Catégorie : Non classé

REALISATION DE TRAVAUX D’ETANCHEITE (TYPE NORD) DE REHABILITATION,D’AMENAGEMENTS ET DE REFECTION DES STRUCTURES DE L’UNIVERSITE MOHAMED TAHRI A BECHAR SUITE AUX INTEMPERIES DE SEPTEMBRE 2024

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE TAHRI Mohamed BECHAR

NIF : 098608019033424

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°06/U.T.M.B/2025

INTITULÉ : Étude, suivi et réalisation de travaux de réhabilitation, d’aménagements et de réfection des structures de l’université Mohamed TAHRI à Béchar suite aux intempéries de septembre 2024

OPÉRATION : E 049 24 03 24 / UTMB/2025 – 01

L’Université Tahri Mohamed Béchar, représentée par M. le Recteur, lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales pour :

Réalisation de travaux d’étanchéité (TYPE NORD), de réhabilitation, d’aménagements et de réfection des structures de l’université Mohamed TAHRI à Béchar suite aux intempéries de septembre 2024

En 9 lots :

Lot 01 : Travaux d’étanchéité des blocs pédagogiques
Lot 02 : Travaux d’étanchéité du bloc pédagogique d’architecture
Lot 03 : Travaux d’étanchéité des blocs administratifs
Lot 04 : Travaux d’étanchéité des blocs laboratoires
Lot 05 : Travaux d’étanchéité des blocs pédagogiques – FSECG
Lot 06 : Travaux d’étanchéité des blocs administratifs – FSECG
Lot 07 : Travaux d’étanchéité des blocs pédagogiques – FSHS
Lot 08 : Travaux d’étanchéité des blocs administratifs – FSHS
Lot 09 : Travaux d’étanchéité des galeries

NB :
Les entreprises peuvent soumissionner pour un (01) ou deux (02) lots au maximum et ne peuvent être attributaires que d’un seul lot. Le non-respect de cette condition implique le rejet de la soumission.

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres doivent disposer des conditions d’éligibilité suivantes :

A/ CAS DE SOUMISSION SEULE :

1- Capacités professionnelles : Avoir un certificat de qualification et classification professionnelles, activité principale en travaux bâtiment, de catégorie « III » et plus.

2- Capacités financières : Avoir un chiffre d’affaires moyen supérieur ou égal à 20.000.000,00 DA, calculé sur la base des bilans financiers moyens des trois (03) dernières années (2021 à 2023) ou (2022 à 2024), certifiés par les services des impôts ou par un CN20 délivré par les impôts.

3- Références professionnelles : Avoir au moins quatre (04) attestations de bonne exécution dans le domaine du bâtiment ou de travaux similaires, délivrées par des maîtres d’ouvrages publics durant la période de 2015 à 2025.

B/ CAS DE SOUMISSION DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES :

Les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, doivent s’engager sous la forme de groupement momentané solidaire, c’est-à-dire que chacun des membres du groupement est engagé pour l’exécution de la totalité du marché.

– Pour être éligible, le chef de file devra répondre aux conditions fixées dans l’article 03-1, et globalement aux conditions fixées dans le cas d’un soumissionnaire seul du présent cahier des charges.

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges à l’adresse suivante : Vice-rectorat du développement, de la prospective et de l’orientation – 3ème étage – Université TAHRI Mohamed – BECHAR.
Téléphone / Fax : 049-23-89-84 / 049-23-74-84
Ou sur le site officiel de l’université : http://web.univ-bechar.dz/vrdpo/

Et cela contre paiement de la somme de cinq mille dinars algériens (5000,00 DA), non remboursable, payable par virement au compte C.C.P. N° 322565 Clé 37, de l’Université Tahri Mohamed Béchar.

Le soumissionnaire devra présenter son offre en utilisant trois (03) enveloppes intérieures :
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres, ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe extérieure fermée et anonyme.

L’enveloppe extérieure doit être anonyme, ne comportant que les mentions suivantes :

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »

APPEL D’OFFRES NATIONAL AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°…/VRDPO/UTMB/2025

Réalisation de travaux d’étanchéité (TYPE NORD), de réhabilitation, d’aménagements et de réfection des structures de l’université Mohamed TAHRI à Béchar suite aux intempéries de septembre 2024 – En lots séparés

Lot N°………..

Si l’enveloppe extérieure ne porte pas les mentions prévues dans l’enseigne ci-dessus, le service contractant ne saurait être tenu responsable d’une erreur de destination ou d’une ouverture prématurée des plis.

Les trois enveloppes « intérieures » cachetées doivent porter le nom et l’adresse du soumissionnaire ainsi que la nature de l’offre (dossier de candidature, offre technique ou offre financière), et contenir chacune un exemplaire de l’offre constituée de :

A – DOSSIER DE CANDIDATURE : (Voir l’article 08 du cahier des charges).
B – OFFRE TECHNIQUE : (Voir l’article 08 du cahier des charges).
C – OFFRE FINANCIÈRE : (Voir l’article 08 du cahier des charges).

Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, modèles, termes, et spécifications du présent cahier des charges.

Toute soumission non composée de trois enveloppes distinctes sera rejetée.

La durée de préparation des offres est de dix (10) jours, à compter de la date de la première publication du présent avis d’appel d’offres dans le BOMOP, l’un des quotidiens nationaux ou le portail des marchés publics.

La date et l’heure de dépôt des offres sont fixées à 11 h 00 du 10ᵉ jour, au Vice-rectorat du développement, de la prospective et de l’orientation – 3ᵉ étage – Université TAHRI Mohamed – BECHAR (Bureau du secrétariat).

(Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant, dans les mêmes conditions).

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11h00 au siège du Vice-rectorat du développement, de la prospective et de l’orientation – 3ᵉ étage – Université TAHRI Mohamed – BECHAR, et les soumissionnaires sont invités à y assister.

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois, à compter de la date de dépôt des offres.

NB : Toute offre non accompagnée des pièces susmentionnées sera rejetée lors de la séance d’évaluation des offres.

Anep 2516021648

 

ACQUISITION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES PRODUITS DESTINES A LA MEDECIN HUMANITAIRE EN 06 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE

Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Adrar

Établissement public de la Santé de proximité d’Adrar

N° Identification FISCALE. 000701019003265

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 01/ E.P.S.P. ADRAR/2025

L’OPERATION. Acquisition de produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la médecine humanitaire

Établissement public de la Santé de proximité d’Adrar lance un avis d’appel d’offre ouvert afin de ‘approvisionner pour l’exercice 2025, en Acquisition de produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la médecine humanitaire ci-dessus.

