Catégorie : Non classé

REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES ET DE LEURS STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT SELON LES LOTS SUIVANTES : LOT N°54

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE DJELFA

DAIRA DE DJELFA

COMMUNE DE DJELFA

N.I.F : 170.1400.1069

AVIS  D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES POUR  La deuxième FOIS N°  04 /2025

Le président de l’APC de la commune de DJELFA lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour  La deuxième fois  pour:

Réhabilitation des écoles primaires et de leurs structures d’accompagnement selon les lots suivantes :

LOT N° : 54

Aménagement Bloc sanitaire + Travaux divers + Aménagement extérieure au primaire DJAID AHMED

Observation :

Les LOTS est destiné aux les entreprises qualifiées titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles catégorie 02 et plus activité principale ” Bâtiments ”

Les entreprises qualifiées titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles catégorie 02  et intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges du bureau: 96 contre paiement de la somme de 5000 DA pour chaque lot non remboursable représentant les frais de reproduction :

Pour l’admission de la participation le dossier doit contenir :

1e enveloppe : Le dossier de candidature contenant les documents suivants :

01-La déclaration de candidature signée ,paraphée et datée

02-déclaration de probité signée ,paraphée et datée.

03- carte immatriculation fiscale ( copie)

04- statut de la société ( copie)

05- extrait de registre de commerce électronique (copie) ( nouvelle immatriculation)

06- extrais de rôle validé (copie)

07- attestation paiement cotisation CNAS /CASNOS / CACO valide ( copie)

08- Le bilan de l’établissement pour des 05 années (2019-2020-2021-2022-2023)visé par service d`impôt ou notaire par un commissaire aux comptes . (copie)

09- Liste des moyens  matériels destiné au projet avec copies des cartes grises et attestations de garantie du matériel roulant. (copie)

10- Les références professionnelles exigées des établissements au cours des cinq dernières années (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) sont attestées par l’attestation des maîtres d’ouvrage pour les montants totaux des travaux réalisés d’un montant égal ou supérieur à : 6 000 000,00 DZD assimilé à ce type de travaux (aménagement, réfection, Bâtiments ou chauffage central). Dans les lots spéciales pour le chauffage central) et ils disposent des moyens matériels et humains nécessaires à leur réalisation, et les montants totaux des travaux réalisés sont égaux

11- la liste du personnel déclaré a la caisse de sécurité sociale avec justificatifs + copie de diplômes

12- certificat de qualification et de classification professionnelles catégorie demandée selon le lot et plus activité principale ” Bâtiments ” ( copie) ou secondaire

13- Décision accordant des avantages fiscaux pour l’exploitation de l’activité de travaux de construction et de tous ouvrages publics (valable pendant l’ouverture)

14- Un document reçu par la banque prouvant la situation financière des établissements

2 ème enveloppe :l’offre technique contenant les documents suivants :

01- déclaration à souscrire signée ,paraphée et datée.

02- le Cahier des charges signé,paraphé et daté avec un mention manuscrite ” lu et approuvé”

03- Memoire technique justificatif signée,  paraphée et datée

 

3ème enveloppe : L’offre financière contenant les documents suivants :

01- Lettre de soumission signée ,paraphée et datée

02- Devis quantitatif et estimatif +BPU avec délai de réalisation  (signés,paraphés et datés)

 

Observation: Tous les documents fournis doivent être valides.

L’offre sera déposée le de dernier jour de la date limite des offres avant 13.30 h auprès du bureau des marchés au siège central de L’APC bureau:96,dans, un pli extérieur fermé ne portant aucune mention et portant trois plis le premier contenant l’offre technique et le deuxième l’offre financier, le troisième le dossier de candidature, le pli extérieur doit porter la mention suivante :

A MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’APC DE LA COMMUNE DE DJELFA/avis d’appel d’offres OUVERT avec exigence de capacités minimales N°:04 /2025

A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE ET DE JUGEMENT DES OFFRES POUR  La deuxième FOIS Pour:

Réhabilitation des écoles primaires et de leurs structures d’accompagnement selon les lots

LOT N° : 54

Aménagement Bloc sanitaire + Travaux divers + Aménagement extérieure au primaire DJAID AHMED

Le délai de la présente avis d’appel d’offres OUVERT est fixé à (10) DIX jours à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Remarque:  le présent avis tient lieu d’une invitation des soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour ouvrable de la date limite du dépôt des offres à 14 h 00 au siége de la commune et si celle-ci coïncide avec un jour férié, elle sera reportée au jour ouvrable suivant .

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 90 jours en plus du délai de la préparation des offres.

 

anep 2516021641

 

TRAVAUX DES BRANCHEMENTS PATRICULIERS,TELEGESTION ,SECTORISATION ET REGULATION DE DISTRIBUTION DE L’AEP AU PROFIT DE L’ALGERIENNE DES EAUX-ADE- EN 09 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE

DE LA WILAYA DE CHLEF

N.I.F : 099002019057818

Deuxième Avis d’appel d’offres national ouvert

avec exigence de capacités minimales

 

Intitulé de l’opération:  Le Parachèvement De Transfert de Gestion de l’AEP Des Communes Vers l’Algérienne Des Eaux.

PROJET : Portant sur les Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF en quinze (15) lots distincts :

 

Le Wali de la wilaya de Chlef, lance un deuxième avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale pour la réalisation du   projet suivant :

Lot N°05 : Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF Commune de TADJENA.

Lot N°06 : Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF Commune d’ TALASSA.

