBAT copie dûment en cours de validité
  • Statut de l’entreprise pour les sociétés
  • Le numéro d’identification fiscale (NIF)et (NIS)
  • Reçu de paiement 5000.00  D.A chez le trésorier inter communaux. AIN OULEMENE
  • Tout document  permettant d’évaluer les capacités du candidat ou du soumissionnaire (Attestation de qualification dans le domaine du travaux publics    comme activité principale, classée dans la catégorie 03 et plus en cours de validité    Liste de matériels de chantier  dressée par un ingénieur des mines exclusivement (accompagnée des photocopies de cartes grises et police d’assurance en cours de validité à la date de la 1ère parution du présent avis dans les quotidiens nationaux), + Liste du personnel à affecter au chantier (accompagnée de contrats d’embauche visés par la CNAS + les diplômes dans la spécialité pour les ingénieurs ou techniciens et le chef de chantier à affecter  pour le chantier) .
  • Soumettre un planning de réalisation de travaux sous forme de rectangles daté et signé par l’entrepreneur.

L’offre  technique doit être contenue  dans une enveloppe à part, portant la mention suivante : « Offre  technique» et doit comporter les pièces suivantes :

  • Déclaration à souscrire dûment remplie, datée, signée et cachetée.
  • Mémoire technique justificatif selon le modèle annexe signe .date et cachète par le  soumissionnaire (documents éliminatoires)
  • La dernière page du cahier des charges doit porter la mention manuscrite: « lu et accepté ».

L’offre  financière  doit être contenue dans une enveloppe à part, portant la mention suivante : « Offre  Financière »  et doit comporter les pièces suivantes

  • Lettre de soumission dûment remplie, datée, signée et cachetée.
  • Le bordereau des prix unitaires doit être lisiblement  rempli en lettre et en chiffre, daté, cacheté et signé.
  • Le devis quantitatif et estimatif doit être lisiblement rempli, daté, cacheté et signé.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être insérer  dans 03 enveloppes fermées et séparées et cachetées portant chacune la dénomination de l’entreprise, l’objet de l’avis d’appel d’offre ainsi que la mention : «dossier de candidature », «  offre technique » ou «offre financière». Ces 03 enveloppes doivent être insérées dans une enveloppe externe cachetée et anonyme et ne portant  que l’objet de l’opération et la mention :« A ne pas ouvrir »

Les plis doivent être déposé auprès du secrétariat du Les plis doivent être déposé auprès du secrétariat du président de l’APC et ce dans un délai 15 jours à partir de la première parution de cette annonce dans les quotidiens nationaux. et BOMOP

L’ouverture des plis aura lieu en séance plénière le dernier jour du délai de dépôt des offres à 13h30 en présence de tous   les participants au siège de l’APC, le présent avis fera office d’invitation à tous les soumissionnaires à assister à l’ouverture des plis.

Si ce jour coïncide avec un jour férié, l’ouverture des plis aura lieu la 1ère heure du 1er jour ouvrable de la semaine suivant l’expiration du délai des offres.

Les entreprises soumissionnaires demeurent engagées par leurs offres durant : La durée de préparation des offres + 03 mois.

ANEP 2525007607

 

AMENAGEMENT URBAIN

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

WILAYA DE MILA-COMMUNE DE CHELGHOUM LAID

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 25./SMP P/2025

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 096343039063812

Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de CHELCHOUM LAID lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence des capacités minimales afin de

  • AMENAGEMENT URBAIN POUR DOUBLE VOIES RN 100 A PARTIR DE LA RUE KHELIFI ABDERAHMENE JUSQU’AU PARC EL AMIR ABDELKADER ……………….. activité principale en travaux public, 4eme degré et plus
  • AMENAGEMENT BORD DE LA ROUTE A COTE ROUTE NATIONAL N 100 CITE DJAMAA LAKHDAR ET GROUPEMENT BELKABCHE…….. activité principale en travaux public, 4eme degré et plus
  • AMENAGEMENT URBAIN DES VOIRIES CITE 42 LOGT ET LES LOGEMENT INDIVIDUELLES VOISINES……… activité principale en travaux public, 4eme degré et plus
  • AMENAGEMENT URBAIN DES VOIRIES CITE 100 LOGT PREFABRIQUE ET PARTIE DE LA CITE MOHAMED. BOUDIAF …….. activité principale en travaux public, 4eme degré et plus
  • AMENAGEMENT URBAIN DES VOIRIES DES LOGEMENT INDIVIDUELLES DE LA CITE ABDELLAH BACHA activité principale en travaux public, 4eme degré et plus
  • ENTRETIEN DES VOIRIES DE LA VILLE CHELGHOUM LAID CENTRE ……………….. activité principale en travaux public, 4eme degré et plus

