Catégorie : Non classé

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

 

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Lotissement Saïd Hamdine Bir Mourad Rais – ALGER

N° Identification fiscale : 000016001405697

A. A. D. L

Programme de logements location-vente

 

LA REALISATION DE 70 LOGEMENTS « LOCATION-VENTE » EN TCE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS A BENI ABBES, WILAYA DE BENI ABBES

TRANCHE 185000 LOGEMENTS ZONE 03

AADL 03

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°75/DRT/AADL/2025

 

En application des dispositions de la Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment les articles N° 42,47 et 48 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

 

L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT « AADL » – Direction Régionale de Tiaret lance appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales :

LA REALISATION DE 70 LOGEMENTS « LOCATION-VENTE » EN TCE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS A BENI ABBES, WILAYA DE BENI ABBES TRANCHE 185 000 LOGEMENTS ZONE 03

Conformément aux articles 36.38,43,60 et 63 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles 44,54,55,56 et 57 du décret présidentiel N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public. L’avis d’appel d’offre objet du présent cahier des charges s’adresse aux candidats remplissant les Conditions d’éligibilités suivantes :

 

En application du décret exécutif N° 93-289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N° 05-114 du 07/04/2005.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

Capacités professionnelles :

– Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie III (Trois) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale en cours de validité.

b) Capacités financières :

– Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années égale ou supérieur à 50 000 000,00 DA, justifiés par les bilans fiscaux et sec annexes indiquant les différents résultats financiers, visés par les services des impôts

c) Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

– Un (01), Architecte ou ingénieur ou master dans le domaine du bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 01 ans.

– Un (01) Technicien supérieur en bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 01 ans.

, justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières.

 

2/-Moyens matériels :

Le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :

Système de construction :

– Un (01) camions de 10 t ou plus (charge utile).

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances, pour le matériel roulant constat récent d’huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de dépôt des offres) matériel non roulant, et /ou un contrat leasing avec une banque).

 

 

 

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

 

-Un projet de réalisation d’au moins 40 logements en TCE en un seul tenant

-Ou Un cumul de projets de logements d’au moins 100 logements en TCE en prenant en considération les projets d’au moins 25 logements.

-Ou Un projet d’équipements en totalité (TCE) de catégorie B ou plus.

 

Justifiée par des attestations de bonne exécution ou d’exécution délivré par des maitres d’ouvrages publics  datant de moins de dix ans à partir de la date de réception provisoire sans réserve.

 

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

 

Le dossier de candidature ne peut être complété.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans l’offre technique.

 

Contre le paiement de Vingt Mille (20 000.00 DA), au niveau de la régie de la direction

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

 

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, dans le cas d’un groupement momentané, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulation contraires dans la convention de groupement.

Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer au concours national d’architecture restreint.

 

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Une déclaration de sous-traitant (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges

 

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

 

1/-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

 

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-le bordereau des prix unitaire partie logement.

3/-le devis quantitatif et estimatif dument daté et signé partie logement.

4/- Tableau récapitulatif de la partie logement.

5/-le bordereau des prix unitaire partie conciergerie.

6/-le devis quantitatif et estimatif dument daté et signé partie conciergerie.

7/- Tableau récapitulatif de la partie conciergerie.

8/-le bordereau des prix unitaire partie VRD.

9/-le devis quantitatif et estimatif dument daté et signé partie VRD.

10/- Tableau récapitulatif de la partie VRD.

11/- Tableau récapitulatif du montant total du marché.

12/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

 

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

 

Un délai de préparation des offres de Quinze (15) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres au moins trois jours avant la date limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.

 

L’ouverture en séance publique du dossier de candidature, s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus- indiquée à Treize heures (13 h 00).

 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt –dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de séance d’ouverture des plis.

ANEP2531014689

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Lotissement Saïd Hamdine  Bir  Mourad Rais – ALGER

N° Identification fiscale : 000016001405697

A. A. D. L

PROGRAMME DE LOGEMENTS LOCATION-VENTE

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

LA RÉALISATION DE 400 LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ». SIS AU POS 27 EL BAYADH, WILAYA D’EL BAYADH.. PROGRAMME LOCATION-VENTE  AADL 03 TRANCHE 185 000 LOGEMENTS ZONE 02.