Lot N°01, Acquisition des réactifs et de produits de laboratoire.

Lot N°02. Acquisition des films et des produits d’imagerie médicale et d’examen

Lot N°03. Acquisition des pansements

Lot N°04. Acquisition des consommables non-tissés

Lot N°05. Acquisition des consommables produits dentaires

Lot N°06. Acquisition d’autres produits destines à la medecine humaine

(Le soumissionnaire peut soumissionner sur un lot ou plus, le service contractant accorde seulement trois lots maximum)

Toutes les personnes physiques et morales compétentes dans ce domaine peuvent soumettre leurs offres et retirer le cahier des charges au sou- direction des finance et moyen -bureau de marcher-de L’établissement public la Sante de proximité d’Adrar.

Pour toute les question ou information, appelle sur le N° de téléphone/ fax 049.36.73.29 et le dans les jours de travail officielle.

Les offres techniques et financières sont déposées dans une grande enveloppe, anonyme et fermée, contenant uniquement les mots suivants.

À Monsieur. Directeur de Établissement public la Sante de proximité d’Adrar

“Une enveloppe n’est pas ouverte uniquement par le comité des ouvrir et évaluer les offres”

Appel d’offre ouvert .01/2025

Acheter des produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la médecine humaine

Établissement public la Sante de proximité d’Adrar au l’année 2025

Vous devez tenir compte de tous les documents indiqués dans le cahier de charges, qui doit être récent et le dernier est en trois offres :

I. Le dossier de candidature doit être placé dans une enveloppe fermée et cachetée portant l’expression suivante.

Appel d’offres ouvert 01/2025

Acheter des produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la médecine humaine

Pour Établissement public de la Santé de proximité d’Adrar l’année 2025

« Dossier de candidature »

Le dossier de candidature contient.

1- La déclaration de candidature à quatre lot signes, cachet et datée par le soumissionnaire.

2- Une déclaration d’intégrité.

3-  Une copie de la loi fondamentale (pour les sociétés).

4-  Autorisation de signature, scelle et signe par le soumissionnaire.

5 – Liste des moyens de transport appropriés accompagnés des documents d’identification (copies des cartes grises de transport + assurance + certificat de contrôle technique) + liste des moyens de réfrigération accompagnés de la documentation.

6-  Certificat attestant la fourniture de services similaires à la même lot, prouvant les références professionnelles du cocontractant traitant avec diverses institutions publiques au cours des années précédentes, qui doivent faire l’objet du processus.

7- Certificat de règlement de l’abonnement avec CASNOS.

8- Une copier du registre du commerce électronique.

9- Une copie de l’extrait du bordereau d’impôts, apuré, ou de l’échéancier de paiement, sa validité n’excède pas 03 mois à compter de la date d’émission.

10- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour l’année 2024 pour les société.

11- Une attestation de paiement des cotisations extraite de la CNAS, en cours de validité, en plus d’une attestation d’affiliation aux travailleurs habilités.

12- Une copie de la carte d’identité fiscale.

13- chaque produit doit être accompagne par une fiche technique.

14- Une copier C20 extrait du service d’impôt l’année 2025.

15- Un chèque barré ou une attestation de règlement bancaire.

II. L’offre technique est placée dans une enveloppe fermée et cachetée avec l’expression suivante

Appel d’offres ouvert N°01/2025

Acheter des produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la médecine humaine

Établissement public la Sante de proximité d’Adrar de l’année 2025

“Offre technique”:

L’offre technique comprend.

1- La déclaration de souscription est datée, tamponnée et datée conformément au formulaire ci-joint.

2- Le cahier des charges est rempli avec les données requises, estampillées, datées et datées par le soumissionnaire.

3-  Mémoire justification technique

III. L’offre financière est placée dans une enveloppe fermée et cachetée l’expression suivante

Appel d’offres ouvert N°01/2025

Acheter des produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la médecine humaine

Établissement public la Sante de proximité d’Adrar de l’année 2025

“Offre financière”

Il contient.

1. La lettre d’engagement est datée, datée et tamponnée par le soumissionnaire conformément au formulaire ci-joint.

2- Le tableau des prix unitaires est daté, estampillé et daté par le soumissionnaire.

3-Détail estimatif est quantifie, scellée et datée par le soumissionnaire.

La durée de préparation des offres est fixée à. 15 jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dès les quotidiens Journaux au BOMOP, De 8h00 jusqu’à 12h00.

– Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal.la durée de préparation des offres, est prorogée au jour ouvrable suivant.

– Les enveloppes seront ouvertes au siège de l’établissement public la Sante de proximité d’Adrar, en séance publique le jour même du dépôt des offres, à douze heures, immédiatement après l’expiration du délai.

L’invitation générale à tous les participants à y assister

Note :

1 – Les exposants sont tenus de les proposer pendant trois mois en plus de la période estimée de préparation des offres.

2 -retirer le cahier de charge doit être soumis aux besoins détermines par le contractant

 

ANEP N° 2516021647

 

 

 

REALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT FINAL DES CLIENTS EN FIBRE OPTIQUE / REALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT FINAL DES CLIENTS EN CUIVRE

Posted on by YACINE NEDJAI

ALGERIE TELECOM

EPE-SPA  au capital social de 115.000.000.00 DA

R.C n°02b18083

Direction Opérationnelle des télécommunicationsde Tindouf

Sous-Direction Fonctions Support

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE

CAPACITES MINIMALES N°04/AT/DOT08/SDFS/DAL/ACHAT/2025

 

La Direction Opérationnelle des Télécommunications de Béchar lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales à la concurrence pour :

« Réalisation des travaux de raccordement final des clients en fibre optique »

«Réalisation des travaux de raccordement final des clients en cuivre »

ELIGIBILITE DES CANDIDATS :

La participation au présent appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises titulaires de registre de commerce comprenant le code d’activité N : 109214 intitulé « entreprise d’installation de réseaux et de centrales électriques et téléphoniques »

 

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offrespeuvent retirer le cahier des charges auprès du service achats de la DOT de Béchar- nouveau siège face université TahriMohammed Béchar contre paiement de la somme de 5 000 DA non remboursable à verser au compte : BNA Agence de Béchar N° : 001 00412 03 000000 55/40

Présentation des Offres :

Les candidats doivent insérer le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière dans des enveloppes séparées et fermées, en indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination du soumissionnaire, la référence et l’objet de l’appel à la concurrence ainsi que, sur chaque pli correspondent, la mention « dossier administratif », « offre technique », « offre financière ».