– LOT 01: ENTRETIEN SECTIONS DE LA ROUTE RUE ALMI AMMAR

– LOT 02: ENTRETIEN LA ROUTE RELIANT ENTRE LA ROUTE DOUBLE VOIES CITE DIDOUCHE MOURAD ET RUE ALMI AMMAR ET UN SECTION DE RUE BENYAHIA ZOUBIR

  • ENTRETIEN DES SECTIONS DE LA ROUTE RELIANT LA VILLE CHELGHOUM LAID ET MECHTA BOURIOUNE SUR 2.5KM…….. activité principale en travaux public, 4eme degré et plus

les entreprises, établissements et sociétés qualifies en ce domaine, Intéressés par le présent avis et souhaitant participer à cet appel d’offres. peuvent se présenter au siège de la commune (service des marches publics et programmes) pour retirer le cahler de charge relative au projet dès la date de la première publication de cet avis a la presse nationale ou le bulletin officiel des marches de l’opérateur public contre le paiement du prix des documents estime à 3000,00 da relative au cahier de charge de chaque projet.

Le dossier de soumission doit comporter trois enveloppes intérieures séparées, cachetées et bien fermées, chacune identifiée en tant que telle, c’est-à-dire portant la mention (le dossier de candidature) ou (l’offre technique) ou (l’offre financière) selon le cas, et indiquant la dénom Ination du soumissionnaire, la référence et l’objet de l’appel d’offres, et contenant les pièces demandées à la liste sommaire suivante :

LE DOSSIER DE CANDIDATURE:

– Une déclaration de candidature dûment remplie, signée et cachetée.

– Une déclaration de probité dûment remplie, signée et cachetée.

– Le statut pour les sociétés.

– Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le soumissionnaire.

– Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats ou les soumissionnaires :

– A/ Capacités Professionnelles: Le certificat de qualification et de classification professionnelle demandé dans chaque lot

– Certificat de bonne exécution demandé dans chaque lot

B/ Capacités Financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires,

C/ Capacités Techniques: moyens humains et matériels et références professionnelles justifiés.

– Planning de réalisation des travaux.

L’offre technique:

– La déclaration à souscrire dûment remplie, signée et cachetée.

– Le cahier des charges dûment rempli, signé et cacheté portant à la dernière page la mention manuscrite “Lu  Accepté”.

– Le mémoire technique justificatif dûment rempli, signé et cacheté. selon le formulaire ci-joint.

L’offre financière :

– La lettre de soumission. dûment remplie, signée et cachetée.

– Le bordereau Le des prix unitaires dûment rempli, signé et cacheté.

– Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et cacheté

Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe bien fermée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres – appel d’offres n°…../2025 l’objet de l’appel d’offres ».

Les offres doivent être déposées au niveau du secrétariat du monsieur le président de l’assemblée populaire communale de la commune de chelghoum laid sis au siège de la commune situe dans la cite d’Abdallah bacha, et cela dans le dernier jour de la durée de préparation des offres entre huit heure (8 h) et onze heure (11 h) du matin, si ce jour coincide avec un Jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La durée de préparation des offres est fixée a QUINZE “15” jour à compter de la date de la première parution de cette annonce dans la presse nationale ou le bulletin officiel des marches de l’opérateur public.

Les plis sont ouverts dans une séance publique au jour même fixe pour le dépôt des offres à partir du onze heure et demi (11h 30mm) du matin dans la salle de réunion au siège de la commune cite au-dessus, et tous les soumissionnaires peuvent y assister.

La durée de validité des offres est estimée a quatre-vingt dix (90) jour en sus du délai de préparation des offres.

Nota bene : l’offre doit être préparée conformément à la méthodologie prescrite dans le cahier des charges, notamment les documents requis dont la liste détaillée est renvoyée aux dispositions du cahier des charges.

