Catégorie : Non classé

REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS DE LA JEUNESSES ET AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURE DE LA JEUNASSE A TRAVERS LA WILAYA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DE LA WILAYA DE IN SALAH

NIF:001511089002845

 DEUXIÈME AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 02/2025

 

 

Un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé en vue de:

OPERATION: Etude, Suivi et Réhabilitation des Établissements de la Jeunesse et d’aménagement des infrastructures de la jeunesse à travers la wilaya.

PROJET: Réhabilitation des Établissements de la Jeunesses et aménagement des infrastructures de la jeunesse à travers la wilaya (04 ļots)

Lot n°03: Aménagement du complexe sportif Mohamed Zoubir.

*Ouvert à tous les établissements de parachèvement dans le domaine de la construction activité principale la 02 et plus et qui remplissent les conditions légales d’exercice de la profession et les conditions minimales requises

*Le soumissionnaire peut participer dans tous les lot mai n’être attributaire qu’un seul lot selon l’ordre des lots en commençant par le premier lot jusqu’au dernier lot.

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la jeunesse et des sports (Bureau d’investissement et équipements) de la wilaya de IN SALAH.

Le soumissionnaire doit préparer trois (03) enveloppes, la première enveloppe L1 est destinée à Dossier de candidature.

La deuxième enveloppe L2 est destinée à l’offre technique là, troisième L3 enveloppe; destinée à l’offre Financière.

Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et ignorante Indiquant la référence de l’entreprise et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la

mention « dossier candidature» «offre technique» ou «offre financières» selon le cas Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention «à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – appel d’offres n°……./2025/ l’objet de l’appel d’offres»

Projet: Réhabilitation des Établissements de la Jeunesse et d’aménagement des infrastructures de la jeunesse à travers la wilaya (04 lots)

Lot n°03: Aménagement du complexe sportif Mohamed Zoubir

-L’Enveloppe L4 sous pli ignorant sera adressée à Monsieur le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de IN SALAH.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE:

*Voir la page N° 05 du cahier des charges.

Capacités professionnelles:

-Une copie d’un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le bâtiment/ activité principale ou secondaire/classe 02 ou supérieure, valide à la date d’ouverture des plis

Capacités financières:

-chiffre d’affaire moyen des trois meilleures années des cinq (05) dernières années (2020/2024) justifié par le C20 Lots 03: 10.000.000.00 DA.

Capacités techniques: Ressources humaines et matériels et références professionnelles:

*ressources humaines:

-copies des certificats individuels d’affiliation à la cnas et/ou copie d’une liste des travailleurs immatriculés à la chas/datées de moins de 90 jours avant la date de création

– copie des attestations de réussite aux diplômes ou des contrats d’insertion professionnelles des salariés en cours de validité à la date d’ouverture des plis, accompagnées des attestations de réussite et des certificats de travail

*ressources matérielles:

– copie de la carte grise indiquant le type du véhicule ou un justificatif de déplacement valide (ou une copie du contrat de location, le cas échéant, joint à la carte grise, à l’assurance et à la fiche de contrôle technique/ le contrat de location doit être présente, notarié.

-copies des coupons d’assurances du véhicule.

-copie de la carte du contrôle technique périodique des véhicules.

-copie du rapport d’inspection des équipements du huissier de justice ou du rapport d’évaluation des équipements de l’expert-comptable pour l’année en tours.

*références professionnelles:

-Copies des certificats des travaux réalisés, signés par un opérateur économique au public de même nature que le projet (projets d’aires de jeux du quartier pour les cinq dernières années (2020-2024).

– plan du travail signé

– La déclaration de probité (formulaire ci-joint)

-Statuts de l’entreprise + documents relatifs aux autorisations permettant aux personnes d’engager l’entreprise.

CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE:

1- Déclaration à Souscrire remplie, signée, cachetée et paraphée.

2- Chaque document qui permet d’évaluer l’offre technique.

3- Mémoire technique établie par le soumissionnaire précisant les éléments suivants:une définition précise de l’entreprise / une mention des moyens matériels et humaines.

4- Documents requis pour la notation, les ressources matériels et humaines alloués au projet selon les critères spécifiques (article 08 du manuel d’instructions générales pour les entrepreneurs/ si les documents sont si joints en annexes il n’est pas nécessaire de répéter le dossier Planning d’achèvement des travaux.

6- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté» paraphée, remplie, signée et cachetée.

CONTENU DE L’OFFRE FINANCIÈRE:

1- Lettre de soumission remplie, signée, cachetée et paraphée.

2- Bordereau des prix unitaires signé, rempli, signé, cacheté et paraphé.

3-Devis quantitatif et estimatif signé, rempli, signé, cacheté et paraphé.

N.B:

-Tous les documents doivent être remplis, signés, cachetés et valides.

-Avant de commencer la préparation des offres, le soumissionnaire doit lire attentivement les termes du contrat pour se faire une idée claire de ses exigences et de ses obligations.

-Les soumissionnaires doivent déposer leur offre le 15ème jour à partir de la première parution de l’avis d’appel d’offre sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP avant l’heure 13:30.

-L’ouverture des plis des offres candidature, techniques et financières se fera le jour même correspondant la date de dépôt des offres, en séance publique à 14H00 au siège de la Direction de la jeunesse et des sports de IN SALAH.

-Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13H30. Au cas où le jour de dépôt des offres coïnciderait avec une journée fériée ou de repos légal, il se fera le premier jour ouvrable qui suit à la même heure. Toute Offre parvenu en retard ou non conforme à la réglementation ne sera pas prise en considération.

-Le service contractant invite tous les candidats ou contractants à assister à la séance d’ouverture des plis La durée de validité des offres est fixée à (90) jours y ajoute la période de préparation des offres.

ANEP N° 2530005653

 

LOT 01; TRAVAUX DE RESEAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL-OUED

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

Matricule fiscale: 09983019000716/N.I.S: 0002.3901.60095.44

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

AVIS N° 26/2025

 

La Direction de l’Urbanisme et de l’architecture et de la Construction de la wilaya d’El Oued lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales après l’infructuosité de la procédure pour:

Travaux Tranche -05-

Lot 01:Travaux de réseaux primaires et secondaires: Travaux d’ alimentation en eau potable + assainissement en Eau Usée + réseaux voiries + aménagement urbain + Mur de soutènement) pour: 40 logements promotionnels aidés (LPA) programme 2018 commune Debila.