N°71/DRT/AADL/2025

En application des dispositions de la Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment les articles N° 42,47 et 48 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT « AADL » – Direction Régionale de Tiaret lance appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales LA LA RÉALISATION DE 400 LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ». SIS AU POS 27 EL BAYADH, WILAYA D’EL BAYADH.. PROGRAMME LOCATION-VENTE AADL 03 TRANCHE 185 000 LOGEMENTS ZONE 02.

Conformément aux articles 36.38,43,60et 63 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles 44,54,55,56 et 57 du décret présidentiel N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics. L’avis d’appel d’offre objet du présent cahier des charges s’adresse aux candidats remplissant les Conditions d’éligibilités suivantes :

En application du décret exécutif N° 93-289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N° 05-114 du 07/04/2005.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

a) Capacités professionnelles :

–  Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie IV (Quatre) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale en cours de validité.

b) Capacités financières

Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années (2020.2021.2022.2023.2024) égale ou supérieur à 250 000 000,00 DA justifiés par les bilans fiscaux et sec annexes indiquant les différents résultats financiers, visés par les services des impôts.

c)Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

– Un (01), Architectes ou ingénieurs ou masters dans le domaine du bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 03 ans.

-Un (01) Technicien supérieur en bâtiment ou plus, ayant une expérience supérieure ou égale à  03 ans.

, justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières

2/-Moyens matériels :

Le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :                                                                                                                                                          – Deux (02) camions de 15 t ou plus (charge utile)

– Une (01) centrale à béton de 30 m3/h ou plus.

– Une (01) grue fixe

– Une (01) pelle mécanique

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances en cours de validité, pour le matériel roulant constat récent d’huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de dépôt des offres) matériel non roulant, et /ou un contrat leasing avec une banque).

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux similaires et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

-Un projet de réalisation d’au moins 200 logements ou plus en TCE en un seul tenant

–     Ou Un cumul de projets de logements d’au moins 500 logements en TCE en prenant en considération les projets d’au moins 100 logts.

-Ou Deux projets d’équipements en totalité (TCE) de catégorie C ou plus

Justifier par des attestations de bonne exécution, datant de moins de dix ans à partir de la date de réception provisoire sans réserve.

Cette attestation doit contenir les informations suivantes :

L’intitulé du projet.

Le montant du projet.

Délai de réalisation.

Date du procès-verbal provisoire ou définitive.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Le dossier de candidature ne peut être complété

-Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans l’offre technique.

Contre le paiement de Vingt Mille (20 000.00 DA), au niveau de la régie de la direction

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, dans le cas d’un groupement momentané, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulation contraires dans la convention de groupement.

Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer a cette avis

Conformément à article 67 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Les offres doivent comporter :

-Dossier de candidature

-Offre Technique

-Offre Financière

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

1/-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

 

1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/- La décomposition du prix global et forfaitaire pour les logements et conciergerie pour les immeubles , R+5

3/ Les bordereaux des prix unitaires pour la partie logements en sus des conditions limites des prix globaux et forfaitaires

4/La décomposition du prix global et forfaitaire pour la conciergerie pour les immeubles, R+5

5/Les bordereaux des prix unitaires pour la partie conciergeries en sus des conditions limites des prix globaux et forfaitaires.

6/Les bordereaux des prix unitaires pour la partie VRD en sus des conditions limites des prix globaux et forfaitaires.

7/le bordereau des prix unitaire partie commerce.

8/-le devis quantitatif et estimatif dument daté et signé partie commerce.

9/- Tableau récapitulatif de la partie commerce.

10/- Tableau récapitulatif de la partie VRD.

11/- Tableau récapitulatif du montant total du marché

12/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

:La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Un délai de préparation des offres de Quinze (15) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres au moins trois jours avant la date limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.