Le dossier administratif :comprend un (01) original en format papier plus le dossier en format électronique.

L’offre technique :comprend un (01) original en format papier plus l’offre en format électronique.

L’offre financière :comprend un (01) original en format papier plus l’offre en format électronique.

Les trois enveloppes sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme, sans aucun signe d’identification du soumissionnaire comportant uniquement les mentions suivantes :

ALGERIE TELECOM-SPA-

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE BECHAR

ADRESSE:NOUVEAU SIEGE DE LA DO FACE UNIVERSITE TAHRI MOHAMMED BECHAR

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

« Travaux de raccordement final des clients en fibre optique »

« Travaux de raccordement final des clients en cuivre »

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres »

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours calendaires à compter de la première date de parution du présent avis dans la presse nationale.

La date et heure limites de dépôt des offres sont fixées au dernier jour de préparation des offres à 08h00 à 14h00.

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant dans les mêmes heures.

Les soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis des offres techniques et financière, qui aura lieu en séance publique, le même jour correspondent à la date du dépôt des plis à 14h00 à l’adresse précitée.

Les candidats restent tenus par leurs offres pendant une période de 180 jours, à compter de la date d’ouverture des plis.

 

anep 2516021552

 

REALISATION EN TOUS CORPS D’ETAT AVEC VRD ET AMENAGEMENT EXETERIEUR DES 810/4000 LOGTS PBLICS LOCATIFS DE TYPE F3 , AU COTE SUD DE LA WILAYA DE DEJELFA EN LOT N°03/04/05/06/07/08/09/11/12/15/16/17/18/19/20 ET 21

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA DE DJELFA

N.I.F: DL 001317019004944

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 26 /2025-POUR LA DEUXIEME FOIS-

En application des articles 39,46, 47 et 48 de la loi N° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et de l’article 44 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la DIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA DE DJELFA, dont le siège social sis à la cité centre ville, ex service des élections Djelfa wilaya de Djelfa, lance pour la deuxième fois un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour LA REALISATION EN TOUS CORPS D’ÉTAT AVEC VRD ET AMENAGEMENT EXTERIEUR DES 810/4000 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS DE TYPE F3, AU COTE SUD DE LA WILAYA DE DJELFA:

Lots Commune Gabaries/types
Lot 03 : Réalisation de 100/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à EL-IDRESSIA EL-IDRESSIA Collectif
Lot 04 : Réalisation de l30/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à FAIDH ELBOTMA FAIDH EL BOTMA Collectif
Lot 05 : Réalisation de 20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à SALMANA SALMANA S/collectif
Lot 06 : Réalisation de 20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à GUETTARA GUETTARA S/collectif
Lot 07 : Réalisation de 20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à GUETTARA GUETTARA S/collectif
Lot 08 : Réalisation de20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à SED RAHAL SED RAHAL S/collectif
Lot 09 : Réalisation de 20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à DELDOUL DELDOUL S/collectif
Lot 11 : Réalisation de 20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à ZAAFRANE ZAAFRANE S/collectif
Lot 12 : Réalisation de20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à HASSI EL EUCH HASSI EL EUCH S/collectif
Lot 15 : Réalisation de 20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à ZEKAR ZEKAR S/collectif
Lot 16 : Réalisation de 20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à TAHADMIT TAHADMIT S/collectif
Lot 17 : Réalisation de 40/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à MOUDJBARA MOUDJBARA S/collectif
Lot 18 : Réalisation de 20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à DOUIS DOUIS S/collectif
Lot 19 : Réalisation de 20/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à AINCHOUHADA AIN

CHOUHADA

 S/collectif
Lot 20 : Réalisation de 10/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à AMOURA AMOURA S/collectif
Lot 21 : Réalisation de l0/810/4000 logements publics locatifs (en T.C.E) Y compris aménagements extérieurs et V.R.D à OUMLAADHAM OUM

LAADHAM

 S/collectif

Programme 4000 logements publics locatifs à travers la wilaya de Djelfa

Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux entreprises publiques et privées (seules ou en groupement) ayant la qualification et classification professionnelle pour les travaux objet de l’appel d’offres pour lesquels elle postule, tout en remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

1- Capacité professionnelle :

a. Pour les lots de 100 logements ou plus : Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie Trois (03) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale, en cours de validité.

b. Pour les lots de moins de 100 logements : Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie Deux (02) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale, en cours de validité.

2- Capacité financière :

a. Pour les lots de 100 logements ou plus : Ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 000 000,00DA; C’est la moyenne des (03) trois meilleurs chiffres d’affaires dans les bilans des cinq (05) dernières années (2020-2021-2022-2023-2024) (justifié par des bilans visés par les services des impôts).

b. Pour les lots de moins de 100 logements : Ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 20 000 000,00DA; C’est la moyenne des (03) trois meilleurs chiffres d’affaires dans les bilans des cinq (05) dernières années (2020-2021-2022-2023-2024) (justifié par des bilans visés par les services des impôts).

3- Capacité technique :

Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir au minimum le personnel suivant :

Un (01) Architecte ou Ingénieur ou Master en Génie civil, ayant une expérience minimale de 01 an, justifié par Diplômes, Affiliations CNAS, le cas échéant fiche carrière CNAS.

Moyens matériels : le soumissionnaire devra avoir au minimum le matériel suivant :

Un (01) camion de 2,5 Tonnes ou plus, justifié par carte grise et assurance en cours de validité.

4- Références professionnelles :

a. Pour les lots de 100 logements ou plus : le soumissionnaire doit satisfaire l’une des conditions suivantes :

– Ayant réalisé un projet de 40 logements ou plus en un seul tenant.

-Ou un projet d’équipement classé à la catégorie « B », ou plus.

b. Pour les lots de moins de 100 logements : le soumissionnaire doit satisfaire l’une des conditions suivantes :

– Ayant réalisé un projet de 20 logements ou plus en un seul tenant.

-Ou un projet d’équipement classé a la catégorie «A », ou plus.

Justifiées par des attestations de bonne exécution ou de travaux faits, comportant : l’intitulé, le montant, et la date de réception provisoire, délivrées par des maitres d’ouvrages publics pour des projets réceptionnés durant les dix dernières années (2016 à 2025).