Avec les conditions de capacités minimales suivantes:

*Copie du Certificat de qualification professionnelle en cours de validité activité principal travaux publics Contient du code de revêtements 345/4252 et secondaire Hydraulique UN ou plus.

* Présentation d’Attestation de réalisation d’un projet (voiries ou d’assainissement en eau usée ou aménagement ou construction) délivrée par Maîtres d’ouvrages (établissement public administratif ou économique)

Les entreprises qualifiées intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l’Urbanisme et de l’architecture et de la Construction de la wilaya d’El-Oued de la wilaya d’El-Oued cité 19 Mars,

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre technique” ,”offre financière”, selon le cas, Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres n° 26/2025 pour réalisation…………….) Ces dossiers sont composés comme suit:

1/ Le dossier de candidature contient:

-Une Déclaration de candidature dûment renseignée et signée par le gérant de l’entreprise

-Déclaration de probité dûment renseignée et signée par le gérant de l’entreprise

-Copie du statut de la société et les modifications, le cas échéant, dans le cas d’une personne morale

-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

-Les documents évaluant les capacités des contractants

-Les capacités professionnelles: Copie du Certificat de qualification professionnelle en cours de validité.

-Références professionnelles: Présentation des Références professionnelles.

1/Offre Technique:

-Déclaration à souscrire dûment renseignée et signée par le gérant de l’entreprise

-Cahier de charge contient dans sa dernière page l’expression «Lu et approuvé» en manuscrit.

-Les moyens humains (motivée par des documents officiels) en cours de validité.

-Les moyens matériels (motivée par des documents officiels) en cours de validité,

2/Offre Financière:

-Lettre de soumission dûment signée et visée.

-Le Bordereau des prix unitaires (BPU) dûment signé et visé.

-Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) dûment signé et visé.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (90 jours) + Le délai de préparation des offres à partir du Séance d’ouverture des enveloppes.

Le délai de préparation des offres est fixé à quinze (15) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou au BOMOP.

– Dans le cadre de cet Avis la présentation des offres sous forme du groupement n’est pas permise.

Le jour du dépôt des offres coïncide avec le dernier jour de la période de préparation, de 8h00 à 10h30. L’ouverture des plis se fera le jours de dépôt des offres à 10 H 45 mn, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis (cet avis est considéré comme convocation pour les candidats et les soumissionnaires) conformément à l’article 70 du décret présidentiel n° 15/247 correspondant au 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, qui se tiendra à la Direction de l’Urbanisme et de l’architecture et de la Construction de la wilaya d’El-Oued cité du 19 mars.

Si le jour de dépôt des offres et l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour de dépôt des offres et l’ouverture des plis sera prolongée jusqu’ au jour ouvrable suivant.

ANEP N° 2530005654

 

REALISATION DES 30/1270/2000 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS Y COMPRIS VRD PROGRAMME 2024 02EME TRANCHE A DAHOUARA PROJET N° 03.

Posted on by Messaoud bouzekri

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Office de la Promotion et de la Gestion Immobilières – Guelma–

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 31/2025 POUR LA RÉALISATION DES 30/1270/2000 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS Y COMPRIS VRD PROGRAMME 2024   02EME TRANCHE A DAHOUARA PROJET N° 03.

NIF DE L’OFFICE 097524019047519

                    L’office de promotion et de gestion immobilière de Guelma sis à la route de bendjerrah –guelma, porte l’immatriculation fiscale sous le n°097524019047519 lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimale pour la réalisation des 30/1270/2000 logements publics locatifs y compris VRD programme 2024 02éme tranche à DAHOUARA projet N° 03.

Les entreprises qualifiées bâtiment activité principale ou secondaire catégorie (02) et plus, en cours de validité, intéressées par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction général (service marché) de l’office de promotion et de gestion immobilière situé à la route de Bendjerrah –Guelma, contre le payement de 2000 DA (Frais de reproduction).

Les offres doivent comporter une offre de candidature, une offre technique et une offre financière. Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée ; indiquant la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention (candidature) (technique) et (financière) selon le cas les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme ; comportant la mention

« Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N0 31/2025 Projet réalisation de 30/1270/2000 Logts Publics Locatifs A DAHOUARA projet N° 03 »   En mettant l’adresse du maître de l’ouvrage, elle sera déposée au bureau d’ordre de l’O.P.G. I, sis à la route de Bendjerrah – Guelma.

01- Le dossier de candidature contient : doit être accompagnée des pièces suivantes :

*une déclaration de candidature dûment remplie, signée, datée et cachetée.

* La déclaration de probité dûment remplie signée, datée et cachetée.

* statut de l’entreprise pour les sociétés concernées.

*les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

a-capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification professionnelle en bâtiment activité principale ou secondaire catégorie (02) et plus,

b-capacités financières :

– Bilans financiers des trois dernières Années OU C 20

– Attestation des références bancaires en cours de validité

c-capacités technique :

Liste moyen humains avec justificatif :

Encadrement : Voir cahier des charges (page 11)

Main d’œuvre : Voir cahier des charges (page 11)

*liste moyens matériels : avec justificatif Voire cahier des charges. (Page 11)

– Attestation de dépôt de comptes sociaux

– Planning des travaux.

02- L’offre technique contient :

*une déclaration à souscrire dûment remplie signée, datée et cachetée.

* un mémoire technique justificatif remplie signée, datée et cachetée

* le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté>>.

03 – L’offre financière : devra comporter

* La lettre de soumission dûment remplie, signée, datée et cachetée.

* Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, daté et cacheté.

*Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli, signé, daté et cacheté.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant la période de préparation des offres augmenté de trois (03) mois.

La durée de préparation des offres est fixée à 07 jours par référence à la date de sa première publication dans le bulletin officiel des marches de l’opérateur public (BOMOP), la presse nationale écrite ou la presse électronique ou le portail des marchés publics. Le dernier jour de préparation des offres correspond au jour de dépôt des offres l’heure limite de dépôt des offres est fixé à 13.30 H, Si ce jour coïncide un jour férié ou un jour de repos légal le jour de dépôt des offres est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis candidature plis techniques et financiers se fera pendant le même jour de la date de dépôt des offres, à 14.00 H, au siège de l’Office.

– Les soumissionnaires sont donc cordialement invitées à y assister.