Lot N°07 : Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF Commune d’EL HADJADJ

Lot N°10 : Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF Commune d’OULED BEN AEK

Lot N°11 : Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF Commune d’ABOU EL HASSEN

Lot N°12 : Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF Commune de HERANFA

Lot N°13 : Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF Commune de SIDI ABDERAHMANE

Lot N°14 : : Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF Commune de MOUSSADEK

Lot N°15 : Travaux de Branchements Particuliers, Télégestion, Sectorisation et Régulation de Distribution de l’AEP au profit de l’Algérienne des eaux-ADE- Unité de CHLEF Commune de DAHRA.

ELIGIBILITE DES CONDIDATS

Conditions d’éligibilité du soumissionnaire

Les entreprises admises à soumissionner au présent deuxième avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale doivent avoir les conditions suivantes :

Lots N° 05 et 11:

1.  Une qualification en hydraulique activité principale classée à la catégorie Quatre (04) et plus.

2. Avoir réalisé et où réhabiliter 2000 ml PEHD tout diamètre confondu justifiées par attestations de bonne exécution ou (attestations de maitres d’ouvrage).

3- Ayant au moins 03 engins de terrassement (entre pelle mécanique ou Retro-chargeur), justifiés par la carte grise plus la police d’assurance en cours de validité le jour d’ouverture des plis,

4- Disposant dix (10) ouvriers au moins justifiés par mise à jour CNAS (encadrement non inclus). le jour d’ouverture des plis,

5- Avoir un chiffre d’affaire d’une moyenne de 30 millions de dinars et plus. Moyens financiers justifiés par les bilans des trois meilleurs bilans d’exercice sur les Cinq dernières (2019, 2020, 2021,2022 et 2023), visées par les services des impôts avec l’ajout du document C20.

Lots N°06, 07, 10, 12, 13,14 et 15:

1. Une qualification en hydraulique activité principale classée à la catégorie Trois (03) et plus.

2. Avoir réalisé et où réhabiliter 1000 ml PEHD tout diamètre confondu justifiées par attestations de bonne exécution ou (attestations de maitres d’ouvrage)

3- Ayant au moins 02 engins de terrassement (entre pelle mécanique ou Retro-chargeur), justifiés par la carte grise plus la police

d’assurance en cours de validité le jour d’ouverture des plis,

4- Disposant huit (08) ouvriers au moins justifiés par mise à jour CNAS (encadrement non inclus) le jour d’ouverture des plis,

  • 5-. Avoir un chiffre d’affaire d’une moyenne de 06 millions de dinars et plus. Moyens financiers justifiés par les bilans des trois meilleurs bilans d’exercice sur les Cinq dernières (2019, 2020, 2021,2022 et 2023), visées par les services des impôts avec l’ajout du document C20.

EN CAS D’UN GROUPEMENT MOMENTANE D’ENTREPRISE :

Il suffit que  l’un des membres du groupement momentané doive disposer de la même catégorie du certificat de qualification et classification professionnelle (activités principale en hydraulique mentionné ci – dessus en court de validité a la date de l’ouverture des plis ainsi que les moyens humains, matérielles et les attestations de bonnes exécutions

NB : – l’analyse des offres se fera lot par lot en commençant par le premier lot et les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et peuvent être retenues pour plusieurs lots (au plus 02 lots) par des moyens humaines et matériels sépares.

– Si l’une des conditions minimales d’éligibilités n’est pas respectée l’offre sera rejetée systématiquement lors de l’évaluation des plis.

–  Toutes les entreprises ayant obtenus deux projet et plus auprès de la direction d’hydraulique de la wilaya de Chlef et la moyenne d’avancement physique est de moins ou égale 75℅, l’offre de ces entreprises sera rejetée  systématiquement lors de l’évaluation des plis.

AU TITRE DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

Dossier de candidature comprenant :

  • Déclaration de candidature (renseignée, signée et datée).
  • Déclaration de probité (renseignée, signée, datée et cachetée).
  • Statue pour les sociétés (Photocopie).
  • Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
  • Document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires.

Lot N°05 et 11,:

  1. Capacité professionnelle : Certificat de qualification et classification en cours de validité ayant comme activité principale travaux Hydrauliques catégorie (quatre) 04 et plus.
  • Capacités financières : Avoir un chiffre d’affaire d’une moyenne de 30 millions de dinars et plus. Moyens financiers justifiés par les bilans des Trois meilleurs bilans d’exercice sur les Cinq dernières (2019, 2020, 2021,2022 et 2023), visées par les services des impôts avec l’ajout du document C20.
  1. Capacités techniques : Références professionnelles des dix dernières années, fournies par le service contractant public. Avoir réalisé et où réhabiliter 2000 ml PEHD tout diamètre confondu, justifié par une attestation de bonnes exécutions authentifiée, fournie par un service contractant public.
  2. – Ayant au moins 03 engins de terrassement (entre pelle mécanique ou Retro-chargeur), justifiés par la carte grise plus la police d’assurance en cours de validité.

Lot N ° 06,07,10,12.13,14 et 15:

  1. Capacité professionnelle : Certificat de qualification et classification en cours de validité ayant comme activité principale travaux Hydrauliques catégorie 03 et plus.
  •   Capacités financières : Avoir un chiffre d’affaire d’une moyenne de 06 millions de dinars et plus. Moyens financiers justifiés par les bilans des Trois meilleurs bilans d’exercice sur les Cinq dernières (2019, 2020, 2021,2022 et 2023), visées par les services des impôts avec l’ajout du document C20.
  1. Capacités techniques : Références professionnelles des dix dernières années, fournies par le service contractant public. Avoir réalisé et où réhabiliter 2 000 ml PEHD tout diamètre confondu, justifié par une attestation de bonnes exécutions authentifiée, fournie par un service contractant public.

Ayant au moins 03 engins de terrassement (Retro-chargeur), justifiés par la carte grise plus la police d’assurance en cours de validité le jour d’ouverture des plis.