NB : Pour le groupement d’entreprises, qui doit être impérativement solidaire, chacun des membres doit présenter un certificat de qualification et classification professionnelle de la même catégorie exigée des soumissionnaire seuls en cours de validité, qualifié en Bâtiment comme activité principale. En outre, Pour justifier de l’éligibilité du groupement, il sera tenu compte des capacités de l’ensemble de ses membres (Capacité financière, technique et Références professionnelles).

A ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier individuellement de l’ensemble des capacités exigées, dans le cahier des charges.

•Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

•Les moyens humains et matériels ayant servi à l’éligibilité du soumissionnaire ne sont pas sujet de notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, et peuvent être retenus pour un ou plusieurs lots avec des moyens techniques distincts.

L’attribution se fera lot par lot à partir du premier lot.

L’ensemble des soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges gratuitement auprès de la direction du logement de la wilaya de Djelfa- bureau des marchés publics-cité centre ville, ex service des élections.

*Le dossier de soumission doit contenir :

Dossier de candidature

Offre Technique

Offre Financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature », « offre technique », « offre financière », selon le cas ;

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales N°……………………..l’objet de l’appel d’offres »

L’offre doit parvenir au service contractant à la date et au plus tard à l’heure limite de dépôt des offres.

Aucune modification, rature, surcharge ou suppression sur le présent cahier des charges n’est admise.

L’ensemble des pièces, devra être coté, paraphé, daté et signé par la personne physique ou morale habilitée à cet effet.

A/-L’enveloppe dénommée « DOSSIER DE CANDIDATURE » contient :

1- déclaration de candidature renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

2-Une déclaration de probité renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

3-Une copie du statut pour les personnes morales (s’il y’ a lieu)

4-protocole du groupement selon le cas.

5-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

6-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats conformément aux conditions d’éligibilité contenues dans l’article 03 du cahier des charges de l’offre technique, à savoir :

Les références professionnelles de l’entreprise appuyées par des attestations de bonne exécution ou de travaux faits délivrées par des maîtres d’ouvrages publics durant les dix (10) années (2016 à 2025) comprenant : l’intitulé, le montant et la date du PV de réception provisoire :

7- Les bilans.

8- Copie de l’attestation de la qualification demandée.

9-Copie de la mise à jour CNAS; CASNOS; CACOBATH.

10 -Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier valable le jour d’ouverture.

11 -Copie du registre de commerce.

12 -Copie de l’attestation de dépôts des comptes sociaux.

13- numéro d’identification fiscale.

B/-L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » abritera

1)-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2)-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique :

Un mémoire technique justificatif renseigné, signé, daté, avec apposition de cachets tout autre document exigé à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet :

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Planning d’exécution des travaux.

3)-et sous peine de rejet de l’offre, le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

C/- L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » abritera :

1/ La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée par le soumissionnaire, datée, avec apposition de cachet.

2/ Le bordereau des prix unitaires des travaux de réalisation de logements, en sus des conditions limites des prix globaux et forfaitaires

3/ Devis estimatif et quantitatif.

Conformément à l’article 44 de la loi N° 23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, les soumissionnaires ne peuvent présenter plus d’une offre au titre du présent avis d’appel d’offres. Une même personne ne peut pas représenter plus d’un soumissionnaire pour un même marché public

La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à compter de la date de la première publication de l’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le Bulletin officiel des marchés de L’opérateur public (BOMOP).

Le dépôt des offres s’effectuera le dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard le Quinzième (15ème) jour à 12 H00, Cette date est tacitement reportée au premier (1er) jour ouvrable au cas où cette date coïncide avec les jours fériés et/ou de repos hebdomadaires légaux.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

Bureau des marchés publics, Direction du logement de la wilaya de Djelfa,

Cité centre ville -ex service des élections

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financières s’effectuera en une seule phase au siège du maitre de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à 13h00 heures.

L’offre demeure valide pendant une période de Quatre-vingt-dix (90) jours augmentée de la durée de préparation des offres.

ANEP N°2516021645

 

TRVX D’ENTRTIEN ET REFECTION AU PROFIT DES SERVICES DGSN REGIONAL DES FINANCES ET DE L’EQUIPEMENT DE BECHAR

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

SERVICE REGIONAL DES FINANCES ET DE L’EQUIPEMENT / BECHAR

Numéro d’Identification Fiscale : 40.800.200.300.8094

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°03/2025

 

La Direction Générale de la Sûreté Nationale Service Régional des Finances et de l’Équipement de Béchar, lancé Un appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°03/2025, pour avoir un marché à commande d’une (01) année renouvelable cinq (05) ans maximum, ayant pour objet travaux d’entretien et réfection au profit des services DGSN implantés sur le Territoire de la wilaya de Timimoune, relevant de la compétence du service régional Des finances et de l’équipement de Béchar.

Cet appel d’offres est adressé à tous les entrepreneurs qualifiés ayant obtenu un certificat de qualification professionnelle en Bâtiment (activité principale) dans la catégorie (02) et plus, les entreprises détenant au minimum deux attestations de bonne exécution pour deux marchés publics exécuté pendant les 05 cinq années derniers, ou les procès-verbaux définitif sans réserve, dans le domaine des travaux tout corps d’état. Remplissant les conditions dictées par le cahier des charges.

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres, peuvent se rapprocher du Service Régional des Finances et de l’équipement de Béchar, situé Route Béchar Djedid- Gharassa – Béchar, en vue de retirer le cahier des charges, sur présentation d’une demande participation et le paiement de la somme non remboursable du 3000,00 DA Trois Mille Dinars

Algérien. L’offre doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière, ces derniers doivent être présentés de la manière suivante:

1)- Dossier de Candidature :

Une déclaration de candidature, (selon modèle joint), remplie, signée, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire.

Une déclaration de probité, (selon modèle joint), remplie, signée, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire.

Copie du statut principal de l’entreprise et ses modifications concernant les personnes morales.

Documents relatifs à la délégation des personnes obligés devant le service contractant jusqu’à la signature du marché si nécessaire.

– Copie de registre commerce électronique concernant l’activité.

– Copie d’un certificat de qualification professionnelle en Bâtiment (activité principale) dans la catégorie (02) et plus en cours de validité.

02 Copies au minimum de deux attestations de bonne exécution pour deux marchés publics exécuté pendant les 05 cinq années derniers, ou les procès-verbaux définitif sans réserve dans le domaine des travaux tout corps d’état.

