Catégorie : Non classé

ACQUISITION DE SEPT (07) CHARIOTS ELEVATEURS DIESEL REPARTIS EN 03 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INTERIEUR DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-DIRECTION DU BUDGET

BUREAU DES MARCHES

Identification fiscale 40.800.200.300.0062

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°29/2025

 

Un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales n°29/2025, est lancé par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, ayant pour objet l’acquisition de sept (07) chariots élévateurs diesel répartis en trois (03) lots distincts susceptibles d’être attribués séparément à avoir:

Lot n° 01: Deux (02) Chariots élévateurs de 3 Tonnes;

Lot n°  02: Un (01) Chariot élévateurs de 5 Tonnes;

Lot n° 03: Quatre (04) Chariots élévateurs de 7 Tonnes.

 

L’Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse uniquement aux soumissionnaires ayant la qualité de constructeur (fabricant) ou concessionnaire installé en Algérie, titulaire d’un agrément délivré par le ministère chargé de l’industrie et d’un certificat de respect des conditions et des modalités exigées pour l’exercice de l’activité d’importation, délivré par le ministre chargé du commerce, disposant obligatoirement d’ une (01) structure de service après vente au minimum, implantée dans une (01) wilaya de la région du centre du pays à savoir: (Alger ou Blida ou Boumerdes ou Tipaza).

 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges contre le paiement de la somme de 1000,00 DA, représentant les frais de reproduction, sur présentation d’une demande établie à l’adresse suivante:

 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

11, CHEMIN GADDOUCHE ABDELKADER HYDRA (ALGER)

 

L’offre de chaque soumissionnaire doit comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière, conformément aux dispositions du cahier des charges.

 

1)- Dossier de Candidature: Le dossier de candidature contient :

–      Une déclaration de candidature remplie, datée et signée et cachetée par le soumissionnaire;

–      Une déclaration de probité remplie, datée et signée et cachetée par le soumissionnaire.

Et l’ensemble des documents énumérés à l’article 11 du Cahier des Clauses Générales.

 

2)- Offre technique : L’offre technique contient :

–      Une déclaration à souscrire remplie, datée et signée et cachetée par le soumissionnaire;

–      Le cahier des charges dûment renseigné et signé par le soumissionnaire, portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

Et l’ensemble des documents énumérés à l’article 11 du Cahier des Clauses Générales.

 

3)- Offre financière : L’offre financière contient :

–      Une lettre de soumission remplie, datée, signée par le soumissionnaire, le candidat qui soumissionne pour plusieurs lots doit présenter une lettre de soumission pour chaque lot;

–      Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) rempli (en chiffres et en lettres); daté, signé et cacheté par le soumissionnaire ;

–      Le Détail Estimatif et Quantitatif (DEQ) rempli (en chiffres et en lettres); daté, signé et cacheté par le soumissionnaire.

 

Les offres doivent être présentées conformément aux dispositions du cahier des charges (Article 11 de la partie du Cahier des Clauses Générales).

Les trois (03) enveloppes doivent être insérées dans une seule enveloppe extérieure fermée et anonyme, ne comportant que les mentions suivantes:

 

– A n’ouvrir que par la Commission d’Ouverture des Plis et d’Evaluation des Offres Appel d’Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales n°29/2025 Ayant pour objet l’acquisition de sept (07) chariots élévateurs diesel répartis en (03) lots distincts susceptibles d’être attribués séparément.

 

Les offres devront être déposées à l’adresse citée ci dessus:

La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours, à compter du jour de la première publication de l’avis d’appel d’offres sur le BOMOP ou la presse ou le portail des marchés publics.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

 

Le jour de dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres de 08 H 00 à 12 H 00 MN.

 

La réunion d’ouverture des plis se tiendra le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13 H 30 mm. si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

 

Les offres resteront valables pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de Trois (03) mois à partir de la date d’ouverture des plis.

ANEP N° 2516021389

 

EQUIPEMENT D’UN COLLEGE TYPE 4/200R A BOUZBIAR LA COMMUNE DE HASSI R’MEL -03 LOTS (02-05-07)

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE LAGHOUAT

DIRECTION DE L’EDUCATION

NIF: 097403019000442

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT

N°: 011/ 2025

Intitulé de l’opération : équipement d’un collège type 4/200R à Bouzbiar, la commune de Hassi R’mel

N° Operation: //

La direction de l’éducation de la wilaya de laghouat lance un avis d’appel d’offre ouvert pour équipement d’un collège type 4/200R à Bouzbiar, la commune de Hassi R’mel, Répartis Selon les lots Suivants:

Désignation Des lots

 

 Qualification des fournisseurs
Lot N° 2: MOBILIER DE BUREAU (F-P) Fabricants, importateurs, grossistes
Lot N° 5: GROS MATERIEL DE CUISINE (F-P) Fabricants, importateurs, grossistes
Lot N° 7: EQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIES (F.P) Fabricants, importateurs, grossistes

 

Les fournisseurs intéressés et qualifiés ( Fabricants, importateurs grossistes) peuvent retirer les cahiers, des charges auprès de la DIRECTION DE L’EDUCATION.(OASIS NORD) WILAYA DE LAGHOUAT

Observation: chaque fournisseur doit être titulaire d’un registre de commerce portant l’activité de vente en gros. fabricant ou importateurs des équipements l’objet de ce cahier.

Les soumissionnaires peuvent participer dans un lot ou plus.

L’offre est présentée sous enveloppe principale scellée ne comportant aucune inscription extérieure autre que

“offre à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres

” équipement d’un collège type 4/200R à Bouzbiar, la commune de Hassi R’mel ”

Lot N°………

Et l’adresse du maître d’ouvrage.