– L’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 1ère enveloppe  cachetée  sur laquelle seront portées les mentions suivantes :

Deuxième avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales

” Dossier de candidature ”

Dénomination du soumissionnaire.

L’objet de l’avis de l’appel d’offres

Au titre de l’offre technique

Une offre technique comprenant :

  • Déclaration à souscrire (renseignée, signée et  datée) ;
  • Cahier des charges (renseigné, signé, daté et cacheté), portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».
  • Un mémoire technique justificatif comprenant :
  • Les moyens humains et matériels prévus par le soumissionnaire pour la mise en œuvre du projet.
  • Les moyens humains : le personnel à mettre à la disposition du projet doit être nominatif et figurer sur les documents de la CNAS (attestation d’affiliation moins d’une année). Joindre les diplômes des ingénieurs et des techniciens et attestations de travail pour « le conducteur des travaux, et tout le personnel d’exécution ».
  • Les moyens matériels : les moyens matériels à mettre à la disposition du chantier doivent être justifiés par un PV d’huissier de justice daté de moins d’une année ou facture d’achat pour le matériel fixe, et carte grise plus police d’assurance en cours de validité pour le matériel roulant, ainsi que le contrôle technique en cours de validité pour les camions.
  • La méthodologie suivie pour la réalisation des travaux et l’aménagement du chantier. (voir annexe mémoire technique)
  • Documentation technique du matériel proposé
  • Planning des travaux.
  • Plan de charge de l’entreprise.

L’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 2ème enveloppe, cachetée  sur laquelle seront portées les mentions, ci-après :

 

Deuxième avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales

” Offre Technique ”

Dénomination du soumissionnaire.

L’objet de l’avis de l’appel d’offres

  • Au titre de l’offre financière :
  • 01 – La lettre de soumission, jointe en annexe, renseignée, datée et signée,
  • 02 – Le bordereau des prix unitaires (B.P.U), daté et signé,
  • 03 – Le détail quantitatif et estimatif (D.Q.E), daté et signé.
  • 04 – la décomposition du prix global et forfaitaire ( DPGF )
  • L’ensemble des pièces énumérées, ci-dessus, devront être ensuite insérées dans une 3ème enveloppe, cachetée  sur laquelle seront portées les mentions, ci-après :

 

Deuxième avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales

” Offre financière ”

Dénomination du soumissionnaire.

L’objet de l’avis de l’appel d’offres

Durée de préparation des offres

La durée de préparation des offres est de vingt et un (21 jours) à compter de la date de la 1ere publication de l’appel d’offre, si ce dernier jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation et dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, à même heure.

 

Lieu de dépôt des offres

  • Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

LA  DIRECTION DE l’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE CHLEF

NOUVELLE CITÉ ADMINISTRATIVE, HAY ZEITOUNE – CHLEF.

Tél : 044 35 27 56 ;  Fax : 044 35 27 65 ;

Email : dhwchlef_dz@yahoo.fr

Date et heure de  dépôt  des offres

La date et heure de  dépôt  des offres sera le dernier jour de préparation des offres à Quatorze heures (14 h 00).

Date et heure d’ouverture des offres

La date et heure d’ouverture des offres sera le dernier jour de  préparation des offres  à Quatorze heures (14 h 00).

Validité des offres :

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois conformément aux dispositions de l’article 98 du décret Présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Forme et présentation de l’offre

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme  (couleur marron) , comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – l’objet de l’appel d’offres ».

Les soumissionnaires sont invités à participer à la séance d’ouverture des plis.

 

Anep 2516021637

 

 

ACQUISITION DE DIVERS EQUIPEMENTS AU PROFIT DES SERVICES DE LA DGSN RELEVANT DE LA COMPETENCE DU SERVICE REGIONAL DES FINANCES ET DE L’EQUIPEMENT DE BECHAR EN 06 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

SERVICE REGIONAL DES FINANCES ET DE L’EQUIPEMENT / BECHAR

Numéro d’Identification Fiscale : 40.800.200.300.8094

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°02/2025

 

La Direction Générale de la Sûreté Nationale / Service Régional des Finances et de l’Équipement de Béchar, lance Un appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/2025, pour avoir un marché à commande d’une (01) année renouvelable pour trois (03) ans, ayant pour objet Acquisition de divers équipements au profit des services de la DGSN, relevant de la compétence du service régional Des finances et de l’équipement de Béchar. Répartis en six (06) lots distincts. Cet appel d’offres est adressé à toute personne physique ou morale, remplissant les conditions dictées par le cahier des charges ci-dessous mentionné :

– Lot N°01 : Acquisition climatiseurs et bain d’huile (Ets Production)

– Lot N°02 : Acquisition bureautique et ameublement (Ets Production- commerce en gros)

– Lot N°03 : Acquisition papeterie (Ets Production- commerce en gros)

– Lot N°04 : Acquisition fourniture de bureau (Ets Production- commerce en gros)

– Lot N°05 : Acquisition détergent et maintenance (Ets Production- commerce en gros)

-Lot N°06 : Acquisition équipements collectifs et ustensiles de cuisine (Ets Production- commerce en gros)

Les soumissionnaires peuvent soumissionner et bénéficier d’un (01) ou plusieurs lots selon les moyens dont ils disposent et peuvent être attributaire pour les lots choisis.

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres, peuvent se rapprocher du Service Régional des Finances et de l’équipement de Béchar, situé à : Route Béchar Djedid- Gharassa – Béchar, en vue de retirer le cahier des charges, sur présentation d’une demande de participation et le paiement de la somme non remboursable du 3000,00 DA (Trois Mille Dinars Algérien.)