– Copie d’un certificat d’affiliation (CNASAT-CASNOS-CACOBATPH) en cours de validité valable jusqu’au jour d’ouverture des plis.

– Copie du résultat financier des trois dernières années (2022 2023 -2024)

– Copie d’un certificat de domiciliation ou solvabilité bancaire daté durant l’année courante.

2)- Offre technique :

Une déclaration à souscrire, (selon modèle joint), remplie, signée, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire.

– Copie des diplômes des ingénieurs et des techniciens supérieurs approuvés par certificat d’affiliation du CNAS valable jusqu’au jour d’ouverture des plis.

-Copie des Cartes grises des véhicules commerciaux spécifiques aux projets, avec certificat d’assurance en cours de validité. En cas de location, il faut fournir une copie du contrat de location notarié au nom de l’entrepreneur valable au moins d’une année.

– Copie de liste de matériel approuvée par un huissier de justice durant l’année courante.

Note technique justificative, (selon modèle joint), remplie, signée, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire.

Tous les documents justifiant les moyens humains et matériels.

La dernière page du Cahier des charges contient le terme manuscrit (lu et approuvé)

3)- Offre financière :

La lettre de soumission, (selon modèle joint), remplie, paraphée, cachetée et datée de la part du soumissionnaire.

Le bordereau des prix unitaires, (selon modèle joint), rempli, signé, paraphé, cacheté et daté de la part du soumissionnaire, obligation écriture des prix en chiffres et en lettres. (L’élimination de l’offre qui ne contient pas des renseignement exigés).

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des trois enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas.

Ces enveloppes sont mis dans un autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention suivante :

– A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°03/2025 CONCERNANT LES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REFECTION AU PROFIT DES SERVICES DGSN IMPLANTÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA WILAYA DE TIMIMMOUNE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU SERVICE RÉGIONAL DES FINANCES ET DE L’ÉQUIPEMENT DE BÉCHAR.

La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la date de la première publication de l’avis de l’appel d’offres sur le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics.

Le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres, et si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Limite de dépôt des offres est fixée de : huit heur 08h00mn du matin à midi 12h00mn.

La réunion d’ouverture des plis se tiendra le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13h00m, et si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Les offres resteront valables pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de quatre-vingt-dix (90) des jours, à partir de la date d’ouverture des plis.

ANEP N° 2516021599

 

 

 

REALISATION D’UN TRIBUNAL A THENIET EL HAD EN 03 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

 

WILAYA DE TISSEMSILT

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Numéro d’identification fiscale 000138019003356.

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales

N°38 DEP / 2025

La Direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt Lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimalespour :

  • N° D’OPERATION :N1.006.021.01.4838.000.038.08.002
  • Intitule d’opération : Étude, Réalisation Et Équipement D’un Tribunal à Theniet El Had.
  • PROJET : REALISATION D’UN TRIBUNAL A THENIET EL HAD .
  • Lot 01: BLOC Principal (tribunal).
  • Lot02 : VRD +aménagement extérieure + locaux annexes.
  • Lot03: Logement d’astreinte.

 

Un Soumissionnaire peut participer pour un ou plusieurs lots, comme il peut être   attributaire pour un ou plusieurs lots, selon la règle de l’offre la plus avantageuse économiquement par rapport à l’administration.

 

Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises nationales, publiques ou privées, dont les capacités répondent aux critères suivants :

  • Les conditions minimales d’éligibilité des soumissionnaires :

Les soumissionnaires admis à concourir sont ceux dont les capacités répondent aux critères cités ci-dessous :

  • Lot 01: BLOC Principale(tribunal).

I : CAS DE SOUMISSIONNAIRE SEUL

  1. Capacités professionnelles :
  • Certificat de qualification et classification professionnelles catégorie cinq (05) ou plus (activité principale Bâtiment). En cours de validité le jour D’ouverture.
    1. Capacités Financières :
  • Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires moyen des trois années supérieur ou égal à 200.000.000,00 DA.Justificatifs par le bilan annuel visés par les services des impôts ou Fourni par l’attestation d’activité ou C20 signé par les services fiscaux ».
  • La moyenne des trois meilleures années parmi les cinq dernières années sera considérée.
  1. Capacités Techniques :
  1. Encadrements :
  • Un chef de projet en qualité d’Ingénieur (ou master ou plus) en génie civil ou Architecte ((ou master ou plus) en architectureayant une expérience de quatre (04) ans et plus,

L’encadrement Justifies par :

  • Copie de diplôme, déclaration d’affiliation individuelle CNASvalide le jour de l’ouverture des plis.
  • Pour l’expérience :Attestations de travail et/ou Certificat de travail+ Bulletin d’affiliation CNAS de carrière ou attestations d’affiliation CNAS pour chaque période d’expérience.
  1. Référence professionnelles :
  • Avoir réalisé au moins un projet en TCE Catégorie « D » ou plus Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution signée par un maître d’ouvrage public.

 

II- CAS D’ENTREPRISE SOUMISSIONNANT EN GROUPEMENT :

Conformément aux dispositions de l’article n°81 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public Dans le cadre du présent appel d’offres, les partenaires cocontractants peuvent présenter leur offre sous la forme d’un groupement solidaire c’est-à-dire chacun des membres du groupement est engagé pour l’exécution de la totalité du marché.

Le chef de fil du groupement, est désigné dans la lettre de soumission et la déclaration à souscrire comme mandataire représentant l’ensemble des membres vis-à-vis du service contractant et coordonne la réalisation des prestations des membres du groupement.

Le chef de fil est mandaté pour le retrait du cahier des charges.

Sous conditions et respect du sens des dispositions des articles 57 et 140 à 144 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Les soumissionnaires au candidat agissant en groupement momentané doivent être sous la « forme d’un groupement solidaire »

Conformément à l’article 57 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. « Dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises (le nombre du membre du groupement reste indéterminés), le service contractant tient compte des capacités du groupement dans sa globalité. A ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier l’ensemble des capacités exigées du groupement, dans le cahier des charges.