ANEP 2525007608

 

TRAVAUX DE REALISATION D’UN HANGAR (30*20*08)M Y COMPRIS ETUDE D’ADAPTATION LIEU UNITE MILITAIRE N 55.21.01.11 /SKIKDA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

ETAT MAJOR DE L’ANP

5° REGION MILITAIRE/ CHAHID ZIROUT YOUCEF

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT avec exigence de capacités minimales N°68/2025/D4/T/5°RM

Le Ministère de la Défense Nationale lance un avis d’appel d’offres National ouvert avec exigence de capacités minimales en vue de

Travaux de réalisation d’un hangar (30*20*08) m y compris étude d’adaptation

LIEU : UNITE MILITAIRE N°55.21.01.11/SKIKDA/ 5 R°M

Les entreprises intéressées, par le présent avis peuvent se présenter à l’adresse ci-après :

5° REGION MILITAIRE/ZIROUT YOUCEF

Direction Régionale Des Finances

Bureau d’administration Des cahiers des charges

Sise au Plateau Du Mansourah – Constantine

Pour retirer le cahier des charges, contre le versement de la somme de 10 000.00 DA.

Pour les sociétés de droit algérien, au compte n° 475111000 ouvert travaux de réalisation d’auprès de la trésorerie de wilaya de Constantine.

Les personnes déléguées pour le retrait des cahier des charges doivent se munir des documents:

  • D’une (01) copie d’une pièce d’identité en cours de validité;
  • D’une (01) lettre d’accréditation, délivrée par le candidat à la soumission;
  • D’une (01) copie du registre de commerce de la société ;
  • D’une (01)copie du certificat de qualification et de classification professionnelle de catégorie 03 et plus (la catégorie une condition d’éligibilité).
  • La copie originale du bon de versement de la somme citée ci-dessus.

Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront être scindées en trois (03) parties:

  • Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis dans le cahier des charges;
  • Une (01) offre technique comprenant les documents requis dans le cahier des charges;
  • Une (01) offre financière comprenant les documents requis dans le cahier des charges;

Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée de celle des offres techniques et financières anonyme et comportant sur l’extérieur la mention :

«  Dossier candidature -appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales

N° 68/2025 portant:

Travaux de réalisation d’un hangar (30*20*08) m y compris étude d’adaptation

LIEU : UNITE MILITAIRE N°55.21.01.11 /SKIKDA/ 5 R°M

Les offres technique et financière sont insérées dans deux enveloppes séparées, anonymes et fermées; indiquant sur l’extérieure de chacune, respectivement les mentions:

«  Offre technique -A ne pas ouvrir-appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimales

N°68/2025 portant:

Travaux de réalisation d’un hangar (30*20*08) m y compris étude d’adaptation

LIEU : UNITE MILITAIRE N°55.21.01.11 /SKIKDA/ 5 R°M

Offre financière -A ne pas ouvrir -appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimales N°68/2025 portant:

Travaux de réalisation d’un hangar (30*20*08) m y compris étude d’adaptation

LIEU : UNITE MILITAIRE N°55.21.01.11 /SKIKDA/ 5 R°M

Les enveloppes renfermant le dossier de candidature, les offres techniques et financières, doivent parvenir dans un pli fermé à l’adresse ci- après:

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES DE LA 5° REGION

MILITAIRE/ ZIROUT YOUCEF

Commission de Réception Des Soumissions et d’Ouvertures des

Plis de Candidatures

.B.P 73 PLATEAU DU MANSOURAH – CONSTANTINE

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention :

“Soumission” A Ne Pas Ouvrir

Avis D’appel D’offres National Ouvert

Avec exigence de capacités minimales

N°68/2025/D4/T/5°RM

Les soumissions doivent être adressées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, avant la date limite de dépôt des offres fixé à 30 jours a compter de la première date de publication. La date d’ouverture des plis de candidatures et des offres techniques, sont fixées sur l’invitation remise conjointement avec le cahier des charges les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à 180 jours.

ANEP 2525007622

 

ACQUISITION D’EQUIPEMENTS DE TELESURVEILLANCE AUX DIFFERENTS SITES(OEB AIN BEIDA ET AIN M’LILA]AU PROFIT DE L’UNIVERSITE OEB

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université d’Oum El Bouaghi

Matricule fiscal : 421020000040009

Siege social : Route de Constantine, Oum El Bouaghi

Appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales

n° 02/UOEB/BM/2025

Le Recteur de l’université d’Oum El Bouaghi lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales aux fabricants, importateurs et grossistes d’équipements de télésurveillance. En vue de ” Acquisition d’équipements de télésurveillance aux différents sites (Oum El Bouaghi, Ain Beida et Ain M’Lila) au profit de l’Université d’Oum El Bouaghi ” en lot unique

Le retrait des documents de l’appel d’offres peut s’effectuer ; dès la première parution de cet avis ; auprès du bureau des marchés de l’université qui se trouve au septième (7ème) étage de la tour administrative contre paiement de la somme de trois mille dinars algériens (3 000 DA). Les opérateurs intéressés sont priés de ramener leur cachet afin de signer le registre de retrait des cahiers des charges.