L’offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière, ces derniers doivent être présentés de la manière suivante :

1)- Dossier de Candidature :

Une déclaration de candidature, (selon modèle joint), remplie, signée, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire.

Une déclaration de probité, (selon modèle joint), remplie, signée, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire.

Copie du statut principal de l’entreprise et ses modifications concernant les personnes morales.

Documents relatifs à la délégation des personnes obligés devant le service contractant jusqu’à la signature du marché si nécessaire.

– Copie de registre commerce électronique concernant l’activité.

– Copie du résultat financier des trois dernières années (2021-2022-2023) concernant les établissements n’ayant pas accompli trois (03) années d’activités, les résultats des années d’activité effective doivent être présentés.

– Copie d’un certificat d’Origine algérien du produit proposé délivré par la Chambre de Commerce et d’industrie pour le lot N°01, les lots : 01, 02, 03, 04, et 05, le cas échéant.

– Copie du certificat de conformité aux spécifications et caractéristiques techniques des climatiseurs, délivré par un organisme national de control agréé.

– Copie d’un certificat de domiciliation ou solvabilité bancaire.

2)- L’Offre Technique :

– Une déclaration à souscrire, (selon modèle joint), remplie, signée, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire. Le soumissionnaire/candidat qui participe à plus d’un lot doit présenter une déclaration à souscrire pour chaque lot séparément.

Note technique justificative, (selon modèle joint), remplie, signée, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire.

– La dernière page du Cahier des charges contient le terme manuscrit (lu et approuvé).

– Certificat de soumission pour le lot sélectionné (selon modèle joint) rempli, signé, et cacheté.

* Certificat de délai de livraison pour le lot sélectionné (selon modèle joint) rempli, signé, et cacheté.

– Certificat de délai de garantie pour le lot sélectionné (selon modèle joint) rempli, signé, et cacheté.

– La fiche technique de lot sélectionné signée, et cachetée de la part du soumissionnaire.

– La liste des échantillons de lot sélectionné signée, et cachetée de la part du soumissionnaire.

3)- L’Offre Financière :

La lettre de soumission, (selon modèle joint), remplie, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire. Le soumissionnaire/candidat qui participe à plus d’un lot doit présenter une déclaration à souscrire pour chaque lot séparément.

Le bordereau des prix unitaires (selon modèle joint) rempli, signé, paraphé, cacheté et daté de la part du soumissionnaire.

Le détail quantitatif et estimatif (selon modèle joint) rempli, signé, paraphé, cacheté et daté de la part du soumissionnaire.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des trois enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou «  offre financière », selon le cas.

Ces enveloppes sont mis dans un autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention suivante :

– A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS

ET D’ÉVALUATION DES OFFRES –

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°02/2025 CONCERNANT L’ACQUISITION DE DIVERS EQUIPEMENTS AU PROFIT DES SERVICES DE LA DGSN RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU SERVICE RÉGIONAL DES FINANCES ET DE L’ÉQUIPEMENT DE BÉCHAR.

La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours, à compter de la date de la première publication de l’avis de l’appel d’offres sur le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics.

Le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres, et si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Limite de dépôt des offres est fixée de : huit heurs du matin 08h00mn à midi 12h00mn.

La réunion d’ouverture des plis se tiendra le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h00m, et si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les offres resteront valables pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de quatre-vingt-dix (90) des jours, à partir de la date d’ouverture des plis.

ANEP N° 2516021594

 

 

 

TRVX D’EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT DU GISEMENT SITUE AU LIEUDIT HMAR KHADDOU SIDI LADJAAL WILAYA DE DJELFA POUR UNE DUREE DE QUATRE (04) ANNEES

Posted on by YACINE NEDJAI

COSIDER/CARRIERES

Entreprise Publique Economique EPE / SPA

Filiale du Groupe Cosider

Zone d’activité de Dar-El-Beida BP 65 F Dar-El- Beida. Alger, Algérie

Capital social: 745 500 000 DA

NIF: 0000 1600 1436 218

AVIS D’APPEL D’OFFRES

NATIONAL RESTREINT N° 054/DG/25K

La société COSIDER/Carrières lance un appel d’offres national restreint portant sur :

TRAVAUX D’EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT DU GISEMENT SITUE AU LIEUDIT HMAR KHADDOU, SIDI LADJAAL, WILAYA DE DJELFA POUR UNE DUREE DE QUATRE (04) ANNEES.

Le présent appel d’offres national restreint s’adresse aux entreprises ayant une expérience supérieure ou égale à 10 ans dans le domaine d’exploitation de carrières ayant réalisé une production en fractions classiques, minimum de 1 000 000 Tonnes/an.

Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges à l’adresse ci-dessous, contre un paiement de vingt mille (20 000,00) DA auprès de la Direction des Finances et Comptabilité, sise à la Zone d’activité de Dar El Beida, Alger.

Les offres constituées de tous les documents exigés dans le cahier des charges, devront être présentées en deux exemplaires (original + copie) sous deux enveloppes distinctes fermées et portant le cachet humide, ainsi que la mention correspondante “Offre technique” ou ” Offre financière”, selon le cas. Ces deux enveloppes doivent être insérées dans une troisième enveloppe qui devra être obligatoirement fermée et anonyme et ne porter que la mention suivante :

“SOUMISSION À NE PAS OUVRIR”

COSIDER CARRIÈRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°054/DG/25K

TRAVAUX D’EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT DU GISEMENT.