ANEP 2523006196

 

 

AMENAGEMENT ET REHABILITATION DES ETABLISSEMENTS DU CYCLE MOYEN Y COMPRIS CHAUFFAGE DE LA WILAYA DE ANNABA

Posted on by Messaoud bouzekri

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE ANNABA

DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

12 BOULEVARD DU 1er NOVEMBRE 1954 – ANNABA

NIF : 001323019011063 – FIXE : 038-45-12-01 / 038-45-12-07 FAX : 038-45-12-09

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALES N° 43/2025

       La direction des Équipements Publics de la Wilaya Annaba lance un Appel d’Offre National ouvert Avec Exigence De Capacité Minimales concernant AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DES ÉTABLISSEMENTS DU CYCLE MOYEN Y COMPRIS CHAUFFAGE DE LA WILAYA DE ANNABA

LOT Nº ÉTABLISSEMENT COMMUNE NATURE DES TRAVAUX
LOT 08 AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DU CEM EL MOKAWAMA ANNABA ÉTANCHÉITÉ,+ AMÉNAGEMENT DE L’UNITÉ DE DÉPISTAGE (UDS)
LOT 09 AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DU CEM ATOUI SALAH EL HADJAR LA RECONSTRUCTION DE LA CLÔTURE MENACÉE D’EFFONDREMENT+ PEINTURE
LOT 12 AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DU CEM HACHMI RACHDI ECHADLI (PONT BLANC) ANNABA ÉTANCHÉITÉ, PEINTURE
LOT 13 AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DU CEM BABOU MOHAMED ECHRIF ANNABA ÉTANCHÉITÉ DE LA CANTINE
LOT 14 AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DU CEM MOULOUD FERAOUN EL HADJAR ÉTANCHÉITÉ + LA COUR+TRAVAUX DIVERS
LOT 15 AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DU CEM MERABET MESSAOUD SÉRAIDI RÉFECTION CHAUFFAGE

NB : Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lot avec un moyen humains et matériels distinct.
L’attribution se fera par lot pour le 1er lot par ordre.

EXIGENCE DES SOUMISSIONNAIRES

A/ CAS D’UN SEUL SOUMISSIONNAIRE :

Le certificat de qualification et de classification professionnelle :

  • Pour Les lots 08, 12, 14 :

Les entreprises disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie Deux (02) ou plus (activité principale Bâtiment), et ayant le code d’activité principale.

Pour Le lot 09 :

Les entreprises disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie Deux (02) ou plus (activité principale Bâtiment), pouvant soumissionner.

  • Pour Le lot 15 : 

Les entreprises disposant d’un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie Deux (02) ou plus (activité principale Bâtiment), et ayant le code d’activité principale.

  • Les références professionnelles :
  • Pour les lots 08, 09, 12 et 14 : 

Ayant une réalisation ou un projet de réalisation ou aménagement ou réfection ou réhabilitation en bâtiment justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par un maître d’ouvrage public.

  • Pour le 15 :

Ayant une réalisation ou un projet de réalisation ou réfection ou réhabilitation chauffage, justifié par une attestation de bonne exécution délivrée par un maître d’ouvrage public.

  • le chiffre d’affaire
  • Pour les lots 08 :

Ayant réalisé une moyenne de chiffre d’affaire supérieure ou égale à 1.700.000,00 DA, justifié par les bilans des trois exercices (2022-2023-2024).

  • Pour les lots 12 et 14 :

Ayant réalisé une moyenne de chiffre d’affaire supérieure ou égale à 2.500.000,00 DA, justifié par les bilans des trois exercices (2022-2023-2024).

  • Pour les lots 09 et 15 : 

Ayant réalisé une moyenne de chiffre d’affaire supérieure ou égale à 650.000,00 DA, justifié par les bilans des trois exercices (2022-2023-2024).

NB

  • Les bilans doivent être visés par les services des impôts.
  • L’absence d’un des bilans sera sanctionnée par la note zéro pour le lot et le soumissionnaire sera notifié pour les chiffres d’affaires des bilans remis.
  • Pour le lot 13 :

Seules les entreprises s’inscrivant dans le cadre ANSEJ-ANGEM-CNAC ayant la décision d’octroi d’avantage dans le cadre de la réfection bâtiment peuvent soumissionner.

B/ CAS D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISE : pour plus de détail voir le cahier des charges (offre technique) article 04 (page 22-23)

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction des Équipements Publics de la Wilaya de Annaba sis : 12, Bd du 1er Novembre 1954 Annaba par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné muni du cachet de l’entreprise, dès la première parution du présent avis d’appel d’offre.

Les offres accompagnées des pièces et documents en cours de validité, tels qu’exigé par le cahier des charges, doivent être présentées dans trois (03) enveloppes distinctes;

– Une enveloppe portant la mention « dossier de candidature » contenant l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges (offre technique).

-Une enveloppe portant la mention «offre technique »contenant l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges (offre technique).

– Une enveloppe portant la mention « offre financière » contenant l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges (offre technique).

Les documents et les pièces requises sont ceux exigés à l’article 05 (page 25 et 26) du cahier des charges (offre technique).

Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, fermée et comportant la mention suivante:

A MADAME LA DIRECTRICE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE ANNABA

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALES N°43/2025

AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DES ÉTABLISSEMENTS DU CYCLE MOYEN Y COMPRIS CHAUFFAGE DE LA WILAYA DE ANNABA

Lot N° :…………………………………………………………………………………………….

Adresse du Siège social : 12 BOULEVARD DU 1er NOVEMBRE 1954 – ANNABA

A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.

  •    Les offres conformes aux conditions du cahier des charges doivent être déposées au niveau de la direction des équipements publics de la wilaya de Annaba, 12, Bd du ler Novembre 1954 Annaba; de 08:30 h au 11H45 mn.

    – La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la date de la première (lère) publication dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou presse nationale.

    – La date et l’heure limite de dépôt des offres à 11h45 mn.

    – L’ouverture des plis se tiendra le dernier jour de la durée de préparation des offres à 12h00 au siège de la Direction des Equipements Publics Annaba.

    Le présent avis tient lieu de convocation aux soumissionnaires d’y assister.

    L’offre restera valide pendant une période de:  durée de préparation des offres + 90 JOURS.

    NOTA/Si la journée de la séance d’ouverture des plis, coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

    Les offres adressées par voie postale ne seront pas acceptées.