L’offre se compose de trois (03) dossiers : un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Chaque dossier doit être inséré dans une enveloppe séparée et cachetée. Les indications à porter sur chaque enveloppe sont : la dénomination de la société, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention “Dossier de candidature”, “Offre technique” ou “Offre financière”, selon le cas. Ces trois (03) enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention “A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – Appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales n° 02/UOEB/BM/2025, « Acquisition d’équipements de télésurveillance aux différents sites (Oum El Bouaghi, Ain Beida et Ain M’Lila) au profit de l’Université d’Oum El Bouaghi »

I- Contenu du dossier de candidature :

– une déclaration de candidature (annexe II);

– une déclaration de probité (Annexe I);

– les statuts pour les sociétés;

– les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise;

– les documents permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires :

a) capacités professionnelles

le registre de commerce électronique (et tout document justifiant la nature et la qualité de l’activité)

le numéro d’identification fiscale (NIF)

agrément d’installation des équipements sensibles

l’attestation C° 20 de l’année en cours

l’extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier de paiement, portant le cachet de non inscrit sur le tableau des fraudeurs

l’attestation de mise à jour CNAS

l’attestation de mise à jour CASNOS

l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année cours pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien

b) capacités financières

les bilans financiers des deux (02) derniers exercices, visés par les services des impôts

l’attestation de solvabilité bancaire de droit algérien, après la date de publication de l’appel d’offres

c) capacités techniques

la liste des moyens humains à engager pour l’exécution du marché, les diplômes des cadres et les attestations d’affiliation valides

la liste des moyens matériels de l’année 2024, dument visées par un huissier de justice pour le matériel non roulant et des copies des cartes grises et certificat d’assurance valide durant la période de la soumission pour le matériel roulant.

Une attestation de bonne exécution d’un projet de même nature dans le domaine

II- Contenu du dossier de l’offre technique :

– une déclaration à souscrire (Annexe III);

– le cahier des charges comprend : Cahier des Clauses Administratives Générales « CCAG », instructions aux soumissionnaires, Cahier des Prescriptions Techniques « CPT », Cahier des Prescriptions Spéciales « CPS », portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”.

– tout document permettant d’évaluer l’offre technique, entre autre ;

le mémoire technique justificatif, un document rédigé par le soumissionnaire qui doit comporter la qualité de soumissionnaire et la méthodologie d’exécution des prestations, les moyens humains et matériels mobilisés et engagés pour le projet et le planning prévisionnel d’exécution des prestations. Les attestions d’engagement des moyens humains et matériels sont obligatoires.

Les spécifications techniques (les catalogues ou fiches techniques) des équipements proposés conformément au cahier de charges, doivent être claires. Ils ne doivent pas être vagues et général, mais doivent porter uniquement sur les équipements objet de la proposition et de l’offre.

le délai d’exécution (livraison, pose, installation et mise en service) de l’opération.

la durée globale de la garantie (garantie légale + durée supplémentaire proposée par le soumissionnaire)

La durée du service après-vente et de l’assistance technique (proposée par le soumissionnaire)

                Les catalogues ou fiches techniques des offres non retenus peuvent être récupérer par leur propriétaire après l’écoulement légal de la durée de recours

II- Contenu du dossier de l’offre financière :

– la lettre de soumission (Annexe IV);

– le bordereau des prix unitaires (BPU);

– le détail quantitatif et estimatif (DQE);

La durée accordée pour la préparation des offres est fixée à quinze (15) jours par référence à la date de la première (1ère) publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics ou sur les presses électroniques. Les offres doivent être déposées au bureau de secrétariat de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres de l’université, qui se trouve au neuvième (9ème) étage de la tour administrative. La durée de la validité des offres est égale à  la durée de préparation des offres augmentée de quatre vingt dix (90) jours.