SITUE HMAR KHADDOU, SIDI LADJAAL, WILAYA DE DJELFA

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

COSIDER Carrières

Secrétariat de la Commission d’Ouverture des Plis

Zone d’activité de Dar El Beida

BP 65 F Dar El Beida Alger-Algérie

La date limite de dépôt des offres est fixée à Vingt (20) jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres sur la presse nationale ou dans le BOMOP.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

ANEP N°2516021586

 

REALISATION DE 03 CLASSES+BLOC SANITAIRE+BLOC ADMINISTRATIVE+CLOTURE ET AMENAGEMENT INTERIEUR AU NORD DE VILLE

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE DJELFA

DAIRA DE HASSI BAHBAH

COMMUNE DE HASSI EL EUCH

N.I.F: 0984117165149025

DEUXIÈME AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°04/2025

La Commune de Hassi El Euch lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour Réalisation de 03 Classes + Bloc Sanitaire + Bloc

Administrative + clôture et aménagement intérieur au nord de la ville

Les entreprises titulaires d’un certificat de qualification et de classification professionnelles de catégorie 04 ou plus activité principale TRAVAUX Bâtiment avec présentation au moins une attestation de bonne exécution des travaux dans le domaine de travaux bâtiment durant Les Trois dernières années égale ou sup à 15.000.000.00 Da et une Moyenne du bilan financier pour les Trois derniers années égale ou sup à 20.000.000.00 Da.

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marches commune de Hassi El Euch contre paiement de la somme de 4.000.00 DA non remboursable auprès du trésorier inter communale de Hassi Bahbah

Tout soumissionnaire doit présentes son offre dans un enveloppe principale bien fermé et cachetées comporte la mention à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ‘appel d’offres N : ….. L’objet de l’appel d’offres’

Le dossier de candidature. L’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise .la Référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention’ dossier de candidature’.’ Offre technique’. Ou ‘offre financier selon le cas Ces enveloppes contiennent des documents qui diffèrent d’une enveloppe à l’autre ils sont les suivants :

1) Offre de la candidature :

Déclaration de la candidature (cachée et datée et paraphée).

Certificat de qualification catégorie demandé.

La loi fondamentale de de l’entreprise (s’il existe)

La déclaration de probité (cachée et datée et paraphée)

Moyens Matériels.

Moyens humains.

Références de l’entreprise des années demandées.

Bilan financier des années demandées

Planning des travaux (cachée et datée et paraphée).

DEPOT des comptes sociaux valide.

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires ou le cas échéant des sous -traitants.

Quittance de paiement

2) Offre technique :

Le cahier des charges portant a la dernière page.

La mention manuscrite – lu et accepté-

La déclaration à souscrire

Mémoire technique de justification

3) Offre financière :

Lettre de soumission +BPU +Devis

L’offre devra être déposé dans les délais requis à l’adresse ci-après :  bureau de secrétariat de la commune de Hassi El Euch

La durée de préparation des offres est fixée à 07 jours, La date de dépôt des offres est fixée au 7ème jour de 8 h à 12 h qui court à partir de la première publication de l’avis d’appel d’offres dans l’un des quotidiens nationaux ou le BOMOP, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt est reportée jusqu’au jour ouvrable suivant,

L’ouverture des plis des offres techniques et financières se fera en séance publique el aura lieu le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres à 14 h au siège de la commune de Hassi El Euch.

La durée de validité des offres est fixée à 97 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

 

ANEP N° 2516021636

 

 

 

TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET REMISE EN ETAT DU RESEAU ECLAIRAGE A TAMENFOUST

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

PREMIERE REGION MILITAIRE

CHAHID AHMED BOUGARA

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°: 81/2025/A1

 

Le Ministère de la Défense Nationale, lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour :

– Travaux de parachèvement et remise en état du réseau d’éclairage à Tamenfoust.

Les entreprises et sociétés de droit algérien intéressées par le présent avis peuvent se présenter au siège de la: Première Région Militaire, Sise à : Route de Chiffa – Blida, pour retirer le cahier de charge contre paiement de la somme de Cinq Mille Dinars Algériens (5 000.00 DA), au niveau de la trésorerier de la wilaya de Blida, au compte n° 201.007.07.10 intitulé «produit divers du budget de l’Etat ».

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants :

– Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité;

– Une lettre d’accréditation, délivrée par le candidat à la soumission;

-Une copie du registre de commerce de la société avec code électronique ;

-Une copie originale du bon de versement de la somme citée-ci-dessus.

Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront être scindées en trois (03) parties :

1-Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis dans le cahier des charges;

2-Une offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges;

3-Une offre financière comprenant les documents requis par le cahier des Charges.

Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée de celle des offres techniques et financier anonyme et comportant sur l’extérieure la mention:

« Dossier de candidature » Appel d’Offre National Ouvert N° : 81/2025 /A1

Les offres (techniques et financières) sont insérés dans (02) enveloppes séparées, anonymes et fermées, indiquant sur l’extérieur de chacune, respectivement les mentions:

« Offre technique -A ne pas ouvrir -Appel d’Offre National Ouvert » N° 81/2025/A1

«  Offre financière -A ne pas ouvrir -Appel d’Offre National Ouvert » N° 81/2025/A1

Les enveloppes renfermant le dossier de candidature, les offres techniques et financières doivent parvenir dans un pli fermé à l’adresse ci-après:

Direction Régionale des Finances/Première Région Militaire

Commission de Réception des Soumissions et d’Ouverture des Plis de Candidatures

BP n°: 64 A/Terre 01 – Blida

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention :

Soumission à ne pas ouvrir

Avis d’Appel d’Offre National Ouvert N°: 81/2025/A1

Les soumissions doivent être adressées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, avant la date limite de dépôt 28/07/2025 à 09H30 correspondent au dernier jour ouvrable de la durée dépôt des offres et ouverture des plis de candidature.

La durée de préparation des offres est fixée à (30) jours à compter de la première date de publication.

La date d’ouverture des plis est fixée dans le cahier des charges.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours, égale à celle de préparation des offres fixée dans le cahier des charges.