L’ouverture en séance publique du dossier de candidature, s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus- indiquée à Treize heures (13 h 00).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt –dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de séance d’ouverture des plis

ANEP2531014688

 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Lotissement Saïd Hamdine Bir Mourad Rais – ALGER

N° Identification fiscale : 000016001405697

A. A. D. L

Programme de logements location-vente

LA REALISATION DE 48 LOGEMENTS « LOCATION-VENTE » EN TCE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS AU POS 20 NAAMA, WILAYA DE NAAMA

PROGRAMME LOCATION-VENTE AADL 03

TRANCHE 185 000 LOGEMENTS -ZONE 02

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°73/DRT/AADL/2025

En application des dispositions de la Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment les articles N° 42,47 et 48 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT « AADL » – Direction Régionale de Tiaret lance appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales :

LA REALISATION DE 48 LOGEMENTS « LOCATION-VENTE » EN TCE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS AU POS 20 NAAMA, WILAYA DE NAAMA PROGRAMME LOCATION-VENTE AADL 03 TRANCHE 185 000 LOGEMENTS -ZONE 02

Conformément aux articles 36.38,43,60 et 63 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles 44,54,55,56 et 57 du décret présidentiel N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public. L’avis d’appel d’offre objet du présent cahier des charges s’adresse aux candidats remplissant les Conditions d’éligibilités suivantes :

En application du décret exécutif N° 93-289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N° 05-114 du 07/04/2005.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

Capacités professionnelles :

– Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie III (Trois) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale en cours de validité.

b) Capacités financières :

– Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années égale ou supérieur à 50 000 000,00 DA, justifiés par les bilans fiscaux et sec annexes indiquant les différents résultats financiers, visés par les services des impôts

c) Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

– Un (01), Architecte ou ingénieur ou master dans le domaine du bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 01 ans.

– Un (01) Technicien supérieur en bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 01 ans.

, justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières.

2/-Moyens matériels :

Le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :

Système de construction :

– Un (01) camions de 10 t ou plus (charge utile).

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances, pour le matériel roulant constat récent d’huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de dépôt des offres) matériel non roulant, et /ou un contrat leasing avec une banque).

 

 

 

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

-Un projet de réalisation d’au moins 40 logements en TCE en un seul tenant

-Ou Un cumul de projets de logements d’au moins 100 logements en TCE en prenant en considération les projets d’au moins 25 logements.

-Ou Un projet d’équipements en totalité (TCE) de catégorie B ou plus.

Justifiée par des attestations de bonne exécution ou d’exécution datant de moins de dix ans à partir de la date de réception provisoire sans réserve.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Le dossier de candidature ne peut être complété.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans l’offre technique.

Contre le paiement de Vingt Mille (20 000.00 DA), au niveau de la régie de la direction

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, dans le cas d’un groupement momentané, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulation contraires dans la convention de groupement.

Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer au concours national d’architecture restreint.

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Une déclaration de sous-traitant (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

1/-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-le bordereau des prix unitaire partie logement.

3/-La décomposition du prix globale et forfaitaire  dument daté et signé partie logement.

4/- Tableau récapitulatif de la partie logement.

5/-le bordereau des prix unitaire partie conciergerie.

6/- La décomposition du prix globale et forfaitaire  dument daté et signé partie conciergerie.

7/- Tableau récapitulatif de la partie conciergerie.

8/-le bordereau des prix unitaire partie VRD.

9/-le devis quantitatif et estimatif dument daté et signé partie VRD.

10/- Tableau récapitulatif de la partie VRD.

11/- Tableau récapitulatif du montant total du marché.

12/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

 

Un délai de préparation des offres de Quinze (15) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres au moins trois jours avant la date limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.

L’ouverture en séance publique du dossier de candidature, s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus- indiquée à Treize heures (13 h 00).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt –dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de séance d’ouverture des plis.

 

 

 

ANEP 2531014690

 

 

République algérienne democratique et populaire

MINISTERE DE L’HABITAT, L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT -AADL-

DIRECTION REGIONALE DE TIARET

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

N° Identification fiscale : 000016001405697

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

LA RÉALISATION DE 790 LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ». COMMUNE DE BECHAR, WILAYA DE BECHAR PROGRAMME LOCATION-VENTE AADL 03 TRANCHE 15 000 LOGEMENTS ZONE 02. Répartis en cinq (05) Lots :Lot n° 01 : 132/790 logements Lot n° 02 : 178/790 logements Lot n° 03 : 144/790 logements Lot n° 04 : 192/790 logements  Lot n° 05 : 144/790 logements