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. Le créneau horaire de dépôt des offres est fixé le jour limite de dépôt des offres de huit heure et trente munîtes (08h30) heures à onze (11h00) heures. L’heure d’ouverture des plis est fixée le jour limite de dépôt des offres à onze (11h00) heures, en salle de réunion de l’administration centrale de l’université d’Oum El Bouaghi (9eme étage). Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires désireux d’y assister aux travaux de la commission lors de la séance d’ouverture des plis.

ANEP 2525007626

 

ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA FACULTE DES SCIENCE DE LA TERRE ET DE SCIENCES EXACTES FAC DE SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ARCHITECTURE

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université d’Oum El Bouaghi

Matricule fiscal : 421020000040009 000

Siege social : Route de Constantine, Oum El Bouaghi

Appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales

n° 03/UOEB/BM/2025

Le Recteur de l’université d’Oum El Bouaghi lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales aux fabricants, importateurs et grossistes en équipements scientifiques de laboratoires et ou en équipements informatiques en vue de ” Acquisition des équipements scientifiques et informatiques au profit de la faculté des sciences de la terre et des sciences exactes, faculté de sciences de la terre et de l’architecture et de la faculté des sciences et sciences appliquées de l’université d’Oum El Bouaghi ” allotie en cinq (05) lots :

Lot 01: Equipements scientifiques pour la faculté des sciences exactes et SNV

Lot 02: Equipements informatiques pour le département d’informatique

Lot 03: Equipements scientifiques pour le département de Géologie

Lot 04: Equipements scientifique pour le département de mécanique

Lot 05: Equipement informatique pour le département d’architecture

Le retrait des documents de l’appel d’offres peut s’effectuer ; dès la première parution de cet avis ; auprès du bureau des marchés de l’université qui se trouve au septième (7ème) étage de la tour administrative contre paiement de la somme de trois mille dinars algériens (3 000 DA). Les opérateurs intéressés sont priés de ramener leur cachet afin de signer le registre de retrait des cahiers des charges.

L’offre se compose de trois (03) dossiers : un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Chaque dossier doit être inséré dans une enveloppe séparée et cachetée. Les indications à porter sur chaque enveloppe sont : la dénomination de la société, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention “Dossier de candidature”, “Offre technique” ou “Offre financière”, selon le cas. Ces trois (03) enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention “A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – Appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales n° 03/UOEB/BM/2025, « Acquisition des équipements scientifiques et informatiques au profit de la faculté des sciences de la terre et des sciences exactes, faculté de sciences de la terre et de l’architecture et de la faculté des sciences et sciences appliquées de l’université d’Oum El Bouaghi »

I- Contenu du dossier de candidature :

– une déclaration de candidature (annexe II);

– une déclaration de probité (Annexe I);

– les statuts pour les sociétés;

– les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise;

– les documents permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires :

a) capacités professionnelles

le registre de commerce électronique (et tout document justifiant la nature et la qualité de l’activité)

le numéro d’identification fiscale (NIF)

l’attestation C° 20 de l’année en cours

l’extrait de rôle apuré ou accompagné d’un échéancier de paiement, portant le cachet de non inscrit sur le tableau des fraudeurs

l’attestation de mise à jour CNAS

l’attestation de mise à jour CASNOS

l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2023 ou 2024 pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien

b) capacités financières

les bilans financiers des exercices 2023 et 2024, visés par les services des impôts

l’attestation de solvabilité bancaire de droit algérien, après la date de publication de l’appel d’offres

c) capacités techniques

la liste des moyens humains à engager pour l’exécution du marché, les diplômes des cadres et les attestations d’affiliation valides

la liste des moyens matériels de l’année 2025, dument visées par un huissier de justice pour le matériel non roulant et des copies des cartes grises et certificat d’assurance valide durant la période de la soumission pour le matériel roulant.

Une attestation de bonne exécution d’un projet de même nature et dans le domaine

II- Contenu du dossier de l’offre technique :

– une déclaration à souscrire (Annexe III);

– le cahier des charges comprend : Cahier des Clauses Administratives Générales « CCAG », instructions aux soumissionnaires, Cahier des Prescriptions Techniques « CPT », Cahier des Prescriptions Spéciales « CPS », portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”.