 

 

LA REALISATION DES TRAVAUX DE PLANTATION FORESTIERE SUR 70 HA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE ANNABA

CONSERVATION DES FORETS

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 08/2025

           La Conservation des forêts de la Wilaya d’Annaba dont le numéro d’identité fiscale est le : 0995 230 19000 531 lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 08/2025 ; concernant la réalisation des travaux de plantation forestière sur 70 ha pour lot N° 02 après l’avis d’infructuosité de l’avis d’appel d’offre n° 07 du 10/09/2025 et l’avis n° 05/2025 du 22/07/2025 l’avis d’appel d’offre n° 03/2025 du 27/05/2025 et comme suit :

N° du lot Circonscription Commune IMPACT Superficie ha
Forêt ou Bassin versant Lieux dit
02 Berrahal Oued El Aneb Massif forestier de l’Edough Metessa 70

le lot n° 02 est destinés aux entreprises spécialisées dans le domaine de travaux forestiers (plantation forestière-reboisement – repeuplement) ayant :

  • Registre de commerce portant le code 101-103
  • Ayant réalisé au moins une moyenne des chiffres d’affaires pour les exercices (2021-2022-2023) égale 2.000.000,00 DA ou plus, justifié par les bilans et les C20.
  • Ayant réalisée durant les cinq dernières années au moins un (01) projet dans le domaine (plantation forestière-reboisement – repeuplement) justifier par une (01) attestation de bonne exécution signées par des maitres d’ouvrages publics équivalent à un volume supérieur ou égale à 50 ha des travaux réalisés.
  • Certificat de disponibilité des plants objet du cahier des charges délivré par pépinière de production forestière agrée.

Les entreprises spécialisées dans le domaine de plantation forestière, et intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Conservation des forêts de la Wilaya de Annaba sis cité 05 juillet 1962, dès la première parution du présent avis d’appel d’offre sur les quotidiens nationaux et le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur (BOMOP).

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière tel que mentionné et exigé dans le cahier des charges.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence de l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention dossier de candidature, offre Technique ou offre Financières selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

A Monsieur le Conservateur des forêts de la wilaya de Annaba
Cité 05 juillet 1962 Annaba
<< A n’ouvrir Que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres >>
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité Minimale N° 08/2025
Plantation forestière sur 70 ha

 

La durée de préparation des offres est fixée Quinze (15) jours à partir de la première publication de l’avis d’appel d’offre, dans le (BOMOP) ou dans la presse.

  • La date et l’heure limite des dépôts des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres, Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
  • L’heure limite des dépôts des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres soit de 8H30 à 12.00H.
  • L’ouverture des plis des offres aura lieu au siège de la conservation des forêts le même jour fixé pour le dépôt des offres à 13H30 en séance publique où les soumissionnaires sont invités à y assister.
  • Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres (15 Jours) + 90 jours à compter de la date fixée pour le dépôt des offres.

NB :

01- Les offres adressées par voie postale ne seront pas acceptées.

02- Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné contre un paiement d’une somme de Deux mille dinars algériens (2000DA), versé au compte de trésorier de l’état de la wilaya de Annaba.

ANEP 2523006207

 

REALISATION D’UN ECOLE PRIMAIRE TYPE 2 A CITE 1 NOVEMBRE VERS CONSTANTINE A AIN M’LILA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE                                                                                                                                                                            

 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI                                                                                                                                                                                                         

  DIRECTION  DES  EQUIPEMENTS PUBLICS

Adresse : Boulevard du 1er Novembre 1954 Oum El Bouaghi                                                                                                                                                   

Numéro  d’identification fiscal (NIF) :414024000004299

Avis D’appel d’offre ouvert avec exigences des capacités minimales N°43/DEP/2025 :

Opération : Etude, suivi  Et  Réalisation d’une école primaire type 02 à citée 1 Novembre vers Constantine  à Ain M’lila

Projet : Réalisation d’une école primaire type 02 à citée 1 Novembre vers Constantine  à Ain M’lila

Tranche Ferme : Bloc Administration +Bloc Pédagogique+  aménagement et raccordement aux réseaux divers+ annexes

+ clôture

Tranche Conditionnelle 01: Cantine

Tranche Conditionnelle 02 : Bloc 03 Logements de fonction (02 F3+ 01F4)

Les entreprises intéressées par le présent Avis appel d’offre  peuvent retirer les cahiers des charges auprès la direction des équipements publics de la wilaya d’Oum El Bouaghi (Boulevard du 01er Novembre 1954 Oum El Bouaghi)

Cet appel d’offre est destiné  aux soumissionnaires  entreprises ayant les conditions d’éligibilités suivantes:

Conditions de participation :

Ne peuvent soumissionner, que les entreprises ayant les conditions d’éligibilités suivantes :

CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Capacités professionnelles :Catégorie QUATRE (04) ou Plus en Bâtiment (Activité Principale)en cours de validité a la date d’ouverture des plis) , et avoir réalisé au moins un projet de catégorie « B ou plus », Justifié Par Des Attestations D’exécution ou De Bonnes Exécution durant les dix (10) dernières  années Délivrés Par un Maitre D’ouvrage publics

Capacités financières : ayant réalisé un chiffre d’affaire supérieur ou égal de 40.000.000,00 DA en comptabilisant la moyenne des  trois meilleurs chiffre d’affaires pendant les cinq dernières ( 2020-2021-2022-2023-2024) Justifié Par les bilans ou C20 visé par services des impôts.

NB :

-Si l’une des conditions  d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

–– Les offres des candidats qui ont bénéficié avec la DEP d’Oum El Bouaghi de deux projets  ou plus de catégorie B ou plus  ( projet en cours et non réceptionné) seront éliminer que ce soit dons une participation comme soumissionnaire seul ou dans le cadre d’un groupement.

–– Les candidats qui ont bénéficié avec la DEP d’Oum el Bouaghi d’un projet ou plus durant les années 2023-2024-2025 (projet en cours non réceptionné) doivent soumissionner avec des moyens humains et matériels distincte Faute de quoi le matériel ne sera pas comptabilisé .

–– Dans le cadre d’un groupement le chéf de fil doit avoir une certificat  qualification et de classification professionnelle catégorie quatre ou plus en bâtiment  (Activité Principale).

–– Les conditions d’éligibilités peuvent être complété si elles sont mentionné dans la mémoire  technique justificatif dans les 10 jours qui succèdent la date d’ouvertures des plis et elles ne seront pas notés et elles doivent être distinct des moyens prise en charge lors de l’évaluation technique.

Les offres doivent être accompagnées par les pièces réglementaires suivantes (copie conforme et valide au jour de l’ouverture des plis) :

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE

1- Déclaration de candidature (remplie daté dument signée et visée par le soumissionnaire).