Anep 2516021593

 

 

AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX DES CHEMINS A TRAVERS LES VILLAGES : IMOUSSATHENE SUR 600 ML TIGHILT N’ZATHAR SUR 600 ML ET AIT MOH OUSAID SUR 800 ML

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU

DAIRA DE MAATKAS

COMMUNE DE MAATKAS

NIF : 15290010101

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 01/2025

La commune de Maâtkas lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour ;

Réalisation des travaux du projet ; Aménagement et revêtement en béton bitumineux des chemins à travers les villages : IMOUSSATHENE Sur 600ML, TIGHILT N’ZATHAR Sur 600ML et AIT MOH OUSAID Sur 800ML.

Le présent avis d’appel d’offres est adressé aux entreprises publiques et privées justifiant les conditions d’éligibilités suivantes :

Etant Régulièrement inscrit au registre de commerce.

Ayant un certificat de qualification et de classification en travaux publics activité principale, catégorie supérieure ou égale à 04.

Ayant un chiffre d’affaire moyen de 20 millions de dinars ou plus durant les 05 dernières années.

Ayant réalisé au moins 05 km ou 4 500 Tonnes de revêtement en Béton Bitumineux dans un seul projet ou cumul de projets durant les 05 dernières années, justifiées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d’ouvrages publics.

Peuvent retirer le dossier d’appel d’offres, auprès du bureau des marchés de la Commune de Maâtkas, Daira de Maâtkas, Wilaya de Tizi Ouzou.

Pour un montant de 4 000,00 DA non remboursable et il sera payé auprès du trésorier inter communale de Maâtkas qui sont les frais d’impression cahier des charges.

Les offres doivent être présentées en trois (03) offres distinctes.

Le contenu du dossier de soumission :

A- Dossier de candidature, comprenant :

Déclaration de candidature jointe en annexe dûment remplie, signée et cachetée et datée, par le soumissionnaire ou son mandataire

Déclaration de probité jointe en annexe dûment remplie, signée et cachetée et datée, par le soumissionnaire ou son mandataire

Statut pour les sociétés

Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager par l’entreprise,

Certificat de qualification et de classification en cours de validité.

03 meilleurs Bilans des 05 dernières années, approuvés par les services des impôts et références bancaires,

Références professionnelles du soumissionnaire (attestations de bonne exécution) délivrées par le maître de l’ouvrage public.

N.B: Conformément à l’article 69 du décret présidentiel 15.247 du 16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.

B- Une offre technique, comprenant :

– Déclaration à souscrire remplie, signée, cachetée et datée, par le soumissionnaire ou son mandataire

– Le planning et le délai de d’exécution.

– Liste des moyens matériels à mettre à la disposition du projet, dûment justifiés par les cartes grises et assurances pour le matériel roulant et les factures d’achat pour les autres ou PV de l’huissier de justice.

– Liste des moyens humains justifiés par les affiliations CNAS, CASNOS, diplômes et certificats de travail.

– Mémoire technique justificatif joint en annexe, rempli, signé, cacheté et daté, faisant ressortir la méthodologie de travail à adopter par rapport à la réalisation du projet.

Plan de charge joint en annexe remplie, signé, cacheté et daté, par le soumissionnaire ou son mandataire dument habilité sur les pièces

Cahier des charges dûment renseigné, paraphé et signé et daté, par le soumissionnaire ou son mandataire dument habilité sur les pièces et revêtu de la mention manuscrite «lu et accepté».

Quittance de paiement,

C- Une offre financière, comprenant :

La lettre de soumission renseignée, signée, cachetée et datée, par le soumissionnaire ou son mandataire dument habilité sur les pièces.

Les bordereaux des prix unitaires renseignés, signés, cachetés et datés par le soumissionnaire ou son mandataire dument habilité sur les pièces.

Détail quantitatifs et estimatifs, renseignés, signés, cachetés et datés, par le soumissionnaire ou son mandataire dument habilité sur les pièces.

Le soumissionnaire ou son mandataire dument habilité sur les pièces devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions. Modèles, termes et spécifications figurant au cahier des charges.

-Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres, ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre technique » et « Offre financière ».

Ces enveloppes sont mises dans L’enveloppe fermée extérieure anonyme ne devra pas comporter que la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2025

Aménagement et revêtement en béton bitumineux des chemins à travers les villages : IMOUSSATHENE Sur 600ML, TIGHILT N’ZATHAR Sur 600ML et AIT MOH OUSAID Sur 800ML.

Les offres doivent être déposées auprès du bureau des marchés de la commune dans un délai de quinze (15) jours à partir de à la date du premier affichage de l’avis d’appel d’offre dans le BOMOP ou la presse nationale avant 10h 00 mn.

Les soumissionnaires sont invités à participer à l’ouverture des plis des dossiers de candidature, des offres techniques et financière en séance publique qui aura lieu au siège de la commune à la même date correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres à 10h 30mn.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi et samedi), la séance d’ouverture des plis sera faite le jour suivant à la même heure des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant la durée de 105 jours augmentée du délai de préparation des offres et ce à partir du dernier jour de dépôt des offres.

ANEP N°2516021635

 

ACQUISITION ET LA MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION SOFTWARE “ITSM”AVEC PRESTATIONS DE SERVICES D’ETUDE,DE CONCEPTION ,D’INTEGRATION, D’INSTALLATION ,DE DEPLOIEMENT,TESTS DE TOUS LES MODULES,DE TRANSFERT DE COMPETENCE,DE GARANTIE,DE SUPPORT TECHNIQUE ET DE FORMATION

Posted on by YACINE NEDJAI

ATM Mobilis EPE-SPA 

NIF: 000316096228742 

Quartier d’Affaires d’Alger îlot 05, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar Alger 

APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL RESTREINT

N°13/06/ATM/DG/DVALP/DPMGC/25 

ATM Mobilis lance un Appel d’Offres National et International Restreint pour : 

« L’acquisition et la mise en place d’une solution software « ITSM » avec prestations de services d’étude, de conception, d’intégration, d’installation, de déploiement, Tests de tous les modules, de transfert de compétence, de garantie, de support technique et de formation ». 