Cette enveloppe principale comportera (03) Trois autres enveloppes scellées.

Enveloppe de Dossier de candidature: qui porte la mention – Dossier de candidature et doit comporter les pièces suivantes :

– Déclaration de candidature dument remplie, datée et signée (Copie pour chaque lot) – Déclaration de probité dument remplie, datée et signée – copie de statut pour les sociétés, attestation justifiant l’accomplissements de la procédure de dépôt légal de comptes sociaux pour les sociétés, années: 2023, NIF+NIS, -capacités professionnelles: Copies de registre de commerce électronique -capacités financiers: – extrait de rôle apuré ou avec sursis légal de paiement (Non Inscrit au Fichier National des Fraudeurs) -copier des bilans financiers des 03 dernières années: 2021,2022,2023 – Références bancaires (Solvabilité Bancaire).-capacités techniques: -mise a jour CNAS et CASNOS – attestation de bonne exécution délivrées par des maîtres d’ouvrages publics. Enveloppe de l’offre technique: qui porte la mention – Offre technique – et doit comporter les pièces suivantes. – déclaration à souscrire (Copie pour chaque lot) – cahier de charge portant a la dernière page la mention manuscrite (lue et accepté) et signée – formulaire précisant le délai de livraison – planning de livraison -Un mémoire technique justificatif – formulaire précisant le délai de garantie – service après vente- Les certificats de conformité, – Catalogue en Couleur

Enveloppe de l’offre financière: qui porte la mention – Offre financière et doit comporter les pièces suivantes:

– Lettre de soumission remplie, signée et datée (Copie pour chaque lot)

– bordereaux des prix unitaire, signée et datée

– devis quantitatif et estimatif, signée et datée

NB: – joindre tout pièce qui permettre d’évaluer l’offre technique (Voir l’article 20 du cahier charge).

– les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisible et valable.

La date limite de dépôt des Offres est fixée au 21ème jours, qui court à partir de la première publication de l’avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP à 13 h 30 mn.

Les offres doivent être déposées dans les délais requis auprès de :

LA DIRECTION DE L’EDUCATION (OASIS NORD) WILAYA DE LAGHOUAT.

L’ouverture des plis s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiquée ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus à 14 h00, en cas ou cette date coïncide avec un jour férié la date d’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant.

Délais de validité des offres: Le délai de préparation des offres et dix (21) jours + 03 mois + un mois supplémentaire pour le titulaire du marché conformément aux dispositions de l’article 99 du décret présidentiel N° 15-247 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

NB: le présent avis tiens lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister a la séance d’ouverture des plis – retrait de cahier de charge contre deux rames de papiers (A4).

ANEP N° 2516021390

 

 

 

ACQUISITION DU CAFE MOULU

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 389/2025/DG8

 

Le Ministère de la Défense Nationale lance un avis d’appel d’offres national ouvert en vue de l’acquisition du café moulu.

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent se présenter à l’adresse ci-après :

Ministère de la Défense Nationale

Direction des Services Financiers

Bureau d’Administration des Cahiers des Charges

Les Tagarins – Alger

Pour retirer le cahier des charges, contre versement de la somme de Cinq Mille Dinars Algériens (5.000,00) DA, au compte n° 201.007.07.10 (RIB 008970011299997001-65), intitulé produits divers de l’état, ouvert auprès de la trésorerie centrale d’Alger.

Les personnes déléguées pour le retrait du cahier des charges doivent se munir des documents suivants :

*Une (01) copie d’une pièce d’identité en cours de validité;

*Une (01) lettre d’accréditation délivrée par le candidat à la soumission;

*Une (01) copie du registre de commerce de la société ;

*La copie originale du bon de versement de la somme due;

Les offres comprenant les pièces et documents exigés dans le cahier des charges devront être scindées en trois (03) parties :

*Un (01) dossier de candidature comprenant les documents requis par le cahier des charges.

*Une (01) offre technique comprenant les documents requis par le cahier des charges.

*Une offre financière comprenant les documents requis par le cahier des charges.

Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe anonyme séparée de celle des offres technique et financière comportant sur l’extérieure la mention «dossier candidature Appel d’Offres National Ouvert n°389/2025/DG8 ». Objet d’Appel d’Offres.

Les offres technique et financière sont insérées dans deux (02) enveloppes séparées, anonymes et fermées, indiquant sur l’extérieure de chacune, respectivement les mentions: «offre technique – A ne pas ouvrir Appel d’Offres National Ouvert n°389/2025/DG8 – objet d’Offres» et « offre financière – A ne pas ouvrir Appel d’Offres National Ouvert n° 389/2025/DG8-objet d’Appel d’Offres».

Les enveloppes renfermant le dossier de candidature les offres technique et financière, doivent parvenir dans un pli fermé à l’adresse ci-après:

Direction des Services Financiers

Commission de Réception des Soumissions et d’Ouverture des Plis de candidatures

Boite Postale n° 184, Alger – Gare Alger

L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme et ne devra comporter que la mention :

«Soumission » à ne pas ouvrir

Avis d’appel d’offres national ouvert

N° 389/2025/ DG8

Les soumissions doivent être adressées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 27 JUL 2025 à 09:30

Les dates d’ouverture des plis de plis de candidature et des offres technique, sont fixées sur l’invitation remise conjointement avec le cahier des charges.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de Cent Vingt (120) jours.

ANEP N° 2516021479

 

 

REALISATION D’UN LYCEE N° 01 TYPE 1000 AU NIVEAU DU SITE 25000 LLV NOUVEL POLE URBAIN SIDI AMEUR,COMMUNE SIDI AMEUR W. DE TIPAZA (CITES D’HABITAT INTEGREES 2025)

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TIPASA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF: 099842019001818

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 32/2025

 

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tipaza lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour:

*Réalisation d’un lycée N°01 type 1000 au niveau de site 25000 LLV nouvel pôle urbain sidi ameur, commune sidi ameur wilaya de Tipaza (Cités d’habitat intégrées 2025).