N°72/DRT/AADL/2025

Conformément aux articles 36, 38,et 39 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles40, 43 , et 44 du décret présidentiel N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT- DIRECTION REGIONALE ORAN – AADL » lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour : LA RÉALISATION DE 790 LOGEMENTS EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION « RESEAUX TERTIAIRES ». COMMUNE DE BECHAR, WILAYA DE BECHAR PROGRAMME LOCATION-VENTE AADL 03 TRANCHE 15 000 LOGEMENTS ZONE 02.Répartis en cinq (05) Lots :Lot n° 01 : 132/790 logements Lot n° 02 : 178/790 logements Lot n° 03 : 144/790 logements Lot n° 04 : 192/790 logements Lot n° 05 : 144/790 logements

En application des dispositions des articles 53 à 57 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,

En application décret exécutif N°93 289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique , d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N°05 -114 du 07/04/05.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux  entreprises publiques et privées  remplissant les conditions d’éligibilité suivantes : citées dans l’article 04 de l’instruction soumissionnaires.

– Capacités professionnelles :

–  Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie IV (Quatre) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale en cours de validité.

– Et ayant la qualification et classification professionnelles en Travaux publics ou Hydraulique en activité principale ou secondaire à la catégorie IV (Quatre) ou plus (en cours de validité).

Capacités financières

Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années (2020, 2021, 2022,2023 et 2024) égale ou supérieur à 30 000 000,00 DA, justifiés par les bilans fiscaux et ses annexes indiquant les différents résultats financiers, visés par les services des impôts.

Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

– Un (01), Architectes ou ingénieurs ou masters dans le domaine du bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 02 ans.

– Un (01), technicien supérieur  dans le domaine du bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 02 ans.

, justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières.

2/-Moyens matériels :

Le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :

– deux  (02) camions de 10t ou plus.

– Une (01) centrale à béton ou mini centrale ou bétonnière.

– Une (01) pelle mécanique

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances, pour le matériel roulant constat récent d’huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de dépôt des offres) matériel non roulant, et /ou un contrat leasing avec une banque).

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

Un projet de réalisation d’au moins 90 logements ou plus en TCE en un seul tenant

Ou Un cumul de projets de logements d’au moins 200 logements ou plus en TCE en prenant en considération les projets d’au moins 40 logts.

Ou Un projet d’équipements en totalité (TCE) de catégorie C ou plus

Ou deux projets d’équipements en totalité (TCE) de catégorie B ou plus

Justifier par des attestations de bonne exécution ou d’exécutions délivrées datant de dix ans de (2016 à 2025) à partir de la date de réception provisoire sans réserve.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement

Le dossier de candidature ne peut être complété.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans l’offre technique

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat soumissionnaire ou son représentant désigné à cet effet sur présentation d’un extrait du registre de commerce ou une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle contre le paiement de Dix Mille (10 000.00 DA), auprès de la banque CPA : N°0040416401002754607, non remboursable représentant les frais de la documentation contre la remise d’un reçu de paiement à joindre dans l’offre technique, le dossier de l’appel d’offre sera retiré auprès de :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Conformément à l’article 47 de la loi N°23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales, relatives aux marchés publics et l’article 67 du décret présidentiel n° 15 -247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le dossier de l’appel d’offre mis à la disposition des soumissionnaires, contient les renseignements et les documents nécessaires lui permettant de présenter des offres acceptables à savoir :

Dossier de candidature

Offre Technique

Offre Financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique », « offre financière » selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention «  à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –avis d’appel d’offres N°……….l’objet de l’appel d’offres » et elles contiennent :

L’enveloppe dénommée « DOSSIER DE CANDIDATURE » contient :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Une déclaration de sous-traitant (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges à savoir :

a)-Capacités professionnelles :

Une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle

Une copie du registre de commerce

b) -Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires :

Relevé bancaire ou attestation de solvabilité délivrée par la banque du soumissionnaire.

Les bilans comptables et ses annexes indiquant les différents résultats financiers des trois meilleurs bilans des cinq dernières années (visé par les services des impôts).

Une copie de l’attestation justifiant l’accomplissement de la procédure de dépôt légal des comptes sociaux délivrée par les antennes locales du centre national du registre de commerce (CNRC).

c)-Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles :

Copie des attestations fiscales, parafiscales d’organismes de sécurité sociale (CNAS,

CASNOS et extrait de rôle apuré ou avec échéancier)

Numéro d’immatriculation fiscale (carte fiscale).