– tout document permettant d’évaluer l’offre technique, entre autre ;

le mémoire technique justificatif, un document rédigé par le soumissionnaire qui doit comporter la qualité de soumissionnaire et la méthodologie d’exécution des prestations, les moyens humains et matériels mobilisés et engagés pour le projet et le planning prévisionnel d’exécution des prestations. Les attestions d’engagement des moyens humains et matériels sont obligatoires.

Les spécifications techniques (catalogues et fiches techniques) des équipements proposés conformément au cahier de charges, doivent être claires. Ils ne doivent pas être vagues et général, mais doivent porter uniquement sur les équipements objet de la proposition et de l’offre.

Le certificat d’origine de l’équipement (pour les équipements scientifiques)

le délai d’exécution (livraison, pose et mise en service) de l’opération.

la durée globale de la garantie (garantie légale + durée supplémentaire proposée par le soumissionnaire)

La durée du service après-vente et de l’assistance technique (proposée par le soumissionnaire)

Les catalogues des offres non retenus peuvent être récupérer par leur propriétaire après l’écoulement légal de la durée de recours

II- Contenu du dossier de l’offre financière :

– la lettre de soumission (Annexe IV);

– le bordereau des prix unitaires (BPU);

– le détail quantitatif et estimatif (DQE);

La durée accordée pour la préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours par référence à la date de la première (1ère) publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics ou sur les presses électroniques. Les offres doivent être déposées au bureau de secrétariat de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres de l’université, qui se trouve au neuvième (9ème) étage de la tour administrative. La durée de la validité des offres est égale à  la durée de préparation des offres augmentée de 90 jours.

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. Le créneau horaire de dépôt des offres est fixé le jour limite de dépôt des offres de huit (08h30) heures et trente munîtes à onze (11h00) heures. L’heure d’ouverture des plis est fixée le jour limite de dépôt des offres à onze (11h00) heures, en salle de réunion de l’administration centrale de l’université d’Oum El Bouaghi (9eme étage). Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires désireux d’y assister aux travaux de la commission lors de la séance d’ouverture des plis.

ANEP 2525007627

 

ACHEVEMENT DE REHABILITATION DE L’UNITE DE STADE DE FOOTBALL

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES SPORTS 

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS De la WILAYA DE IN SALAH 

NIF:001511089002845 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 004 /2025 

 

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ,est lancé en vue de: 

 

OPERATION: SUIVI ET RÉHABILITATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SPORTS (PISCINE SEMI OLYMPIQUE, UNITÉ DE STADE DE FOOTBALL, SALLE SPÉCIALISÉE HASSI LAHJAR, SALLE SPÉCIALISÉE EL BARKA) À IN SALAH 

Les entreprises qualifiées en: 

* PROJET: ACHÈVEMENT DE RÉHABILITATION DE L’UNITÉ DE STADE DE FOOTBALL 

Ouvert à tous les établissements de Réalisation de la construction, qui remplissent les conditions légales d’exercice ,de la profession et les conditions minimales requises 

Il n’est pas possible de participer en groupe. 

Les entreprises intéressées ,peuvent retirer le cahier des charges, auprès de la  direction jeunesse et des sports(Bureau d’investissement et équipements) de la wilaya de IN SALAH.

Les soumissionnaires ,proposeront trois (03) enveloppes, la première enveloppe L1 est destinée à Dossier de candidature. 

La deuxième enveloppe L2 est destinée à l’offre technique.

 la troisième L3 enveloppe ; destinée à l’offre financière. 

Chaque offre, est insérée dans une enveloppe fermée, et ignorante, Indiquant la référence de l’entreprise ,et l’objet de l’appel d’offres, ainsi que la mention «dossier candidature» «offre technique» ou «offre financières» ,selon le cas ,Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée, et anonyme, comportant la mention «à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres- appel d’offres n°……./2025 l’objet de l’appel d’offres» 

OPERATION: Etude, et Suivi et Réhabilitation des Etablissements de la Jeunesses à travers la wilaya 

-L’Enveloppe L4 sous pli ignorant, sera adressée à Monsieur le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de IN SALAH. 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE: 

01- La déclaration de candidature (formulaire ci-joint )+ déclaration d’honorabilité (formulaire ci-joint) 

02- La déclaration de probité dûment remplie et signée et datée par le soumissionnaire 

03- Le soumissionnaire doit certifier dans la déclaration de candidature que (voir la page 05 dans l’offre technique) 

Capacité professionnelles: 