2- La déclaration de probité (remplie daté dument signée et visée par le soumissionnaire).

3-Statuts pour les sociétés

4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitants les personnes à engager l’entreprise.

5- copie de registre de commerce électronique.

6- Copie du certificat de qualification et de classification professionnelle en Bâtiment (activité principale) catégorie quatre (04) et plus .

7-Les bilans fiscaux de l’entreprise des cinq dernières années (2020-2021-2022-2023 et 2024)  approuvés par les services des impôts.

8-Liste des moyens humains appuyée par une liste détaillée des travailleurs + (affiliation CNAS pour les cadres et les ouvriers valide le jour  d’ouverture des plis) +copies des Diplômes.

9-références professionnelles (attestation d’exécution délivrées par les maitres de l’ouvrage publics)

10- des moyens matériels utilisés sur chantier : le matériel roulant accompagné de (copie des cartes grises+ copie des assurances valide ou un récépissé  valide avec la vérification du tonnage du matériels), et pour le matériel non roulants justifier par  un  PV d’huissier de Justice ou  rapport de l´expert d´évaluation de matériel de l’année en cours

11-Copie des références bancaires « RIB ».

12-Copie de l’attestation du dépôt légal des comptes sociaux année 2024 pour les personnes morales.

13–Extrait de rôle apuré ou bénéficiant d’un échéancier de payement contenant le cachet mentionnant que l’entreprise n’est pas inscrite au fichier national des fraudeurs.

14-Attestation para fiscale de mise à jour récente (CNAS-CASNOS-CACOBATPH).

15-Numéro d’identification fiscale NIF.

16-Attestation d’activité fiscale C20

17- Numéro d’identification statistique ( NIS).

CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE

1-Déclaration à souscrire (remplie datée dument signée par le soumissionnaire).

2-L’instruction aux soumissionnaires paraphés par le soumissionnaire annexe de ses spécifications techniques aves précision.

3-Le cahier des prescriptions techniques, paraphé et signé par le soumissionnaire.

4-CPC, CCAG, CPS  dument remplis, signés et daté.

5- Procès verbale de visite de site signé par le représentant du maitre d’ouvrage  (le subdivisionnaire).

6- Planning des travaux

7-Tout  document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif rempli, visé, signé et cacheté

Observation: Toutes les pièces demandées doivent être valide le jour de l’ouverture.

CONTENU DE L’OFFRE FINANCIÈRE

1. La lettre de soumission selon modèle ci-joint, dûment renseignée, datée et signée

2. le bordereau des prix unitaires (BPU), daté, dûment signé et visé.

3. le détail quantitatif et estimatif (DQE),daté, dûment signé et visé.

Le dossier de candidature ; L’offre technique  et L’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées

et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que

la mention  « dossier de candidature » ; « L’offre technique »  et « L’offre financière » selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

A madame la directrice des équipements publics de la wilaya D’Oum El Bouaghi

Avis D’appel d’offre ouvert avec exigences des capacités minimales N°43/DEP/2025 :

Opération : Etude, suivi Et  Réalisation d’une école primaire type 02 à citée 1 Novembre vers Constantine  à Ain M’lila.

Projet : Réalisation d’une école primaire type 02 à citée 1 Novembre vers Constantine à Ain M’lila.

Tranche Ferme : Bloc Administration +Bloc Pédagogique+  aménagement et raccordement aux réseaux divers+

annexes  + clôture

Tranche Conditionnelle 01: Cantine

Tranche Conditionnelle 02 : Bloc 03 Logements de fonction (02 F3+ 01F4)

« A n’ouvrir que par la Commission d’Ouverture des  plis  et  d’Evaluation  des  Offres »

* La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la 1ère parution de l’appel d’offre dans la Presse nationale ou dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics (BOMOP) ou presses  électronique.

* Les soumissionnaires resteront  engagés par leurs  offres  pendant une durée égale a la durée de  préparation des offres augmentée de  90 jourà compter de la date de dépôt des offres                                                                                                                                                                 *Les  offres  doivent être déposées (et non envoyés) au siège du : SECRETARIAT  DE LA  DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI , sis boulevard du 1er novembre 1954 Oum El Bouaghi, le dernier jour de délai de préparation des offres (15ème jour) de 08h00mn à 11h00mn (Jour ouvrable). Après cette date aucune offre ne sera acceptée.

N.B : * L´ouverture des dossiers des candidatures, desplis techniques et financières se fera en séance publique le jour du dépôt des offres à 11h00mn au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya  d’Oum El Bouaghi sise au boulevard du 01er Novembre 1954 Oum El Bouaghi.

Le présent avis tient lieu de convocation aux soumissionnaires désireux d’y assister.

anep2525008560

 

 

REALISATION D’UN TRIBUNAL A AIN BEIDA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION  DES  EQUIPEMENTS PUBLICS–WILAYA D’OUM EL BOUAGHI

Adresse : Boulevard du 1er Novembre 1954 Oum El Bouaghi

Numéro  d’identification fiscal (NIF) :414024000004299

AVIS D’APPEL D’OFFRE AVEC EXIGENCES DES CAPACITEES MINIMALES   N°…42…… /D.E.P/ 2025

La Direction des équipements publics lance un avis d’appel d’offre national Ouvert  pour :                                                                   

            Opération : Réalisation  d’un tribunal à Ain Beida.

Projet  :        Réalisation  d’un tribunal à Ain Beida.

Lot N°01 :       Réalisation  Gros Œuvres +Clôture Et Annexes Du Bloc Tribunal

Lot N°02 :       CES . Etanchéité + Equipement DES ANNEXES + VRD Et Ascenseur

Lot N°03 :       02 villas

Les entreprises intéressées par le présent avis  d’appel d’offre peuvent soumissionner, et retirer le cahier des charges auprès de la direction  des Equipements Publics sis Boulevard du 01er Novembre 1954 Oum El Bouaghi.

Conditions de participation:

Ne peuvent soumissionner, que les entreprises ou groupement d’entreprises ayant les conditions d’éligibilités suivantes :

Capacités professionnelles :

Certificat de qualification et de classification professionnelle, catégorie Cinq « 05 ou plus.» en bâtiment (activité principale)en cours de validité.

Capacités techniques :

Avoir réalisé au moins un projet durant les dix (10) derniers années (2014 à 2024) un projet de même nature ou un projet de catégorie « C ou plus » (conformément à l’arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant modalité d’exercice de la maitrise D’œuvres modifier et complété , justifier par une attestation de bonne exécution délivré par un maitre d’ouvrage public comportant le montant , les délais de réalisation et la dénomination exacte du projet  .