Liste des moyens humains (mise à jour CNAS et Diplômes, et le cas échéant fiches carrières),

La liste des moyens matériels de l’entreprise (Cartes grises et police d’assurances pour le matériel roulant, et constat récent d’un huissier de justice (daté de six (06) mois maximum à la date de dépôt des offres), ou contrat leasing avec une banque.

Références professionnelles accompagnés des attestations de bonne exécution ou attestation d’exécution délivrées par des maitres d’ouvrage publics.

NB : Toute pièce fournie par l’entreprise doit être valide à la date d’ouverture des plis.

B. L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

1/La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Le Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

4/-Caution de soumission d’un montant supérieur à 1% de l’offre pour les offres excédants le montant d’un milliard de dinars en toutes taxes comprises (1 000 000 000 .00) DA/TTC

C L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

1/- La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/- La décomposition du prix global et forfaitaire pour les logements et conciergerie pour les immeubles , R+5

3/ Les bordereaux des prix unitaires pour la partie logements en sus des conditions limites des prix globaux et forfaitaires

4/La décomposition du prix global et forfaitaire pour la conciergerie pour les immeubles, R+5

5/Les bordereaux des prix unitaires pour la partie conciergeries en sus des conditions limites des prix globaux et forfaitaires.

6/- le bordereau des prix unitaire partie commerce.

7/-le devis quantitatif et estimatif dument daté et signé partie commerce.

8/- Tableau récapitulatif de la partie commerce.

9/-le bordereau des prix unitaire partie VRD.

10/-le devis quantitatif et estimatif dument daté et signé partie VRD.

11/- Tableau récapitulatif de la partie VRD.

12/- Tableau récapitulatif du montant total du marché

13/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

Le  délai de préparation des offres est de quinze (15) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le dépôt des offres s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres, soit le quinzième (15éme) jour au plus tard à 12 h 00.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

.L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financières s’effectuera en une seule phase au siège du maitre de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à treize  (13 h00) heures. Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable, au cas où cette date coïncide avec un jour férié et/ou de repos hebdomadaire légal.

L’offre demeure valide pendant une période (90) quatre vingt dix jour augmentée de la durée de préparation des offres.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

Anep2531014691

 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

Lotissement Saïd Hamdine Bir Mourad Rais – ALGER

N° Identification fiscale : 000016001405697

A. A. D. L

Programme de logements location-vente

LA REALISATION DE 96 LOGEMENTS « LOCATION-VENTE » EN TCE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS A LA COMMUNE DE  NAAMA, WILAYA DE NAAMA

PROGRAMME LOCATION-VENTE AADL 03

TRANCHE 185 000 LOGEMENTS -ZONE 02

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°74/DRT/AADL/2025

En application des dispositions de la Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, notamment les articles N° 42,47 et 48 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT « AADL » – Direction Régionale de Tiaret lance appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales :

LA REALISATION DE 96 LOGEMENTS « LOCATION-VENTE » EN TCE Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS A LA COMMUNE DE  NAAMA, WILAYA DE NAAMA PROGRAMME LOCATION-VENTE AADL 03 TRANCHE 185 000 LOGEMENTS -ZONE 02

Conformément aux articles 36.38,43,60 et 63 de la loi N° 23-12 du 05/08/2023 fixant les Règles Générales relatives aux marchés publics et aux articles 44,54,55,56 et 57 du décret présidentiel N° 15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public. L’avis d’appel d’offre objet du présent cahier des charges s’adresse aux candidats remplissant les Conditions d’éligibilités suivantes :

En application du décret exécutif N° 93-289 du 28/11/93 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaire du certificat de qualification et classification professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif N° 05-114 du 07/04/2005.

En application de l’arrêté interministériel du 01/03/1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises du bâtiment, de travaux publics et l’hydraulique, sous peine d’élimination.