Une copie d’un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le bâtiment/activité principale ou secondaire/classe 02 ou supérieure, valide à la date d’ouverture des plis 

Capacités financières: 

chiffre d’affaire moyen des trois meilleures années des cinq (05) dernières années (2020/2024) (4.000.000.00 DA) justifié par le C20 

Capacités techniques: 

Ressources humaines et matériels et références professionnelles: 

*ressources humaines: 

– ressources humaines: 

– copies des certificats individuels d’affiliation à la cnas et/ou copie d’une liste des travailleurs immatriculés à la cnas /datées de moins de 90 jours ,avant la date de création 

– copie des attestations de réussite aux diplômes ,ou des contrats d’insertion professionnelles des salariés en cours de validité à la date d’ouverture des plis, accompagnées des attestations de réussite et des certificats de travail 

*ressources matérielles: 

– copie de la carte grise indiquant le type du véhicule, ou un justificatif de déplacement valide (ou une copie du contrat de location, le cas échéant, joint à la carte grise, à l’assurance et à la fiche de contrôle technique/le contrat de location doit être présenté, notarié 

– copies des coupons d’assurances du véhicule 

– copie de la carte du contrôle technique périodique des véhicules 

– copie du rapport d’inspection des équipements du huissier de justice, ou du rapport d’évaluation des équipements de l’expert-comptable pour l’année en cours 

*références professionnelles: 

– Copies des certificats des travaux réalisés, signés par un opérateur économique, ou public, de même nature que le projet projets d’aires de jeux du quartier, pour les cinq dernières années 

– plan du travail signé 

– Déclaration d’intégrité (formulaire ci-joint) 

– Statuts de l’entreprise + documents relatifs aux autorisations permettant aux personnes d’engager l’entreprise.

CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE:

1- Déclaration à Souscrire remplie, signée, cachetée ,et paraphée. 

2- Chaque document qui permet d’évaluer l’offre technique 

3- Mémoire technique établie par le soumissionnaire précisant les éléments suivants:une définition précise de l’entreprise / une mention des moyens matériels et humaines 

4- Documents requis pour la notation. les ressources matériels, et humaines alloués au projet, selon les critères spécifiques (article 08 du manuel d’instructions générales pour les entrepreneurs/ si les documents sont si joints en annexes il n’est pas nécessaire de répéter le dossier 

5- Plan d’achèvement des travaux 

6- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté»paraphé , rempli , signé, et cacheté . 

CONTENU DE L’OFFRE FINANCIÈRE:

1- Lettre de soumission remplie, signée, cachetée, et paraphée. 

2- Bordereau des prix unitaires signé, rempli, signé, cacheté, et paraphé. 

3-Devis quantitatif et estimatif signé, rempli, signé, cacheté, et paraphé. 

N.B: 

Tous les documents doivent être remplis, signés, cachetés ,et valides 

Avant de commencer la préparation des offres, le soumissionnaire, doit lire attentivement les termes du contrat, pour se faire une idée claire de ses exigences et de ses obligations. 

Les soumissionnaires ,doivent déposer leurs offres ,le 15ème jour, à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offres sur les quotidiens nationaux ,ou le BOMOP, avant l’heure 13:30. 

L’ouverture des plis des offres candidatures, techniques ,et financières ,se fera le jour même correspondant la date de dépôt des offres, en séance publique à 14H00,au siège de la Direction de la jeunesse et des sports de IN SALAH. 

– Le dépôt des offres, est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13H30. Au cas où le jour de dépôt des offres coïnciderait avec une journée fériée ,ou de repos légal, il se fera le premier jour ouvrable qui suit à la même heure. Toute Offre parvenue en retard ,ou non conforme à la réglementation ,ne sera pas prise en considération. 

Le service contractant ,invite tous les candidats, ou contractants ,à assister à la séance d’ouverture des plis 

La durée de validité des offres ,est fixée à (90) jours, y ajoute la période de préparation des offres.