Capacités financière

Ayant une somme du chiffre d’affaire réalisé pendant les trois (03) dernières années (2022 , 2023 et 2024) ≥ 250.000.000,00 DA .

Les Moyens financiers justifiés par les bilans fiscaux ou C20  et les références bancaires (les copies des bilans financiers des exercices (2022 , 2023 et 2024) visés par les services des impôts.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement

Aucune demande de complément n’est  pas permise pour les conditions d’éligibilité.

NB :

– pour les groupements d’entreprises : doit présenter pour le chef de fil  toutes les conditions d’éligibilité.

– si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

– Les moyens matériels et humains ayant servi à l’éligibilité ne sont pas sujet à la notation.

– Les offres des candidats qui ont bénéficié avec la DEP d’Oum El Bouaghi de deux projets ou plus  de catégorie D ou plus (projet en cours et non réceptionné) seront éliminer que ce soit dons une participation comme soumissionnaire seul ou dans le cadre d’un groupement.

– réceptionné) peuvent soumissionner pour les projets de l’année en cours  avec des moyens humains ET matériel distincts. faute de quoi ces moyens ne serons pas comptabilisés Les offres doivent être accompagnées par les pièces réglementaires suivantes (copie conforme et valide au jour de l’ouverture des plis)

A. Le dossier de candidature contient :

1- Déclaration de candidature (remplie daté dument signée et visée par le soumissionnaire).

2- La déclaration de probité (remplie daté dument signée et visée par le soumissionnaire).

3-Statuts pour les sociétés

4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitants les personnes à engager l’entreprise.

5- copie de registre de commerce électronique.

6- Copie du certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie cinq  (05) et plus en Bâtiment (activité principale).

7-Les bilans fiscaux de l’entreprise des trois années (2022 , 2023 et 2024 )approuvés par les services des impôts.

8-Liste des moyens humains appuyée par une liste détaillée des travailleurs + (affiliation CNAS pour les cadres et les ouvriers VALIDE établis avant la date d’ouverture) + copies des Diplômes VALIDE

9-références professionnelles (attestation d’exécution délivrées par les maitres de l’ouvrage PUBLICS )

10- des moyens matériels utilisés sur chantier :le matériel roulant accompagné de (copie des cartes grises+ copie des assurances valide ou un RCPC valide    avec la vérification du tonnage du matériels) ,et pour le matériel non roulants justifier par  un  PV d’huissier de justice de l’année en cours .

11-Copie des références bancaires « RIB ».

12-Copie de l’attestation du dépôt légal des comptes sociaux année2023 ou  2024pour les personnes morales.

13–Extrait de rôle apuré ou bénéficiant d’un échéancier de payement contenant le cachet mentionnant que l’entreprise n’est pas inscrite au fichier national des fraudeurs.

14-Attestation para fiscale de mise à jour récente (CNAS-CASNOS-CACOBAPHT).

15-Numéro d’identification fiscale NIF.

16- Numéro d’identification statistique NIS

B. Offre Technique) Contient :

1- Déclaration à souscrire (remplie datée dument signée par le soumissionnaire).

2- Le cahier des prescriptions techniques, paraphé et signé par le soumissionnaire.

3- RCPS, CPC, CCAG, CPS  dument remplis, signés et daté.

4-  Procès verbale de visite de site

5- Planning des travaux

6- Tout  document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif daté, signé et cacheté.

Observation:

Toutes les pièces demandées doivent être valide le jour de l’ouverture.

C. Offre Financière) Contient :

1-La lettre de soumission (remplie datée dument signée et visée par le soumissionnaire).

2-Le bordereau des prix unitaires (BPU) (remplie en lettre et en chiffre daté dument signé et visé par le soumissionnaire).

3-Le devis quantitatif et estimatif (DQE) (remplie en lettre et en chiffre daté dument signé et visé par le soumissionnaire).

Remarque :les pièces demandes sont cites au cahier des charges (instructions aux soumissionnaires)

Les offres doivent être présentées sous une enveloppe principale scellée, anonyme et ne comportant aucune inscription autre que :

« AVIS D’APPEL D’OFFRE AVEC EXIGENCES DES CAPACITEES MINIMALES   N°42/D.E.P/ 2025 ». Concernant :

                                                      Opération :ETUDE SUIVI ,REALISATION  D’UN TRIBUNAL AIN BEIDA.

Projet  : Réalisation  d’un tribunal à Ain Beida.

Lot N°01 : Réalisation  Gros Œuvres +Clôture Et Annexes Du Bloc Tribunal

Lot N°02 : CES. Etanchéité + Equipement DES ANNEXES + VRD Et Ascenseur 

Lot N°03  02 villas

à : Monsieur le Directeur des Equipements Publics de la wilaya d’OUM EL BOUAGHI

<<à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluations des offres  >>

Cette enveloppe abritera trois autres enveloppes fermées et cachetée :

A. La 1ère enveloppe indiquera la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention «Dossier de candidature »

B. La 2ème enveloppe  indiquera la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention «offre technique »

C. La 3ème enveloppe indiquera la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que mention «offre financière » *

* La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la 1ère parution de l’appel d’offre dans la Presse nationale, La presse électronique ou dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics (BOMOP).

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, prolonger  la durée des préparations dans ce cas il en informe les candidats par tous moyens.

* Les soumissionnaires resteront  engagés par leurs  offres  pendant une durée égale a la durée de  préparation des offres augmentée de 03 Trois mois Soit 105 jours a compter de la date de dépôt des offres

*Les  offres  doivent être déposées (et non envoyés) au siège du : SECRETARIAT  DE LA  DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI , sis boulevard du 1er novembre 1954 Oum El Bouaghi, le dernier jour de délai de préparation des offres (15ème jour) de 08h00mn à 11h00mn (Jour ouvrable). Après cette date aucune offre ne sera acceptée

N.B : * L´ouverture des dossiers des candidatures, des plis techniques et financières se fera en séance publique le jour du dépôt des offres à 11 h 00 mn au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya  d’Oum El Bouaghi sise au boulevard du 01er Novembre 1954 Oum El Bouaghi.  Le présent avis tient lieu de convocation aux soumissionnaires désireux d’y assister.

anep2525008561

 