Les entreprises ayant :

*Conditions professionnelles :

– Un certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité « Bâtiment » comme activité Principale, catégorie cinq (05) ou plus.

ou

– un certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité Activité secondaire “Bâtiment”, catégorie six (06) ou plus.

*Conditions financières :

Ayant un Moyen de chiffre d’affaire des trois dernières années justifié par les bilans financiers ou C20 visés par les services des impôts supérieur ou égales à: 193.000.000.00 DA.

*Conditions techniques:

– Réaliser au moins un projet ou plus dans le domaine de bâtiment (catégorie B ou plus) conformément à la maitrise d’œuvre N° 16/224 du 22/08/2016, justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par un maitre d’ouvrage public ou des entreprises publiques.

– Les soumissionnaires doivent adaptés le système de travail d’équipe 3×8 et renforcer le chantier en mains d’œuvres.

– Dans le cas l’entreprise qualifiée techniquement et la moins disente et qui propose dans son offre un délai supérieur à 14 mois, une note 0 sera attribuée à cette dernière, l’attribution provisoire sera avec un délai de 14 mois et dans le cas de refus par cette entreprise l’offre sera écarté.

– Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Tipasa, Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné.

La durée de préparation des offres est fixée dix (10) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12H00 mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée le dixième (10ème) jour à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12 h 00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure jusqu’à 12 h 00 mn.

Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA – CITE ADMINISTRATIVE TIPASA.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées, parfaitement fermées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière» selon le cas. Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe parfaitement fermée et anonyme, comportant l’écriture:

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR

LA COMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N° 32/2025

REALISATION D’UN LYCEE N°01 TYPE 1000 AU NIVEAU DE SITE 25000 LLV NOUVEL POLE

URBAIN SIDI AMEUR, COMMUNE SIDI AMEUR WILAYA DE TIPAZA

(CITES D’HABITAT INTEGREES 2025).

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1/ le dossier de candidature contient :

1. Une déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée).

2. Une déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée).

3. Une copie du statut pour les sociétés. SARL-EURL-SNC-SPA

4. Une copie des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

5. Une copie de registre de commerce électronique portant le code de l’activité.

6. Une copie de certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité:

Activité principale « Bâtiment », catégorie cinq (05) ou plus.

Activité secondaire « Bâtiment », catégorie six (06) ou plus.

7. Casier judiciaire en cours de validité.

8. Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH en cours de validité.

9. Une copie de l’extrait de rôles de l’année en cours apuré ou calendrier de paiement valide.

10. Une copie de numéro d’identification Fiscale (NIF).

11. Une copie de numéro d’identification Statistique (NIS).

12. Références professionnelles délivrées par maitre d’ouvrage public ou des entreprises publiques.

(Attestations de bonne exécution).

13. Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans financiers des trois (03) dernières années dument visées par les services des impôts)

14. Chiffre d’affaires des trois dernières années dument cacheté par le service des impôts C20.

15. Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour le cas d’une SARL-EURL-SNC-SPA.

16. Copie de l’attestation d’affiliation CNAS en cours de validité avec les diplômes des moyens humains.

17. Liste des moyens matériels justifiés par cartes grise et l’assurance en cours de validité pour matériels roulants et facture d’achat pour matériels non roulants.

18. Les documents permettant de justifier les capacités des candidats.

2/ L’offre technique contient :

1. Une déclaration à souscrire (remplie, cachetée et signée).

2. Planning prévisionnel des travaux

3. Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page, la mention manuscrite “lu et accepté”

4. Mémoire technique doit être (rempli, cacheté et signé) selon le model ci-joint et suivant les pièces présentées par l’entreprise.

3/ L’offre financière contient :

1. Lettre de soumission (remplie, cachetée et signée).

2. Bordereau des prix unitaires. (rempli, cacheté et signé).

3. Le détail quantitatif et estimatif (rempli, cacheté et signé).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis. Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres à (13h30 mn) au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de TIPASA.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 13h30 mn ».

N. B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.

 

ANEP 2516021480

 

REALISATION D’UN LYCEE N° 02 TYPE 1000 AU NIVEAU DE SITE 25000 LLV NOUVEL POLE URBAIN SIDI AMEUR,COMMUNE SIDI AMEUR W. DE TIPAZA (CITES D’HABITAT INTEGREES 2025)

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TIPASA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 33/2025

NIF: 099842019001818

 

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tipaza lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour:

*Réalisation d’un lycée N°02 type 1000 au niveau du site 25000 LLV nouvel pôle urbain sidi ameur, commune sidi ameur wilaya de Tipaza (Cités d’habitat intégrées 2025).

Les entreprises ayant :

Conditions professionnelles :

* Un certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité « Bâtiment » comme activité Principale, catégorie cinq (05) ou plus.

ou

* un certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité Activité secondaire «  Bâtiment » , catégorie six (06) ou plus

Conditions financières :

* Ayant un Moyen de chiffre d’affaire des trois dernières années justifié par les bilans financiers ou C20 visés par les services des impôts supérieur ou égales à : 192.000.000.00 DA.

Conditions techniques:

* Réaliser au moins un projet ou plus dans le domaine de bâtiment (catégorie B ou plus) conformément à la maitrise d’œuvre N° 16/224 du 22/08/2016, justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par un maitre d’ouvrage public ou des entreprises publiques.

✓ Les soumissionnaires doivent adaptés le système de travail d’équipe 3×8 et renforcer le chantier en mains d’œuvres.