  1. Capacités professionnelles :

Le chef de fil doit être titulaire d’une qualification et classification professionnel catégorie cinq (05) ou plusactivité principale Bâtiment, en cours de validité à la date d’ouverture des plis. Tous les membres de groupement outre le chef de fil doivent être titulaires d’une qualification et classification professionnel catégorie trois (03) Ou Plus, activité principale Bâtiment, en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

  1. Capacités Financières (cette condition doit être assurer par le chef de fil ou un des membres du groupement) :
  • Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires moyen des trois années supérieur ou égal à 200.000.000,00 DA. Justificatifs par le bilan annuel visés par les services des impôts ou Fourni par l’attestation d’activité ou C20 signé par service fiscaux ».
  • La moyenne des trois meilleures années parmi les cinq dernières années sera considérée
  1. Capacités Techniques (cette condition doit être assurer par le chef de fil ou un des membres du groupement) :
  1. Encadrements :
  • Un chef de projet en qualité d’Ingénieur (ou master ou plus) en génie civil ou Architecte ((ou master ou plus) en architectureayant une expérience de quatre (04) ans et plus,

L’encadrement Justifié par :

  • Copie de diplôme, déclaration d’affiliation individuelle CNAS valide le jour d’ouverture des plis.
  • Pour l’expérience :Attestations de travail et/ou Certificat de travail+ Bulletin d’affiliation CNAS de carrière ou attestations d’affiliation CNAS pour chaque période d’expérience.
  1. Référence professionnelles
  • Avoir réalisé au moins un projet en TCE Catégorie « D » ou plus Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution signée par un maître d’ouvrage public.
Les Moyens Humains Ayant Servi à La Candidature (éligibilité) Du Soumissionnaire Ne Sont Pas Sujets à Notation Lors De L’évaluation De L’offre Technique.
  • Lot 02 : VRD +aménagement extérieure + locaux annexes.
    1. Capacités professionnelles :
  • Certificat de qualification et classification professionnelle   catégorie trois (03) ou plus comme activité principale Bâtiment(valable le jour d’ouverture).
    1. Capacités Financières :

Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années, supérieur ou égal à 30 .000.000,00 DA. Justificatifs par le bilan annuel visés par les services des impôts ou Fourni par l’attestation d’activité ou C20 signé par service fiscaux ».

  • La moyenne des trois meilleures années dans les cinq dernières années sera considérée.
    1. Capacités Techniques :
  1. Encadrements :
  • Un chef de projet en qualité d’Ingénieur ((ou master ou plus) en génie civil ou Architecte ((ou master ou plus) en architectureayant une expérience de deux (02) ans et plus,

L’encadrement Justifié par :

  • Copie de diplôme, déclaration d’affiliation individuelle CNASvalide le jour de l’ouverture des plis.
  • Pour l’expérience :Attestations de travail et/ou Certificat de travail+ Bulletin d’affiliation CNAS de carrière ou attestations d’affiliation CNAS pour chaque période d’expérience.
  1. Référence professionnelles :

Avoir réalisé au moins un projet en TCE Catégorie « B » ou plus Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution signée par un maître d’ouvrage public.

Les Moyens Humains Ayant Servi A La Candidature (éligibilité) Du Soumissionnaire Ne Sont Pas Sujets A Notation Lors De L’évaluation De L’offre Technique.

  • Lot 03: Logement d’astreinte.
  1. Capacités professionnelles :
  • Certificat de qualification et classification professionnelle  catégorie Deux (02) ou plus comme activité principale Bâtiment (valable le jour d’ouverture).
  1. Capacités Financières :

Seules les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaire moyen des trois dernières années, supérieur ou égal à 10 .000.000,00 DA.Justificatifs par le bilan annuel visés par les services des impôts ou Fourni par l’attestation d’activité ou C20 signé par service fiscaux ».

  • La moyenne des trois meilleures années dans les cinq dernières années sera considérée le cas échéant.
  1. Capacités Techniques :
  1. Encadrements :
  • Un chef de projet en qualité d’Ingénieur ((ou master ou plus) en génie civil ou Architecte ((ou master ou plus) en architecture ayant une expérience de deux (02) ans et plus,

L’encadrement Justifié par :

  • Copie de diplôme, déclaration d’affiliation individuelle CNAS valide le jour de l’ouverture des plis.
  • Pour l’expérience :Attestations de travail et/ou Certificat de travail+ Bulletin d’affiliation CNAS de carrière ou attestations d’affiliation CNAS pour chaque période d’expérience.
  1. Référence professionnelles :

Avoir réalisé au moins un projet en TCE Catégorie « B » ou plus Conformément à l’arrêté Interministériel du 15 Mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment. Justifié par attestation de bonne exécution signée par un maître d’ouvrage public. Ou un projet dans le domaine de logement 50 logements et plus.

Les Moyens Humains Ayant Servi A La Candidature (éligibilité) Du Soumissionnaire Ne Sont Pas Sujets A Notation Lors De L’évaluation De L’offre Technique.

Le dossier de soumission doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

16-01-La première enveloppe comporte ledossier de candidature,elle contient :

  • une déclaration de candidature  datée et visée.
  • une déclaration de probité datée et visée.
  •  les statuts pour les sociétés.
  • les documents relatifs aux pouvoir habilitants les personnes à engager l’entreprise
  •  tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des  sous- traitants
  • Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité
  • Bilans des trois dernières années ou l’attestation d’activité ou C20visées par service des impôts.
  • Références professionnelles délivrées par le maitre de l’ouvrage.
  • Liste des moyens humains et matériels.
  • Un extrait du casier judiciaire du gérant.
  • Les références bancaires (Solvabilité)
  • Instruction aux soumissionnaires, CCAG et le CPS signée et paraphée
  • Carte d’immatriculation fiscale.
  • Extrait de rôle néant ou échéancier.
  • Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrées par le CNRC en cours de validité) à défaut l’offre du soumissionnaire sera rejetée.

16-02 -La Deuxième enveloppe comporte l’Offre technique, elle contient :

  1. La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.
  2. Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif répondant aux points suivants :
  • La méthodologie d’exécution qui précisera toute l’organisation du travail compte tenu de toutes les interfaces existantes sur le chantier.
  • Le délai d’exécution.
  • Les moyens humains affectés au chantier(Attestation d’affiliation individuel délivrée par les services de CNAS Valide le jour de l’ouverture et diplôme pour les cadres, et attestation de mise à jour CNAS et CACOBAT Valide le jour de l’ouverture pour les ouvriers.)
    • Propriété du Matériel :

Si l’entreprise soumissionnaire est propriétaire du matériel appuyé par les pièces justificatives :

– Pour le matériel roulant : carte grise +contrat d’assurance en cours de validité.

– Pour le matériel non roulant : PV d’huissier de justice ou expert en automobile agrée U.A.R datant de moins d’une année à la date d’ouverture des plis.ou facture d’achat.