La participation au présent appel d’offres national et international restreint est réservée aux éditeurs et/ou intégrateurs de solutions informatique ayant au moins une référence dans le domaine ITSM. 

Les soumissionnaires doivent obligatoirement fournir les documents justificatifs de leurs qualifications ou tout autre document probant attestant de cette qualité. 

Il est précisé que le groupement d’entreprise n’est pas autorisé à soumettre une offre dans le cadre du présent appel d’offres. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges muni d’une demande établie sur papier en-tête ainsi qu’une copie du registre de commerce ou tout document équivalent à l’adresse ci-après : 

ATM Mobilis 

Direction Générale 

Direction Passation des Marchés et Gestion des Contrats 

5ème étage, Bureau 510 

Quartier d’Affaires d’Alger îlot 05, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar – Alger 

Algérie

Le retrait du cahier des charges nécessaire à la présentation des offres, se fait contre paiement de la somme de cinq-mille dinars algériens (5 000 DA) ou son équivalent en devise (Euro ou Dollar USD) pour les entreprises étrangères. 

Le paiement se fera auprès de la BNA EL MOHHAMADIA situé au niveau d’Algérie Télécom. 

En Dinars algérien au compte n° 001.00648.0300.000.002/39 

En Euro au compte n° 001.00648.0310.000.003/02 

En Dollars au compte n° 001.00648.0310.000.004/96 

Les offres (technique et financière) constituées des documents exigés dans l’article l’offre » du cahier des charges, doivent être (original) + format électronique, dans des enveloppes séparées et cachetées et devront être insérés dans une seule enveloppe externe fermée, cachetée et non identifiable, comportant la mention suivante : 

 

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR

Appel d’Offres National et International Restreint 

N° 13/06/ATM/DG/DVALP/DPMGC/25 

Objet : «  L’acquisition et la mise en place d’une solution software « ITSM » avec prestations de services d’étude, de conception, d’intégration, d’installation, de déploiement, Tests de tous les modules, de transfert de compétence, de garantie, de support technique et de formation » 

(À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis) 

Tout soumissionnaire devra présenter avec son offre une caution de soumission selon les conditions prévues dans l’article 10 « caution de soumission » dans le cahier des charges, les offres doivent parvenir à l’adresse sus indiquée. 

La durée de préparation des offres est de soixante (60) jours calendaires à compter de la date de la première parution de l’avis de l’appel d’offres dans la presse.

La date de dépôt et d’ouverture des plis aura le même jour avant 13h30 (heure locale). 

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 

Les soumissions qui parviendront après la date de dépôt des plis ne seront pas prises en considération. 

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui aura lieu le jour même à 13 h30 (heure locale) à l’adresse précitée. 

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant une période de Cent quatre-vingt (180) jours calendaires à compter de la date d’ouverture des plis. 

ANEPN° 2516021591

 

RENOVATION DE COLLECTEUR PRINCIPAL D’ASSAINISSEMENT DE VIEUX TOLGA SUR LA TRANCHE RELIANTE LA ZAOUIA OTMANIA A AIN BEN TARCHA

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BISKRA

DAIRA DE TOLGA

COMMUNE DE TOLGA

CODE FISCAL MF 095607219105234

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 07/C.T/2025.

Le président de l’assemblée populaire communale de Tolga Siège Boulevard Si El Haouas lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales suivant l’articles n° 39 de la loi n° 12-23 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics pour la réalisation de projet

RENOVATION DE COLLECTEUR PRINCIPAL D’ASSAINISSEMENT DE VIEUX TOLGA SUR LA TRANCHE RELIANTE LA ZAOUIA OTMANIA À AIN BEN TARCHA.

Les entreprises qualifiées Troisième (03) Catégorie et plus Spécialité activité principale hydraulique (assainissement) intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau de marchés publics de l’A.P.C de Tolga contre paiement d’un montant de 15.000,00 DA (Quinze Mille dinars algériens) comme droits de l’impression auprès de receveur de la commune et secteur sanitaire de TOLGA.

Les offres doivent comporter Trois (03) Dossiers Le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou «offre financière» selon le cas Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme. Comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres -appel d’offres n° 07/C.T/2025 l’objet de l’appel d’offres conformément à article N° 67 du décret présidentiel N° 15/247 dul6/09/2015 y compris l’organisation des marches publics et les autorisations d’utilité public.

Le dossier de candidature contient :

 

1-Une déclaration de candidature 4-Les documents relatifs aux pouvoirs à les personnes qui sont gagent pour les entreprises
| 2-Une déclaration de probité 5-Moyen financiers justifiés par les bilans et les références bancaires sous les années 2022-2023-2024
3-Les statuts pour les sociétés

 

 6-Liste des moyens humains approuvée par la CNAS + déclaration individue

 

– l’offre technique contient :

1- Une déclaration à souscrire

 

 4-Certificat de qualification et de classification (portant les indices de l’activité principal suivant le degré demande dans l’offre)
2- Un mémoire technique justificatif

 

 5-Certificats de projets similaires réalisés
3-Liste des moyens matériels avec la présentation des justifications (copies des cartes grises et les copies d’assurances) 6-Le cahier des charges remplie daté et signée et cachée dans tous les lieux et les pages destinés par le soumissionnaire. Portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

 

-L’Offre financière contient :

-1/ La lettre de soumission

-2/ Bordereau des prix unitaires

3/ Devis quantitatifs et estimatifs

4/Délai d’exécution.