✓ Dans le cas l’entreprise qualifiée techniquement et la moins disente et qui propose dans son offre un délai supérieur à 14 mois, une note 0 sera attribuée à cette dernière, l’attribution provisoire sera avec un délai de 14 mois et dans le cas de refus par cette entreprise l’offre sera écarté.

-Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Tipasa. Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné.

La durée de préparation des offres est fixée dix (10) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12H00 mn .Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée le dixième (10 ème) jour à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12 h 00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure jusqu’à 12 h 00 mn.

Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA.CITE ADMINISTRATIVE TIPASA. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées, parfaitement fermées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «  dossier de candidature », « offre technique »ou «  offre financière» selon le cas. Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe parfaitement fermée et anonyme, comportant l’écriture:

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR

LA COMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 33/2025

REALISATION D’UN LYCEE N°02 TYPE 1000 AU NIVEAU DE SITE 25000 LLV NOUVEL POLE URBAIN SIDI AMEUR, COMMUNE SIDI AMEUR WILAYA DE TIPAZA

(CITES D’HABITAT INTEGREES 2025).

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1/: le dossier de candidature contient :

1. Une déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée).

2. Une déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée).

3. Une copie du statut pour les sociétés. SARL-EURL-SNC-SPA

4. Une copie des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

5. Une copie de registre de commerce électronique portant le code de l’activité.

6. Une copie de certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité:

Activité principale «  Bâtiment » , catégorie cinq (05) ou plus.

Activité secondaire « Bâtiment », catégorie six (06) ou plus.

7. Casier judiciaire en cour de validité.

8. Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH en cour de validité.

9. Une copie de l’extrait de rôles de l’année en cours apuré ou calendrier de paiement valide.

10. Une copie de numéro d’identification Fiscale (NIF).

11. Une copie de numéro d’identification Statistique (NIS).

12. Références professionnelles délivrées par maitre d’ouvrage public ou des entreprises publiques (Attestations de bonne exécution).

13. Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans financiers des trois (03) dernières années dument visés par les services des impôts)

14. Chiffre d’affaires des trois dernières années. dument cacheté par le service des impôts C20

15. Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour le cas d’une SARL-EURL-SNC-SPA

16. Copie de l’attestation d’affiliation CNAS en cours de validité avec les diplômes des moyens humains.

17. Liste des moyens matériels justifiés par cartes grise et l’assurance en cours de validité pour matériels roulants et facture d’achat et PV d’inventaire de matériels délivré par un huissier de justice de l’année en cours pour matériels non roulants.

18. Les documents permettant de justifier les capacités des candidats.

2/: L’offre technique contient :

1. Une déclaration à souscrire (rempli, cachetée et signée).

2. Planning prévisionnel des travaux

3. Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »

4. Mémoire technique doit être (rempli, cacheté et signé) selon le model ci-joint et suivant les pièces présenté par l’entreprise.

3/: L’offre financière contient :

1. Lettre de soumission (rempli, cachetée et signée).

2. Bordereau des prix unitaires. (rempli, cacheté et signé).

3. Le détail quantitatif et estimatif (rempli, cacheté et signé).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis. Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres à (13h30 mn)au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de TIPASA.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 13 h30 mn » .

N. B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.

 

ANEP 2516021481

 

 

REPARATION DES EGATS CAUSES PAR LES INTEMPERIES SUR LES ROUTES FRONTALIERES EN 02 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures de Base

Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tindouf

NIF: 408015000037011

 

Deuxième Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales après infructuosité n° 16/2025

 

Le directeur des travaux publics, lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Réparation des dégâts causés par les intempéries sur les routes frontalières

Lot 01: Réparation des dégâts causés par les intempéries sur les routes frontalières au niveau des Zones: Merkala, Oum laachar, Tefeguoumt, Bouagba, Tinfouchay, Bsibissa et Hassi khebbi (Attribué)

Lot 02: Réparation des dégâts causés par les intempéries sur les routes frontalières au niveau des zones : Chenachen et Elhank

Conformément aux articles 43, 44 et 45 de la loi N° 23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, les conditions de l’éligibilité sont ;

*L’entreprise doit disposer d’un certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité activité principale en travaux publics catégorie cinq (V) ou plus.

*Ayant déjà réalisé un projet qui contient les travaux des passages submersibles justifié par attestation de bonne exécution délivrée par les maitres d’ouvrage publics.

*Moyen de chiffre d’affaire des meilleurs trois (03) années dans les années (2019-2020-2021-2022-2023) ou (2020- 2021-2022-2023-2024) égal ou supérieurs à 30 000 000,00 DA justifie par bilans ou (C 20) visé par les services d’impôts.

Important:

1- Les offres présentées par un groupement de deux ou plusieurs entrepreneurs associés, ne sont pas autorisés pour cet avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales.

2- tous les soumissionnaires ayant un projet avec la direction des travaux publics de la wilaya de Tindouf en retard (hors délais contractuelle) à la date d’ouverture des plis, ne sont pas autorisés pour cet avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales.

a) Le dossier de candidature qui sera composée de:

1. Déclaration de candidature (remplie, signée, cachetée et datée)

2. Déclaration de probité (remplie, signée, cachetée et datée)

3. Statut de l’entreprise (cas de société).

4. Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

5. Certificat de qualification et de classification professionnelle (Tel que requis par les conditions d’éligibilité).

6. Copie de registre de commerce électronique

7. Copies des attestations fiscales et parafiscales (extrait de rôle apuré (Non inscrit dans la liste des fraudeurs) et mises à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH).

8. Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnalités morales de droit algérien année 2023 ou 2024.