Location et Leasing du Matériel :

Si l’entreprise soumissionnaire loue du matériel appuyé par les pièces justificatives :

Pour le matériel roulant : Carte grise + Contrat d’assurance en cours de validité+ contrat notarié de location couvrant toutes la durée d’exécution du projet.

Pour le matériel non roulant : PV d’huissier de justice ou expert en automobile agrée U.A.R datant de moins d’une année à la date d’ouverture des plis ou facture d’achat. + contrat notarié de location couvrant toutes la durée d’exécution du projet.

Le cahier des charges, portant le cachet du soumissionnaire sur toutes les pages et portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

  1. Le procès-verbal de visite du site.
  2. Planningd’exécution des travaux.

Enveloppe comporte l’Offre financière, elle  contient :

  • La lettre de soumission datée et visée.
  • Le bordereau des prix unitaires.
  • Le devis quantitatif et estimatif.
La date de dépôt des offres est fixée ou trentième (30) jours à compter de la date de première parution de l’avis dans la presse ou le BOMOP avant 13H30

Les offres seront déposées pour pli porteur chez l’acquéreur à l’adresse ci –après :

Direction des équipements publics à Tissemsilt, extension siège de la wilaya (05 Directions)

Rue Frères Hamdi Siège De La Wilaya Tissemsilt.

 

Les soumissionnaires soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées et cachetées la première contenant l’offre de candidature, la deuxième contenant L’offre technique et La troisième contenant L’offre financière. Introduites dans une enveloppe extérieure cachetée anonyme ne portant que les mentions suivantes :

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales

  • N° D’opération : N1.006.021.01.4838.000.038.08.002
  • REALISATION D’UN TRIBUNAL A THENIET EL HAD
  • Lot : a préciser

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

Les offres seront valables pendant Quatre-vingt-dix jours (90 jours) après la remise des offres+ la période des préparations des offres.

L’ouverture des offres techniques et financières se fera en séance publique le dernier jour ouvrablecorrespondant à la date limite de dépôt des offres à 14 H :00, au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Tissemsilt.

 

Anep 2516021644

 

 

la fourniture de:LOT N°01 QUATRE (04) CHARGEURS PNEU ET LOT N°02 QUATRE (04) RETRO-CHARGEURS SUR PNEU

Posted on by YACINE NEDJAI

COSIDER /Ouvrages d’Art

FILIALE DU GROUPE COSIDER

Zone Industrielle de Rouïba voie C Alger

Identification fiscale N° 000 516 097 048 217

Avis d’Appel d’Offres National Restreint

N°55/2025/S01

COSIDER Ouvrages d’art Spa lance un appel d’offres national restreint pour la fourniture de:

Lot N°01: Quatre (4) Chargeurs sur pneu

Lot N°02: Quatre (04) rétro-chargeurs sur pneu

Le présent appel d’offres s’adresse aux constructeurs et/ou distributeurs spécialisés dans le domaine du matériel lié au BTPH, assurant le service après-vente.

Les entreprises peuvent soumissionner pour un (01) ou deux (02) lots.

Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Approvisionnements, sise à l’adresse ci-dessus, contre présentation d’un reçu de versement de la somme de dix mille Dinars (10 000.00 DA), auprès de:

Banque Extérieure d’Algérie (BEA) Agence 082, Rouïba El-Kenz 15

Rue Colonel Amirouche, Rouiba, Alger

RIB: 002 00082 820 8261 911 28

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante :

COSIDER OUVRAGES D’ART, DIRECTION GENERALE

Secrétariat de la commission d’ouverture des plis

Zone Industrielle de Rouïba voie C Alger

Les entreprises doivent remettre leur offre complète en deux (02) exemplaires, un (01) original, une (01) copie, marqués « Original », « copie » selon le cas et un (01) CD gravé marqué « offre scanné ».

Les offres doivent être constituées de tous les documents exigés dans le cahier des charges, doivent être présentées sous deux enveloppes distinctes fermées et portant le cachet humide, ainsi que la mention correspondante « offre technique » et/ou « offre financière » selon le cas, ces deux enveloppes doivent être insérées dans une troisième enveloppe qui devra être obligatoirement fermée et anonyme et ne porte que la mention suivante :

« Soumission à ne pas ouvrir »

Avis d’Appel d’Offres National Restreint

N°55/2025/S01

Portant sur la fourniture de :

Lot n°………….

La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt un (21) jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP  à 12h00 heure limite.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent-vingt (120) jours, à compter de la date de dépôt des offres.

ANEP N°2516021578

 

REALISATION D’UN COLLECTEUR POUR LES EAUX PLUVIALES CW 116 A EL ACHOUR COMMUNE EL ACHOUR

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE DRARIA

NIF : 410002000016085

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/WA/CAD/2025

Administrative de Draria lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/WA/CAD/2025 pour la réalisation du projet suivant:

Réalisation d’un Collecteur pour Les Eaux Pluviales CW 116 à El Achour, Commune El Achour.

Les entreprises qualifiées intéressées par le présent avis d’appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges sur la base de la vérification de certificat de qualification et de classification professionnelles de Catégorie cinq (05) ou plus activité principale Hydraulique, code 34.705,il doit être retirée au niveau du siège de la Circonscription Administrative de Draria -sis à la Rue Ben Chaabane Mouloud -Draria, par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désigné, conformément aux dispositions de l’article 63 du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation du service public.

Il est destiné aux soumissionnaires et candidats justifiants les conditions d’éligibilités suivantes :

1-Capacité professionnelle :

Entreprise disposant d’un certificat de qualification et de classification professionnelles de: Catégorie cinq (05) ou plus activité principale Hydraulique, code 34.705

2-Capacité financière : Ayant un chiffre d’affaire minimum moyen des Trois dernières années : 2021-2022-2023: 8.000.000,00. DA (qui sera justifié par les bilans financiers visés par les services des impôts).

3-Capacité technique :

❖ Moyens humains : Ayant un ingénieur d’état ou master II en hydraulique qui sera justifié par un Diplôme

et attestations d’affiliations CNAS et CACOBATPH)

❖ Moyens matériel : Ayant au moins un rétro chargeur (qui sera justifié par des pièces justifiant leur propriété du

Dit Matériel à Savoir les cartes grises avec Attestations d’assurances en cours de validité ou, la facture).