REALISATION D’UN COLLEGE TYPE 7/300R AU CENTRE DE LA COMMUNE ABOU EL HACEN, EN LOT UNIQUE REPARTIE EN DEUX TRANCHES

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME DE LA VILLE

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

DE LA WILAYA DE CHLEF

N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 099802019121821

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N°  ……… /2025

Le directeur des équipements publics de la Wilaya de Chlef sur délégation de responsable du programme lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour : REALISATION D’UN COLLEGE TYPE 7/300R  AU CENTRE DE LA COMMUNE ABOU EL HACEN, EN LOT UNIQUE repartie en deux tranches :

• TRANCHE FERME :

– BLOC PEDAGOGIQUE + ADMINISTRATION + SANITAIRE + AUDITORIUM + DEMI PENSION 300R + LOCAUX TECHNIQUES + VESTIAIRES

– CHAUFFAGE CENTRAL

– TRAVAUX DES VRD + BACHE A EAU + LOCAL CHAUFFERIE + MUR DE CLOTURE + STADE EN GAZON SYNTHETIQUE + PISTE D’ATHLETISME + TERRAIN DE SAUT + POSTE TRANSFORMATEUR PS1 + ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

• TRANCHE CONDITIONNELLE :

 LOGEMENT (type 01 F5 + 02 F4 + 02F3)

Ne peuvent soumissionner que les entreprises ou groupement d’entreprise (morale ou physique) ayant :

Capacité professionnelle :

Le certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité, activité principale en Bâtiment, catégorie « 04 ou plus »

Capacité technique :

Moyens humains :

Un architecte ou ingénieur ou Master spécialité en génie civil ou architecture.

Ouvriers ≥ 05

Moyens matériels : ayant au moins :

01 camion charge totale = 10 tonnes ou plus

Un engin de terrassement (retro chargeur ou chargeur ou pelle (mécanique ou hydraulique))

Référence professionnelles : ayant réalisé au moins un (01) projet de catégorie « B ou plus » 

Capacité financière :

 Ayant un minimum de chiffre d’affaire de la moyenne des meilleures trois années parmi les cinq dernières années  (2020-2021-2022-2023-2024)≥ 80.000.000.00 DA

NB : dans le cas où le soumissionnaire propose un délai supérieur au délai administratif proposé l’attribution provisoire se fera avec ce dernier obligatoirement, dans le cas du non consentement du soumissionnaire l’offre sera rejetée avec des sanctions.

PRESENTATION DE L’OFFRE :

Le soumissionnaire devra cacheter son offre, en utilisant trois  (03) enveloppes intérieures séparées portant selon le cas, la mention: « Dossier de candidature», « Offre technique» et « Offre financière » .

N.B : les offres sont soumises dans une enveloppe, écrite à la main et au stylo bleu, et ne contient pas d’autocollant.

             Les trois enveloppes intérieures devront également comporter le nom et l’adresse du soumissionnaire. 

  L’enveloppe extérieure devra comporter la mention suivante :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales N ° ……………….……./2025

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE CHLEF

Projet : REALISATION D’UN COLLEGE TYPE 7/300R  AU CENTRE DE LA COMMUNE ABOU ELHACEN EN LOT UNIQUE

repartie en deux tranche (tranche ferme et tranche conditionnelle)

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Est adressée à Monsieur le Directeur des Equipements Publics, boulevard des Martyrs siège des trois (03) directions techniques à Chlef.

La durée de préparation des offres est fixée à 15  jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales dans la presse nationale en langue nationale et en langue étrangère ou la presse électronique  ou Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Publics (BOMOP).

La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de la préparation des offres avant 14H00.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date retenue pour la remise des offres et l’ouverture des plis sera le premier jour ouvrable qui suit.

La date d’ouverture technique et financière aura lieu à la date de dépôt des offres à 14H00.

Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date du dépôt des offres.

N.B : Les soumissionnaires sont cordialement invitées à la séance d’ouverture candidature, technique et financière  des plis au niveau de la direction des Equipements Publics de Chlef.

ANEP N°2516032921

 

ACQUISITION INSTALATION ET MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE CONTROLE AU PROFIT DE L’UNIVERSITE DE TAMANRASSET

Posted on by Messaoud bouzekri

PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

UNIVERSITY OF AMINE ELOKKAL EL HADJ MOUSSA

EG AKHAMOUK -TAMANGHASSET

NIF : 000511019001757

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC CAPACITES MINIMALES N°02/2025

 

La Direction de l’université de Tamanghasset, lance un avis d’Appel d’Offres national Ouvert avec capacités minimales pour :

ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONTRÔLE AU PROFIT DE L’UNIVERSITÉ DE TAMANRASSET

Les opérateurs économiques, intéressés par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges, auprès du secrétariat de la sous- direction du développement, de la prospective et de l’orientation de l’université de Tamanghasset ,contre paiement de la somme de deux milles dinars (2.000.00 DA) non remboursables ,au compte de l’université de Tamanghasset N° 00324283 clé 73, ouvert au nom du comptable de l’université de Tamanrasset.

Les offres, seront accompagnées des pièces réglementaires suivantes :

CLAUSES ÉLIMINATOIRES :

Toute offre ,dont le délai d’exécution (fourniture, montage et mise en service) dépasse un mois, sera automatiquement éliminée (selon les objectifs du maître d’ouvrage).

CLAUSES D’ÉLIGIBILITÉ:

Toute offre ,doit obtenir un total de points égal ou supérieur à 60/100 points ,dans l’évaluation technique.

Tout soumissionnaire, doit présenter un agrément d’activité relatif à l’importation, l’exportation, la fabrication, l’installation, la maintenance et la réparation d’équipements sensibles ,conformément au Décret n° 09/410 du 12/10/2009, réglementant les règles de sécurité applicables aux activités impliquant des données sensibles.

I- Dossier De Candidature (l’enveloppe A): qui se compose des pièces suivantes :

-Déclaration de candidature dûment remplie, et signée.

-Statut particulier des entreprises.

-Capacités financières : bilans et références bancaires

-Déclaration de probité dument remplie ,et signée.

-Délégation de signature s’il y’a lieu.

-Capacités techniques

-Liste des Moyens humains justifiée par la déclaration de mise à jour CNAS, ou attestation d’affiliation individuelle pour chaque employé.

-planning de fourniture, montage et mise en service signé, et daté.

-service après vente signé ,et daté.

-délai de garantie signé ,et daté.

II- Offre Technique : (l’enveloppe B) : qui se compose des pièces suivantes:

-La déclaration à souscrire dument remplie, et signée.