9. Numéro d’identification fiscale du soumissionnaire (NIF).

NB: (les pièces de 7 à 9 sont exigées uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les Fournir dans un Délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine)

10. Moyens humains justifié par l’attestation d’affiliation CNAS valide le jour de l’ouverture des plis et accompagné par des diplômes ou attestations de réussite pour l’encadrement, l’attestation d’affiliation CNAS valide le jour de l’ouverture des plis et attestation de travail (signées cachetées et datées) pour les ouvriers ordinaires.

11. Moyen de matériels destinés à la réalisation au projet (justifiés par Carte grises + attestation d’assurance en cours de validité (pour matériels roulants) et PV de l’huissier daté moins de 12 mois à la date d’ouverture des plis (pour autres matériels).

12. Bilans fiscaux des meilleurs trois (03) années dans les années (2019-2020-2021-2022-2023) ou (2020-2021-2022-2023- 2024) ou (C20) visé par les services d’impôts.

13. Références professionnelle (telle qu’elle est décrite aux conditions d’éligibilité).

b) L’offre technique qui sera composée de:

1. Déclaration à souscrire (remplie, signée, cachetée et datée).

2. Présent cahier des charges (rempli, signé, cacheté et daté); portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et Accepté”.

3. Planning d’exécution détaillé des travaux signé cacheté par le soumissionnaire.

4. Mémoire technique justificative (remplie, signée, cachetée et datée).

c) L’offre financière qui sera composée de:

5. Lettre de Soumission (remplie, signée, cachetée et datée).

6. définition des prix unitaires (signée, cachetée et datée).

7. Bordereau des prix unitaires (remplie, signé, cacheté et daté).

8. Détail quantitatif et estimatif (remplie, signé, cacheté et daté).

Important: Conformément à l’article 69 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public; les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature (attestations fiscales et parafiscales, Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnalités morale de droit algérien année 2023 ou 2024 et Numéro d’identification fiscale (NIF)) sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de saisine et en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.

– Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il s’avère après leur remise qu’ils comportent des informations de candidature. L’offre concernée est écartée, et service contractant reprend la procédure d’attribution du marché. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique »,  « offre financière »; selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention:

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n° 16/2025

Réparation des dégâts causés par les intempéries sur les routes frontalières

Lot 02: Réparation des dégâts causés par les intempéries sur les routes frontalières au niveau des zones: Chenachen et Elhank

Les offres doivent être déposées auprès de la Direction des travaux publics de la wilaya de Tindouf Cité Ksabi – Tindouf – La date de dépôt des offres est fixée au 15ème jour de 08h00 à 14h00 à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, Aucune offre ne sera réceptionnée avant ou après cette date.

– Les soumissionnaires sont expressément invités d’assister à la séance d’ouverture des plis qui aura lieu au siège de la: Direction des travaux publics de la Wilaya de Tindouf dans le jour même de dépôt des offres à (14h30). Toutefois cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable au cas ou celle-ci coïncide avec les jours fériés ou des repos hebdomadaires légaux.

– Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent cinq (105) jours à compter de la date de dépôt des offres.

 

ANEP 2516021483

 

REALISATION D’UNE ECOLE PRIMAIRE N°04 TYPE 02 AU NIVEAU DE SITE 2500 LLV NOUVEL POLE URBAIN SIDI AMEUR , COMMUNE SIDI AMEUR WILAYA DE TIPAZA (CITES D’HABITAT INTEGREES 2025)

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TIPASA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES

MINIMALES N°30/2025

NIF: 099842019001818

 

La Direction des Équipements Publics de la Wilaya de Tipaza lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour:

*Réalisation d’une école primaire N°04 type 02 au niveau de site 25000 LLV nouvel pôle urbain sidi ameur, commune sidi ameur wilaya de Tipaza (Cités d’habitat intégrées 2025).

Les entreprises ayant :

Conditions professionnelles :

* Un certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité «Bâtiment » comme activité Principale, catégorie quatre (04) ou plus

ou

Un certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité Activité secondaire « Bâtiment », catégorie cinq (05) ou plus

Conditions financières :

Ayant un Moyen de chiffre d’affaire des trois dernières années justifiées par les bilans financiers

Ou C20 visés par les services des impôts supérieur ou égales à 50.000.000.00 DA.

Conditions techniques :

* Réaliser au moins un projet dans le domaine de bâtiment, justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par un maitre d’ouvrage public ou des entreprises publiques.

Les soumissionnaires doivent adaptés le système de travail d’équipe 3×8 et renforcer le chantier en mains d’œuvres.

Dans le cas l’entreprise qualifiée techniquement et la moins disant et qui propose dans son offre un délai supérieur à 06 mois, une note 0 sera attribuée à cette dernière, l’attribution provisoire sera avec un délai de 06 mois et dans le cas de refus par cette entreprise l’offre sera écarté.

-Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Tipasa, Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné.

La durée de préparation des offres est fixée dix (10) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12H00 mn .Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée le dixième (10) jour à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12 h 00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure jusqu’à 12 h 00 mn.

Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA.CITE ADMINISTRATIVE TIPASA.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées, parfaitement fermées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique »ou « offre financière» selon le cas. Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe parfaitement fermée et anonyme, comportant l’écriture :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR

LA COMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES. N°30/2025.

REALISATION D’UNE ECOLE PRIMAIRE N°04 TYPE 02 AU NIVEAU DE SITE 25000 LLV NOUVEL POLE URBAIN SIDI AMEUR, COMMUNE SIDI AMEUR WILAYA DE TIPAZA

(CITES D’HABITAT INTEGREES 2025).