Référence professionnelle :

-Ayant réalisé au moins un (01) projet similaires (DN1000) (Qui sera justifié par Attestation de bonne exécution délivrée par les maitres de l’ouvrage publics)

Les offres doivent comprendre les pièces exigées dans le cahier des charges à savoir le dossier de candidature -offre technique et offre financière, pour la liste sommaire des pièces exigées faire renvoi à l’article 10 y afférent au cahier des charges.

Les offres doivent être déposées au niveau du siège de la Circonscription Administrative de Draria sous plis cachetés avec mention : «A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres » Appel d’offres N° …./WA/CAD/2025 portant Réalisation d’un Collecteur pour Les Eaux Pluviales CW 116 à El Achour, Commune El Achour.

Pour la forme et le contenu de l’offre se référé aux dispositions des articles 10 et 11 du cahier des charges.

La durée de préparation des offres est fixée à dix (10) jours à compter de la date de la 1ère publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou la presse.

La date et heure limite de dépôt des offres au plus tard à 12 h 00 mn, si ce jour correspond à un jour férié légal.

Le jour de dépôt est reporté au jour ouvrable (suivant).

L’ouverture des plis en séance publique en présence de l’ensemble des soumissionnaires aura lieu au siège de la Circonscription Administrative de Draria le jour correspond à la date de dépôt des offres le………. à 13 h 00.

 

ANEP N° 2516021642

 

 

 

LA PRESTATION DE TRANSPORT DE GRANULATS DE LA CARRIERE DE KEDDARA C35 WILAYA DE BOUMERDES VERS DIVERS CHANTIERS SITUES DANS UN RAYON DE 50 A 100 KM

Posted on by YACINE NEDJAI

Entreprise Publique Economique EPE / SPA

Filiale du Groupe Cosider

Zone d’activité de Dar-El-Beida BP 65 F Dar-El- Beida. Alger, Algérie

Capital social: 745 500 000 DA

NIF: 0000 1600 1436 218

AVIS D’APPEL D’OFFRES

NATIONAL RESTREINT N° 053/DG/25K

La société COSIDER/Carrières lance un appel d’offres national restreint portant sur la prestation de transport de granulats de la carrière de Keddara C35, wilaya de Boumerdes vers divers chantiers situés dans un rayon de 50 à 100 Km.

Le présent appel d’offres s’adresse aux entreprises spécialisées dans le transport de marchandise disposant, en toute propriété, d’au moins dix (10) camions à benne et/ou camions semi-remorques à benne.

Les entreprises intéressées sont priées de retirer le cahier des charges à l’adresse ci-dessous, contre un paiement de dix mille (10 000.00) DA auprès de la Direction des finances et de la comptabilité, sise à la Zone d’activité de Dar El Beida, Alger.

Les offres constituées de tous les documents exigés dans le cahier des charges, devront être présentées en deux exemplaires (original + copie) sous deux enveloppes distinctes fermées et portant le cachet humide, ainsi que la mention correspondante “Offre technique” ou ” Offre financière”, selon le cas. Ces deux enveloppes doivent être insérées dans une troisième enveloppe qui devra être obligatoirement fermée, anonyme et ne portera que la mention suivante :

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 053/DG/25K

COSIDER/CARRIERES

LA PRESTATION DE TRANSPORT A LA COMMANDE DE GRANULATS DE LA CARRIERE DE KEDDARA C35, WILAYA DE BOUMERDES VERS DIVERS CHANTIERS SITUES DANS UN RAYON DE 50 A 100 KM.

COSIDA

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante: 0000014352600

COSIDER Carrières

Secrétariat de la Commission d’Ouverture des Plis

Zone d’activité de Dar El Beida, Alger

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres sur la presse nationale ou BOMOP.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres

ANEP N°2516021583

 

TRAVAUX DE REALISATION D’UN RESEAU ANTI INCENDIE AU NIVEAU DE TIPAZA

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

PREMIERE REGION MILITAIRE

CHAHID AHMED BOUGARA

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°: 80/2025/A1

 

Le Ministère de la Défense Nationale, lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour :

– Travaux de Réalisation d’un réseau anti incendie au niveau de Tipaza.

Les entreprises et sociétés de droit algérien intéressées par le présent avis peuvent se présenter au siège de la: Première Région Militaire, Sise à : Route de Chiffa – Blida, pour retirer le cahier de charge contre paiement de la somme de Cinq Mille Dinars Algériens (5 000.00 DA), au niveau de la trésorerie de la wilaya de Blida, au compte n° 201.007.07.10 intitulé « produit divers du budjet de l’Etat »

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants :

-Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;

-Une lettre d’accréditation, délivrée par le candidat à la soumission ;

-Une copie du registre de commerce de la société avec code électronique ;

-Une copie de certificat de qualification et de classification ;

-Une copie originale du bon de versement de la somme citée ci-dessus.

Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront être scindées en trois (03) parties :

1-Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis dans le cahier des charges ;

2-Une offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges ;

3-Une offre financière comprenant les documents requis par le cahier des Charges.

Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée de celle des offres techniques et financier anonyme et comportant sur l’extérieure la mention :

« Dossier de candidature »

Appel d’Offre National Ouvert N°: 80/2025 /A1

Les offres (techniques et financières) sont insérés dans (02) enveloppes séparées, anonymes et fermées, indiquant sur l’extérieur de chacune,respectivement les mentions:

«  Offre technique -A ne pas ouvrir -Appel d’Offre National Ouvert » N° : 80/2025 /A1

«  Offre financière -A ne pas ouvrir -Appel d’Offre National Ouvert » N° : 80/2025/A1

Les enveloppes renfermant le dossier de candidature, les offres techniques et financières doivent parvenir dans un pli fermé à l’adresse ci-après.

Direction Régionale des Finances / Première Région Militaire

Commission de Réception des Soumissions et d’Ouverture des Plis de Candidatures

BP n°: 64 A/ Terre 01- Blida

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention :

Soumission à ne pas ouvrir

Avis d’Appel d’Offre National Ouvert N°: 80/2025/A1

Les soumissions doivent être adressées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, avant la date limite de dépôt 28/07/2025 à 09H30 correspondent au dernier jour ouvrable de la durée dépôt des offres et ouverture des plis de candidature.

La durée de préparation des offres est fixée à (30) jours à compter de la première date de publication.

La date d’ouverture des plis est fixée dans le cahier des charges.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 jours, égale à celle de préparation des offres fixée dans le cahier des charges.

ANEP N° 2516021595