-Mémoire technique justificatif

-Cahier de charges dument rempli et signé comprenant, à la dernière page, la mention : lu et approuvé écrite à la main.

III- offre financière : (l’enveloppe C): qui se compose des pièces suivantes :

-Lettre de soumission dument remplie, et signée.

-Bordereau des prix unitaires dument rempli, et signé.

-Devis quantitatif estimatif dument rempli ,et signé.

Le dossier complet du soumissionnaire, accompagné des pièces réglementaires mentionnées dans le cahier des charges, et comprenant le dossier de candidature, l’offre technique ,et l’offre financière, déposées dans des enveloppes séparées, et fermées ,ne portant que le nom de l’établissement, les références de l’avis d’appel ,et son objet ;ainsi que la mention suivante et selon le cas : dossier de candidature ou offre technique ,ou offre financière, le tout dans une enveloppe extérieure fermée, anonyme, portant la mention suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’UNIVERSITE DE TAMANRASSET AMIN ELOKKAL EL HADJ MOUSSA AG AKHAMOUK

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC CAPACITES MINIMALES N° 02/2024

ACQUISITION INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONTRÔLE AU PROFIT DE L’UNIVERSITÉ DE TAMANRASSET

(OFFRE A NE PAS OUVRIR)

Les offres ,devront être déposées auprès du secrétariat de la sous direction du développement, de la prospective et de l’orientation

La durée de préparation des offres, est de Quinze (15) jours ,à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin Officiel des  Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP), et/ou dans la presse Nationale.

La date de dépôt des offres, est fixée pour le dernier jour de durée de préparation des offres ,à Douze heures (12H00).

L’ouverture des plis ,sera le même jour à (12H30) ,en séance publique. Si ce jour coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. Les soumissionnaires, sont invites à assister aux présentations de la session d’ouverture des plis.

– NB Les soumissionnaires, resteront engagés par leurs offres pendant (90) jours ,à compter de la date limite de dépôt des offres, plus la durée de  préparation des offres.

ANEP 2516033015

 

REALISATION D’UN FORAGE A KAF ELNAGUA A SIDI AISSA

Posted on by Messaoud bouzekri

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE: M’SILA

DAÏRA DE: SIDI AISSA

COMMUNE DE: SIDI AISSA

NIF: 0984.2816.5035813

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° 08/2025

 

Le président de l’APC de Sidi Aissa lance un avis d’appel d’offre ouverts avec exigence de capacités minimales portant:

 

*- Réalisation d’un forage à Kaf Elnagua à Sidi Aissa

– Les entreprises intéressées et qualifiées peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de la commune de sidi aissa (bureau marché public)-contre Paiement De la somme de: 10.000.00 da. les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes:

-1-Le dossier de candidature contient

1-une déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée) joints.

2-une déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée)

3-les statuts pour les sociétés

4-les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

5- planning d’exécution du projet signé, daté et cacheté

06-Capacités techniques

06-1-Moyens humains: liste des employés affectés et mobiliser pour le projet plus copier de certificat d’affiliation (déclaration individuelle auprès des services de la sécurité sociale CNAS comportant le nom de l’employeur (Actualisé et mise à jour).

06-2- Moyens matériels /liste des détaillée du matériel pour exécuter les prestation signée matériels à mettre en œuvre dans le cadre du présent projet (avec pièces justificatives) délivré par un notaire ;ou un expert ou un rapport judiciaire pour l’année 2025.

06-3-Références professionnelles pour les 03 années dernières des travaux similaires (attestation de bonne exécution délivrées par les maîtres de l’ouvrage publics) 2022-2023-2024.

07– Capacités professionnelles certificat de qualification et de classification activité principale hydraulique catégorie 02 et plus (clause Forage de puits 303.34) (Actualisé et mis à jour).

08- Capacités financières: justifiées par les bilans (résultats financiers) pour les 3 trois dernières années (2022-2023-2024) visée par l’administration fiscale.

Observation: conformément aux dispositions de l’article 69 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementations du marché public et des délégations de service public le soumissionnaire choisi doit soumettre des documents justifiant les information contenues dans le déclaration de candidature.

1. une copie du casier judiciaire n°03 (moins de 03 mois)

2. une copie de de certificat d’existence fiscale et parafiscale CNAS et CASNOS. CACOBATH (Actualisé et mis à jour)

3. une copie de l’extrait de rôles ou accompagnée d’un calendrier moins de 03 mois

4. une copie de registre commerce

5. une copie de la carte fiscale détient un numéro d’identification fiscale

6. Certificat de dépôt légal des comptes sociaux auprès de la chambre de commerce pour la dernière années (copier)

Dans les dix 10 jours à compter de leur notification si les documents susmentionnés ne sont pas soumis dans les délais requis ou après que la signature de la transaction a été établie et que les informations fournies par celle-ci sont fausses il ordonne la dissolution de marché sous la seul responsabilité de l’agent

contractant.

2- l’offre technique contient:

-une déclaration à souscrire (remplie, signée, datée et cachetée)

– cahier des charges offres technique signé et paraphé.

– un mémoire technique justificatif (rempli, signé, daté et cacheté)

3-l’offre financière:

* la lettre de soumission (remplie signée, datée et cachetée)

*le bordereau des prix unitaires (rempli, signé, daté et cacheté)

*le détail quantitatif et estimatif (rempli, signé, daté et cacheté)

*la décomposition du prix global et forfaitaire (remplie, signée, datée et cachetée)

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. le dossier de candidature; L’offre technique et L’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, La référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention dossier de candidature offre technique ou offre financière selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention: à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres -appel d’offres ouvert N°08/2025 l’objet de l’appel d’offres ouvert avec exigence des capacités minimales concernant…………

*Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres pendant une durée de 10 jours à compter de la première parution de cet appel aux journaux date limite des dépôt offres est fixée à la même date de la dernière journée de ce présent appel à (09h00 – 14h00) au niveau de bureau (marché public).

*Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jour+durée de préparation des offres à partir de la date limite de dépôt des offres Observation la procédure a été relancée (appel d’offre n°08/2025 après avoir annulé l’ancienne procédure (appel d’offre n° 15/2024 lié au sujet ci-dessus en vertu de la décision annulée n° 48/2025 en date du 16/09/2025 et on a contactés les promoteurs participants par lettre recommandée avec reçu selon l’article 3 et l’article 82 paragraphe 05 de décret présidentiel 15-247.

ANEP N° 2516032937