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1/: le dossier de candidature contient :

1. Une déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée).

2. Une déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée).

3. Une copie du statut pour les sociétés. SARL-EURL-SNC-SPA

4. Une copie des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

5. Une copie de registre de commerce électronique portant le code de l’activité.

6. Une copie de certificat de qualification et de classification professionnelle spécialité :

Activité principale « Bâtiment », catégorie quatre (04) ou plus.

Activité secondaire «Bâtiment », catégorie cinq (05) ou plus.

7. Casier judiciaire en cour de validité.

8. Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH en cour de validité.

9. Une copie de l’extrait de rôles de l’année en cours apuré ou calendrier de paiement valide.

10. Une copie de numéro d’identification Fiscale (NIF).

11. Une copie de numéro d’identification Statistique (NIS).

12. Références professionnelles délivrées par maître d’ouvrage public ou des entreprises publiques

(Attestations de bonne exécution).

13. Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans financiers des trois (03) dernières années dument visées par les services des impôts)

14. Chiffre d’affaires des trois dernières années dument cachetées par le service des impôts C20

15. Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour le cas d’une SARL-EURL-SNC-SPA

16. Copie de l’attestation d’affiliation CNAS en cours de validité avec les diplômes des moyens humains.

17. Liste des moyens matériels justifiés par cartes grise et l’assurance en cours de validité pour matériels roulants et facture d’achat pour matériels non roulants.

18. Les documents permettant de justifier les capacitées des candidats.

2/: L’offre technique contient :

1. Une déclaration à souscrire (rempli, cachetée et signée).

2. Planning prévisionnel des travaux

3. Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté »

4. Mémoire technique doit être (rempli, cacheté et signé) selon le model ci-joint et suivant les pièces présentées par l’entreprise.

3/: L’offre financière contient :

1. Lettre de soumission (rempli, cachetée et signée)

2. Bordereau des prix unitaires. (Rempli, cacheté et signé).

3. Le détail quantitatif et estimatif (rempli, cacheté et signé).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres à (13h30 mn)au siège de la Direction des Équipements Publics de la Wilaya de TIPASA.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 13 h30 mn ».

N. B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.

ANEP N° 2516021490

 

 

 

LA REALISATION D’UNE ECOLE PRIMAIRE N°03 TYPE 02 AU NIVEAU DE SITE 25000 LLV NOUVEL POLE URBAIN SID AMEUR , COMMUNE SIDI AMEUR WILAYA DE TIPAZA (CITES D’HABITAT INTEGREES 2025)

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE  L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TIPASA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF: 099842019001818

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°29/2025

 

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tipaza lance un avis d’appel d’offres  national ouvert avec exigence de capacités minimales pour:

Réalisation d’une école primaire N°03 type 02 au niveau de site 25000 LLV nouvel pôle urbain Sidi Ameur, commune Sidi Ameur wilaya de Tipaza (Cités d’habitat intégrées 2025).

Les entreprises ayant :

Conditions professionnelles :

* Un certificat de qualification et de classification professionnelles spécialité « Bâtiment » comme  activité Principale, catégorie quatre (04) ou plus.

ou

* un certificat de qualification et de classification professionnelles spécialité Activité secondaire

«  Bâtiment »>, catégorie cinq (05) ou plus

Conditions financières :

*

Ayant un Moyen de chiffre d’affaire des trois dernières années justifiées par les bilans financiers

ou C20 visés par les services des impôts supérieur ou égal à 50.000.000.00 DA.

Conditions techniques:

* Réaliser au moins un projet dans le domaine de bâtiment, justifié par des attestations de bonne exécution délivrées par un maitre d’ouvrage public ou des entreprises publiques.

✓ Les soumissionnaires doivent adaptés le système de travail d’équipe 3×8 et renforcer le chantier en mains d’œuvres.

✓ Dans le cas l’entreprise qualifiée techniquement et la moins disante et qui propose dans son offre un délai supérieur à 06 mois, une note 0 sera attribuée à cette dernière, l’attribution

provisoire sera avec un délai de 06 mois et dans le cas de refus par cette entreprise l’offre sera écartée.

-Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Tipasa, Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné.

La durée de préparation des offres est fixée dix (10)jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12H00 mn .Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

La date de dépôt des offres est fixée le dixième (10ème) jour à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) Ou la presse jusqu’à 12 h 00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure jusqu’à 12 h 00 mn.

Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA.CITE ADMINISTRATIVE TIPASA. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées, parfaitement fermées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention << dossier de candidature », « offre technique »ou « offre financière» selon le cas. Les enveloppes sont mises dans une autre enveloppe parfaitement fermée et anonyme, comportant l’écriture :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR

LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°…..29…./2025.

REALISATION D’UNE ECOLE PRIMAIRE N°03 TYPE 02 AU NIVEAU DE SITE 25000 LLV NOUVEL POLE URBAIN SIDI AMEUR, COMMUNE SIDI AMEUR WILAYA DE TIPAZA

(CITES D’HABITAT INTEGREES 2025).

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1/: le dossier de candidature contient :

1. Une déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée).

2. Une déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée).

3. Une copie du statut pour les sociétés. SARL-EURL-SNC-SPA

4. Une copie des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

5. Une copie de registre de commerce électronique portant le code de l’activité.

6. Une copie de certificat de qualification et de classification professionnelles spécialité:

Activité principale « Bâtiment », catégorie quatre (04) ou plus.

Activité secondaire « Bâtiment », catégorie cinq (05) ou plus.

7. Casier judiciaire en cour de validité.

8. Attestation de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH en cour de validité.

9. Une copie de l’extrait de rôles de l’année en cours apuré ou calendrier de paiement valide.

10. Une copie de numéro d’identification Fiscale (NIF).

11. Une copie de numéro d’identification Statistique (NIS).

12. Références professionnelles délivrées par maitre d’ouvrage public ou des entreprises publiques (Attestations de bonne exécution).

13. Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans financiers des trois (03) dernières années dument visés par les services des impôts)

14. Chiffre d’affaires des trois dernières années. dument cacheté par le service des impôts C20

15. Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour le cas d’une SARL-EURL-SNC-SPA

16. Copie de l’attestation d’affiliation CNAS en cours de validité avec les diplômes des moyens humains.

17. Liste des moyens matériels justifiés par cartes grise et l’assurance en cours de validité pour matériels roulants et facture d’achat pour matériels non roulants.

18. Les documents permettant de justifier les capacités des candidats.

2/: L’offre technique contient :

1. Une déclaration à souscrire (remplie, cachetée et signée).

2. Planning prévisionnel des travaux

3. Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page, la mention manuscrite «

pièces présenté par l’entreprise.

2 : L’offre financière contient :

1. Lettre de soumission (remplie, cachetée et signée).

2. Bordereau des prix unitaires. (rempli, cacheté et signé).

3. Le détail quantitatif et estimatif (rempli, cacheté et signé).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt des offres à (13h30 mn) au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de TIPASA.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure « 13 h30 mn ».

N. B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité.

ANEP N°2516021494

 

 

REALISATION DE STATION D’EPURATION DES EAUX DE LA VILLE DE AIN BESSAM (Y COMPRIS LE RACCORDEMENT ) EN LOT N°01 : RAR DE LA REALISATION DES COLLECTEURS DE LIAISON

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE

DE LA WILAYA DE BOUIRA

NIF:099010019105339

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 20/2025 (RECTIFICATIF)

La direction de l’hydraulique de la wilaya de Bouira lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités Minimales à la concurrence (RECTIFICATIF) pour :

 

Intitulé: Etude, Réalisation et équipement de station d’Epuration des eaux de la ville de Ain Bessam

(Y compris le raccordement)

Projet: Lot N° 01: RAR de la réalisation des collecteurs de liaison

Les entreprises qualifiées dans le domaine des travaux et qui répondent aux exigences suivantes :

Conditions minimales d’Eligibilités

 
Capacités professionnelles

 

 Qualification catégorie cinq (05) et plus, activité principale hydraulique en cour de validité (copie).

 
Références professionnelles

 

 L’entreprise ayant réalisé ou réhabilité un (01) projet de (réalisation ou réhabilitation) et équipement (d’une station de relevage ou station de pompage) cette condition devra être obligatoirement, justifiée par une attestation de bonne exécution délivrée par le service contractant faute de quoi, elle ne sera pas prise en considération

 
Capacités Financières

 

 Un chiffre d’affaires moyen annuel des cinq dernières années supérieures ou égales 40 000 000,00 DA et plus, doit être justifiés par les bilans des 05 dernières années

 
Encadrement technique

 

 L’entreprise ayant un ingénieur d’état ou master en hydraulique justifié par un diplôme et l’attestation d’affiliation CNAS datée moins de 03 mois à la date d’ouverture des plis ou attestation CASNOS pour les gérants d’entreprises

 

 

Les entreprises qualifiées, Peuvent retirer le cahier des charges (dossier de candidature, Offre technique et financière) auprès de la DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE BOUIRA (Cite administrative Draa El Bordj BOUIRA), Téléphone 026.73.22.01 – fax 026.73.21.86.

Conformément à l’article 47 du la loi N° 12-23 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, et l’article 67 du décret 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service public, les soumissionnaires doivent présenter leurs offres conformément aux orientations du cahier des charges.

Les offres doivent être scindées en trois parties:

– Partie n°1: Dossier de candidature

– Partie n°2: Offre technique

-Partie n°3: Offre financière

Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes:

Dossier de candidature :

1- Déclaration de candidature (dûment remplie, signée et cacheté).

2- Déclaration de probité (dûment remplie, signée et cacheté).

3- Statut s’il s’agit d’une société (copie).

4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

 

5- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous- traitants.

✓ Capacités professionnelles : Certificat de Qualification et de classification professionnelles, catégorie Cinq (05) et plus, en

hydraulique en cour de validité (copie).

✓ Capacités Financières : Moyens financiers justifiés par les bilans des cinq dernières années et les références bancaires

Capacités techniques : Moyens humains et matériels et références professionnelles

✓ Offre technique:

1-Déclaration à souscrire (dûment remplie, signée et cachetée).

2-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique: un mémoire technique justificatif qui est un document à remettre en réponse à l’avis d’appel d’offres .

Il est destiné à expliquer les points techniques et organisationnels des prestations objet du marché. Il doit faire ressortir d’une part, la présentation de la société, ses références ainsi que ses moyens humains et matériels.

3-le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »

NB: Le mémoire technique justificatif doit être renseigné, cacheté et signé par le soumissionnaire sous peine de rejet son offre par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.

Offre financière :

1- Lettre de soumission (dûment remplie, signée, cachetée et datée).

2 – Bordereau des prix unitaires (BPU) complété en chiffres et en lettres (dûment rempli, signé, cacheté et daté

3 – Détail quantitatif et estimatif (DQE) complété en chiffres et en lettres (dûment rempli, signé, cacheté et daté

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant

la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière». Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention : À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

– avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°20/ “2025.

• Intitulé : Etude, Réalisation et équipement de station d’Epuration des eaux de la ville de  Ain Bessam

(Y compris le raccordement)

Projet : Lot N° 01: RAR de la réalisation des collecteurs de liaison

Le délai de dépôt des offres est fixé quinze (15) jours à compter de la première publication de cet avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

La date de limite clôture de dépôt des offres sera le dernier jour ouvrable de 08 h00 à 12 h00 mn.