5/ planning d’exécution

Le dépôt des offres auprès du secrétariat de président de l’A.P.C est fixé dans le 10ème jour à partir de la première parution de l’annonce dans un des journaux quotidiens nationaux en arabe ou langues étrangères (Français) ou le BOMOP mais Si Ce Jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant .L’ouverture des plis se déroulera dans le même jour à 14:00 H cette annonce est considérée comme invitation aux participants pour assister à la séance d’ouverture. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours + la Durée de préparation des offres 10 jours à partir du premier jour de l’annonce.

 

ANEP N° 2516021626

 

 

 

REHABILITATION DU CW N°06 DU PK 75+000 AU PK 90+000 SUR 15 KM

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA D’ILLIZI

NIF : 099033019000632

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXGIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° : 20/2025

La Direction des Travaux Publics de la Wilaya d ’Illizi lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales portant sur:

Projet : réhabilitation du CW n°06 du Pk 75+000 au Pk 90+000 Sur 15 km

      Cet appel d’offres s’adresse aux entreprises répondent aux conditions d’éligibilités suivantes :

  • Être titulaire d’un certificat de qualification et de classification professionnelle Activité principale
    Travaux Publics catégorie Cinq (05) ou plus en cours de validité.
  • Qui ne dispose pas d’un projet en retard ou ayant des mises en demeures à cause des retards   Ou
    Résiliation avec la DTP d’Illizi
  • N’ayant pas deux projets ou plus en cours de réalisation ou en cours d’attribution avec la DTP
  • Un chiffre d’affaires moyen de 80 000 000.00 DA de l’ensemble des trois (03) meilleurs années
    parmi les cinq (05) dernières années (2019-2020-2021-2022-2023) et C20 des mémés années
  • Qui a réalisé des travaux de route (RN, CW, CC) qui contient une quantité égale ou plus de 35.000 m2  )d’enduit superficiel ou Revêtement en enrobé à froid) ou d’une quantité égale ou plus 15.000 T de Revêtement en béton bitumineux, les entreprises doivent justifiés par une attestation d’exécution avec (intitulé, montant, délais, consistance physique…) délivrées par un maitre d’ouvrage public (pas de sous-traitance) appuyer par un PV de réception définitif et un DGD.
  • Visite de site obligatoire sanctionné par un PV Avec Le Service Contractant
  • Il n’est pas prévu de groupement dans cet appel d’offre

     Le dossier relatif à cet appel d’offres doit être retiré auprès de la « Direction des Travaux Publics de la wilaya d’Illizi – Nouvelle Zone Urbaine

      Les offres sont composées de « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière »

  1. Dossier de candidature
N° Désignation du document
1 Déclaration de candidature remplie, signée et visée
2 Déclaration de probité remplie, signée et visée
3 Copie des statuts de l’entreprise concernée
4 Certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie 05 ou plus, activité principale en travaux publics, en cours de validité à la date d’ouverture des plis
5 Copie du registre de commerce électronique
6 Bilans financiers des trois (03) meilleures années parmi les cinq dernière années (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023) +  C20 des mêmes années
7 Copie de la carte d’identification fiscale
8 Liste des moyens matériels affectés au projet : preuves de propriété (cartes grises ou récépissés de dépôt) + attestations d’assurance valides, et liste du matériel non roulant dressée par un huissier de justice, un expert ou un commissaire aux comptes datée de l’année en cours
9 Liste des ressources humaines mobilisées pour le projet, justifiée par des attestations de réussite, certificats de travail, et certificats d’affiliation à la sécurité sociale pour l’année en cours
10 Copie de l’extrait de rôle (impôts) en cours de validité, accompagné d’un tableau d’échéancier en cas de dettes
11 Copie des attestations de régularité des cotisations (CNAS, CASNOS, CACOBATPH), en cours de validité
12 Copie du certificat de dépôt des comptes sociaux pour les entreprises concernées 2024
13 Références professionnelles de l’entreprise accompagnées d’attestations de bonne exécution signées par le maître d’ouvrage publics , précisant la nature des travaux, la durée d’exécution et le montant avec PV de réception définitif et DGD
14 Planning d’exécution

2-L’offre technique

01 La déclaration à souscrire établie conformément au modèle réglementaire dûment remplie et signée
02 Le mémoire technique justificatif dûment remplie et signée
03 Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite ” lu et accepté
04 Visite de site sanctionné par un PV Avec Le Service Contractant

3-L’offre financière

01 La lettre de soumission dûment remplie et signé
02 Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé ;
03 Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli et signé ;
04 Sous détail des prix daté, signé et cacheté

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière et seront insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la références et l’objet de l’appel d’offre, ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique », « offre financière », ces enveloppes sont misent dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXGIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° : 20/2025

Projet : réhabilitation du CW n°06 du Pk 75+000 au Pk 90+000 Sur 15 km

 Elles doivent être déposées à la Direction des Travaux Publics de la Wilaya d’Illizi.

La durée de préparation des offres est fixée quinze (15) jours à partir de la première parution du présent avis au BOMOP ou dans les quotidiens nationaux.

Le jour et l’heure de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de 08H00 à 14H00 soit le :……………………. Si ce jour coïncide avec un jour férie ou un jour de repos légal la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant de 08H00 à 14H00.

L’ouverture des plis se fera, en séance publique le même jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14.30H au siège de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya d’Illizi. En présence des soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.

  Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de préparation des offres augmenté de 90 jours  à partir de la date de dépôt des offres.

anep 2516021516