ANEP N° 2530005004

 

REALISATION DE DEUX PISCINE DE PROXIMITE A OUARGLA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE OUARGLA 

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

N°d’identification fiscale (NIF):99.33.00.19.10.94.26. 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 22 /D.J.S/2025 

 

La Direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya de Ouargla ,lance un avis d’appel  D’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour: 

REALISATION DE DEUX PISCINES DE PROXIMITE A OUARGLA 

LOT 01: RÉALISATION D’UNE PISCINE  DE PROXIMITÉ LOT A HAI BOUZID LOT B:C.E.S 

LOT 02: RÉALISATION D’UNE PISCINE  DE PROXIMITÉ À HAI EL-NASR (GROS OEUVRES ET C.E.S) 

Les entreprises ,qualifiées activité principale Bâtiment ,Ayant la catégorie Quatre (04) et plus pour le lot n°01 ,et la catégorie Cinq (05) et plus pour le lot n°02 ,peuvent retirer les cahiers des charges ,auprès de la direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya de Ouargla ,(Bureau des Marchés) mitoyen d’APC d’Ouargla. 

Le pli du dossier de candidature, et les plis de l’offre technique, et de l’offre financière ,doivent contenir les pièces énumérées dans l’article 07 du cahier des charges: 

Le dossier de candidature ,est inséré dans une enveloppe séparée  et cachetée  et ne contient que la mention suivante: 

«dossier candidature»

Dénomination de l’entreprise 

Appel d’offres N° 22 /D.J.S/2025 

RÉALISATION DE DEUX PISCINES DE PROXIMITÉ À OUARGLA 

LOT 01: RÉALISATION D’UNE PISCINE  DE PROXIMITÉ LOT A HAI BOUZID LOT B:C.E.S 

LOT 02: RÉALISATION D’UNE PISCINE  DE PROXIMITÉ À HAI EL-NASR (GROS ŒUVRES ET C.E.S)

L’Offre technique ,est insérée dans une enveloppe séparée, et cachetée, et ne contient que la mention suivante: 

«Offre technique»

Dénomination de l’entreprise 

Appel d’offres N° 22 /D.J.S/2025 

RÉALISATION DE DEUX PISCINES DE PROXIMITÉ À OUARGLA 

LOT 01: RÉALISATION D’UNE PISCINE  DE PROXIMITÉ LOT A HAI BOUZID LOT B:C.E.S 

LOT 02: RÉALISATION D’UNE PISCINE  DE PROXIMITÉ À HAI EL-NASR (GROS ŒUVRES ET C.E.S)

L’Offre financière ,est insérée dans une enveloppe séparée, et cachetée,et ne contient que la mention suivante: 

«Offre financière» 

Dénomination de l’entreprise 

Appel d’offres N° 22 /D.J.S/2025 

RÉALISATION DE DEUX PISCINES DE PROXIMITÉ À OUARGLA 

LOT 01: RÉALISATION D’UNE PISCINE  DE PROXIMITÉ LOT A HAI BOUZID LOT B:C.E.S 

LOT 02: RÉALISATION D’UNE PISCINE  DE PROXIMITÉ À HAI EL-NASR (GROS ŒUVRES ET C.E.S)

Ces trois enveloppes, sont mises dans une quatrième enveloppe cachetée ,et anonyme, comportant la mention: 

“A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres” 

Appel d’offres N° 22 /D.J.S/2025 

RÉALISATION DE DEUX PISCINES DE PROXIMITÉ À OUARGLA 

LOT 01: RÉALISATION D’UNE PISCINE DE PROXIMITÉ LOT A HAI BOUZID LOT B:C.E.S 

LOT 02: RÉALISATION D’UNE PISCINE  DE PROXIMITÉ À HAI EL-NASR (GROS ŒUVRES ET C.E.S)

Les offres ,doivent être déposées à la Direction de la jeunesse et des sports, sis mitoyen siège APC Ouargla. 

*La durée de préparation des offres ,est fixée à 15 jours, à compter de la première publication de l’avis de l’appel d’offres, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ,et la presse électronique agréées. 

*Le jour de dépôt des offres, est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres ,au plus tard à 12h00 mn, si ce jour coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal ,la durée de préparation des offres, est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

*Les soumissionnaires ,sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis techniques, et financières, aura lieu le même jour à 14H00 ,au siège de la direction de la jeunesse et des sports, sis mitoyen siège APC Ouargla, si ce jour coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres, est prolongée jusqu’ au jour ouvrable suivant. 

Les soumissionnaires, resteront engagés par leurs offres ,pendant la durée de préparation des offres, augmenté de 90 jours ,à compter de la date de dépôt des offres. 

Dans le cas de l’entreprise attributaire du marché, le délai de validité des offres, est prorogé systématiquement d’un mois supplémentaire.

 

ANEP N° 2530005006