La date d’ouverture, des plis aura lieu le même jour à 13h 15min au siège de la DH de BOUIRA.

Les soumissionnaires peuvent y assister

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, d’ouverture des plis est prorogée jusqu’au jour ouvrable

suivant à 13h15 min

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent cinq (105) jours à compter de la  date de dépôt des offres.

Les soumissionnaires ou leurs représentants sont invités à assistés à l’ouverture des plis

ANEP N° 2516021496

 

 

LA REALISATION DE 68/100/500 LOGTS PUBLICS LOCATIFS INDIVIDUEL SIMPLEXE PROG AU TITRE DE L’ANNEE 2024 2eme TRANCHE TYPE F3 EN TOUT CORPS D’ETAT TCE+VRD DNS LA COMMUNE D’OUM EL ASSEL /REALISATION 60/100/500 LOGTS PL+VRD A OUM EL ASSEL LOT G.1 ET G.2 / REALISATION 40/100/500 LOGTS PL+VRD A HASSI KHEBI

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE WILAYA DE TINDOUF

NIF OPGI : 098 737 010 060433

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE CAPACITE MINIMALE   N° 08/2025

 

Le Directeur Général de l’OPGI de  Tindouf lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence  capacité minimal  pour LA REALISATION DE 68/100/500 LOGEMENTS  PUBLICS LOCATIFS INDIVIDUEL SIMPLEXE PROGRAMME AU TITRE DE L’ANNEE 2024 2EME TRANCHE TYPE F3 EN TOUT CORPS D’ETAT TCE+ VRD, DANS LA COMMUNE D’OUM EL ASSEL  WILAYA DE TINDOUF

  1. LOT (G) REALISATION DES 100/500LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS SIMPLEX COMMUNE DE OUM EL ASSEL REPARTIS COMME SUIT :

RÉALISATION 60/100/500 LOGEMENTS PL+VRD à OUM EL ASSEL.

–  LOT G.1  :  RÉALISATION 32/60/100/500 LOGEMENT  PL + VRD (Attribuée)

–    LOT G.2  :  RÉALISATION 28/60/100/500 LOGEMENT  PL + VRD

*    RÉALISATION 40/100/500 LOGEMENTS PL +VRD à HASSI KHEBI

  • LOT G.3  :  RÉALISATION 20/40/100/500 LOGEMENT  PL + VRD
  • LOT G.4  :  RÉALISATION 20/40/100/500 LOGEMENT  PL + VRD

 

  1. Condition éligibilité des candidats:

POUR LES : LOT  (G.2) (G.3) (G.4)

– Qualification principale ou secondaire travaux Bâtiment catégorie 02 et plus.

– Ayant réalisé des projets bâtiment logement ou équipement public d’un montant cumulé supérieur ou égal à 20 000 000,00DA (justifié par des attestations d’exécution ou de bonne exécution délivrée par le maitre de l’ouvrage public.

– Cumul du Montant de chiffre d’affaire de l’entreprise supérieur ou égal à 5 000 000,00 DA pour les Cinq années (-2019-2020-2021-2022-2023) a justifiés par les bilans ou C20. visé par les services des impôts.

  • Peuvent retires le cahier des charge  contre un paiement de frais de reproduction de (5 000,00 DA) auprès de l’OPGI a  haï El Moustakbel  Tindouf.
  • 1-Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et elles ne peuvent prétendre que dont deux lots
  • 2-Toutes entreprises moins disante dans les deux lots devront justifier  les moyens humains  et Matériels séparé pour chaque lot .

3-Toutes entreprises justifiées les moyens humains et matériels pour les  deux lots devront remplis  le mémoire  technique de chaque lot séparé.

4-Le marche sera attribué au moins disant  financier   après   qualification technique

01: Le dossier de candidature se compose de : voir cahier des charges

02. l’offre technique se compose de: voir cahier des charges

03. L’offre financière se compose de : voir cahier des charges

 

L’ensemble des pièces ci-dessus devra être paraphées, datées et signées par la personne physique ou morale habilité à cet effet.

Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, modèles, spécifications et plan figurant au dossier d’appel d’offres. La présentation d’une offre non conforme au dossier d’appel d’offres s’effectuera aux risques du soumissionnaire. Les soumissions qui ne répondraient pas pour l’essentiel aux conditions arrêtées dans le dossier d’appel d’offres, seront rejeté purement et simplement Les offres doivent être déposées sous triple plis fermés et anonyme avec la mention

« Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence capacité minimal  N° : 08/2025 pour :

REALISATION DES 68/100/500 LOGEMENTS  PUBLIS LOCATIFS INDIVIDUEL SIMPLEXE PROGRAMME  DE L’ANNEE 2024

2 EME TRANCHE TYPE F3  EN TOUT CORPS D’ETAT  (TCE+VRD)  DANS LA COMMUNE D’OUM EL ASSEL  WILAYA DE TINDOUF.

– Soumission à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture et évaluation des plis-

 

Adressé à Monsieur :  le Directeur Général de l’OPGI  de la Wilaya de Tindouf.

 

La durée de préparation des offres est fixée à  (21)  jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP et les offres déposées au Bureau Marché de l’OPGI de Tindouf  le dernier jour de la duré de préparation des offres de  8 h 00 à 12h00. Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable au cas où elle  coïnciderait avec des jours fériés et/ou de repos hebdomadaires  légaux.

L’ouverture des plis  (dossier candidature et offre technique et offre financier)  aura lieu  le même jour en séance publique à 14H00 au siège de l’OPGI de la Wilaya de Tindouf.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 111 jours à compter  de la date limite de dépôt des offres.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis (dossier candidature offre Technique et offre Financière).

Anep 2516021498