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux entreprises publiques et privées remplissant les conditions d’éligibilité suivantes :

Capacités professionnelles :

– Ayant la qualification et classification professionnelle à la catégorie III (Trois) ou plus, qualifié en bâtiment comme activité principale en cours de validité.

b) Capacités financières :

– Ayant un chiffre d’affaires moyen des trois meilleurs bilans des cinq dernières années égale ou supérieur à 50 000 000,00 DA, justifiés par les bilans fiscaux et sec annexes indiquant les différents résultats financiers, visés par les services des impôts

c) Capacités techniques : ayant les moyens humains et matériels suivant :

1/-Moyens humains : le soumissionnaire devra avoir minimum le personnel suivant :

– Un (01), Architecte ou ingénieur ou master dans le domaine du bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 01 ans.

– Un (01) Technicien supérieur en bâtiment, ayant une expérience supérieure ou égale à 01 ans.

, justifié par les pièces administratives et règlementaires y afférent à savoir : affiliation CNAS, CASNOS diplômes, et le cas échéant fiches carrières.

2/-Moyens matériels :

Le soumissionnaire doit avoir minimum les moyens suivants :

Système de construction :

– Un (01) camions de 10 t ou plus (charge utile).

NB : La liste des moyens matériels de l’entreprise doit être appuyé par (Cartes grises et police d’assurances, pour le matériel roulant constat récent d’huissier de justice (daté de six mois maximums à la date de dépôt des offres) matériel non roulant, et /ou un contrat leasing avec une banque).

 

 

 

3/-Références professionnelles : ayant réalisé des travaux et remplissant l’une des conditions suivantes à savoir :

-Un projet de réalisation d’au moins 40 logements en TCE en un seul tenant

-Ou Un cumul de projets de logements d’au moins 100 logements en TCE en prenant en considération les projets d’au moins 25 logements.

-Ou Un projet d’équipements en totalité (TCE) de catégorie B ou plus.

Justifiée par des attestations de bonne exécution ou d’exécution datant de moins de dix ans à partir de la date de réception provisoire sans réserve.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée systématiquement.

Le dossier de candidature ne peut être complété.

Les pièces justifiant les conditions d’éligibilité ne doivent pas être présentes dans l’offre technique.

Contre le paiement de Vingt Mille (20 000.00 DA), au niveau de la régie de la direction

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, dans le cas d’un groupement momentané, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulation contraires dans la convention de groupement.

Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer au concours national d’architecture restreint.

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet

Une déclaration de probité (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Une déclaration de sous-traitant (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

Les statuts pour les sociétés

Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats soumissionnaires cités à l’article N°04 du présent cahier des charges

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE TECHNIQUE » contient :

1/-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif signé, daté et cacheté par le soumissionnaire selon modèle joint au présent cahier des charges (sous peine de rejet de l’offre) et tout autre document exigé y affèrent à savoir :

Les moyens humains à mobiliser pour le projet

Le matériel et équipement à mobiliser pour le projet

Méthodologie d’exécution des travaux

Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées

Délai d’exécution

3/-Le cahier des charges portant à sa dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

L’enveloppe dénommée « L’OFFRE FINANCIERE » contient :

1/-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) renseignée, signée, datée, avec apposition de cachet.

2/-le bordereau des prix unitaire partie logement.

3/-La décomposition du prix globale et forfaitaire  dument daté et signé partie logement.

4/- Tableau récapitulatif de la partie logement.

5/-le bordereau des prix unitaire partie conciergerie.

6/- La décomposition du prix globale et forfaitaire  dument daté et signé partie conciergerie.

7/- Tableau récapitulatif de la partie conciergerie.

8/-le bordereau des prix unitaire partie VRD.

9/-le devis quantitatif et estimatif dument daté et signé partie VRD.

10/- Tableau récapitulatif de la partie VRD.

11/- Tableau récapitulatif du montant total du marché.

12/- Le planning de la réalisation des ouvrages.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL Tiaret

Sise à Cité 500 Logements Kaid Ahmed route d’Alger Tiaret

 

Un délai de préparation des offres de Quinze (15) jours, il commence à courir à partir de la 1ere publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres au moins trois jours avant la date limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.

L’ouverture en séance publique du dossier de candidature, s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus- indiquée à Treize heures (13 h 00).

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres, pendant un délai de quatre-vingt –dix (90) jours augmenté de la durée de préparation des offres, à compter de la date de séance d’ouverture des plis.

 

 

ANEP 2531014692