Catégorie : Non classé

REALISATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT AU NIVEAU DE MAALBA -RAYACHA

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

– WILAYA DE DJELFA

– DAÏRA DE AIN EL IBEL

– COMMUNE DE MOUDJEBARA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITÉS MINIMALES N°01/2025 

Le président de l’Assemblée populaire communale de la commune de Moudjebara, informe du lancement d’un avis d’appel d’offres, pour la réalisation de :

RÉALISATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT AU NIVEAU DE MAALBA – RAYACHA.

Les entreprises, intéressées par cet avis d’appel d’offres, et qualifiées pour ce genre de travaux (attestation de bonne exécution d’un projet similaire dans les 05 ans derniers) ,et ayant les moyens matériels ,et humains nécessaires, ainsi que les certificats de qualification, catégorie 06 et plus, activité principale hydrauliques, doivent avoir une moyenne du montant des trois (03) dernières années 2022-2023-2024 ,ne devant pas être inférieure à 25.000.000,00 DA.

Elles sont invitées à retirer le cahier des charges, au niveau du siège de l’APC de Moudjebara (bureau du marché, siège de la commune contre paiement de la somme de 5000 DA, auprès du Trésorier du bureau intercommunal de Ain El Ibel.

Les offres, doivent être adressées, à Monsieur le Président de l’Assemblée Populaire Communale de la commune de Moudjebara ,dans une enveloppe extérieure fermée ,et cachetée, portant la mention suivante :

“Ne peut être ouvert que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation.”

LE PLI DOIT CONTENIR 03 ENVELOPPES INTÉRIEURES :

1. DOSSIER DE CANDIDATURE

Ce dossier doit contenir les documents suivants :

Déclaration de candidature, dûment remplie, signée, et cachetée.

Déclaration de probité, dûment remplie, signée ,et cachetée.

Copies des documents relatifs aux délégations de pouvoir permettant aux personnes d’engager l’entreprise.

Copie du certificat de qualification et classification professionnelle (activité principale hydrauliques, catégorie 06 et plus).

Liste des moyens matériels et humains.

Copies des références professionnelles.

Statuts de l’entreprise pour les sociétés.

Copie du dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés.

Copie du registre de commerce.

Numéro d’identification fiscale (NIF).

Copie des attestations fiscales et parafiscales valides: CNAS, CASNOS, CACOBATPH.

Extrait de rôle fiscal apuré ou mentionnant un échéancier de paiement, valable pour 03 mois.

2. OFFRE TECHNIQUE

Ce dossier doit contenir les documents suivants :

Cahier des charges rempli, signé, et cacheté avec la mention manuscrite “Lu et accepté”.

Déclaration à souscrire, dûment remplie, signée ,et cachetée.

Copie originale du récépissé de paiement des droits du cahier des charges.

Note méthodologique détaillée, remplie, signée, datée et cachetée, justifiant la méthodologie d’exécution du projet.

Planning prévisionnel des travaux signé, avec délai de réalisation.

3. OFFRE FINANCIÈRE

Ce dossier doit contenir les documents suivants :

Lettre de soumission, dûment remplie, signée, cachetée, et datée.

Bordereau des prix unitaires, dûment rempli, signé, et cacheté.

Devis quantitatif et estimatif, dûment rempli, signé, et cacheté,

INFORMATIONS IMPORTANTES :

La date limite de dépôt des offres ,est fixée à 08 jours ,à partir de la date de parution de l’annonce.

Les soumissionnaires ,resteront engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours, à partir de la date de dépôt des offres.

Les offres ambiguës sont annulées, le présent avis, tient lieu d’une invitation des soumissionnaires ,pour assister à la séance d’ouverture des plis, qui aura lieu le dernier jour ouvrable de la date limite 12h du dépôt des offres à 14 h 00, au siége de la commune ,et si celle-ci coïncide avec un jour férié, elle sera reportée au jour ouvrable suivant, à 10h00.

Cet avis d’appel, est considéré comme une invitation aux candidats ,pour assister à l’audience d’ouverture des plis.

anep 2516018847

 

AMENAGEMENT ET REFECTION DES CHEMINS COMMUNAUX DE LA COMMUNE DE TALA-HAMZA-EN 02 LOTS

Posted on by YACINE NEDJAI

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BÉJAIA

DAÏRA DE TICHY

COMMUNE DE TALA-HAMZA

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 02/2025

Conformément au décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le président de l’assemblée populaire communale de Tala-Hamza identifié sous le numéro fiscal : 0997 0633 90002 28 Lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet suivant : Projet: Aménagement et réfection des chemins communaux de la commune de Tala-Hamza.

Lot 01 : Aménagement piste Ait Dali et Sidi Khelfoune village Ait Amer Ouyoub sur 2000 ML.

Lot 02 : Réfection des ouvrages fossés bétonnés et consolidation de la piste Ait Dali et Sidi khelfoune village Ait Amer Ouyoub sur 2000 MI.

L’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale s’adresse à toutes les entreprises intéressées et justifiant d’un certificat de qualification et de classification professionnels catégorie I et plus activité principale ou secondaire dans le domaine travaux publics en cours de validité.

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier d’appel d’offre auprès du bureau des marchés de la commune de Tala-Hamza, contre paiement d’un montant de 1.500,00 DA, représentant les frais de reproduction.

Les offres doivent parvenir sous pli principal scellé et anonyme et portant la seule mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°02/2025 »

« INTITULE DU PROJET »

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »

Adressés à : Monsieur le président de l’assemblée populaire communale de Tala-Hamza -daïra de Tichy- wilaya de Bejaia.

Cette enveloppe principale anonyme abritera trois autres enveloppes scellées.

La première contenant l’ensemble des pièces du dossier relatives à l’offre technique et ne comportant aucune inscription autre que «offre technique », «intitulé du projet » et « la dénomination de l’entreprise », la deuxième contenant les pièces relatives à l’offre financière et ne comportant aucune inscription autre que « offre financière », « intitulé du projet » et « la dénomination de l’entreprise », et la troisième enveloppe contenant le dossier de candidature et ne comportant aucune inscription autre que «dossier candidature», « intitulé du projet » et «la dénomination de l’entreprise ».

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics.

Le dossier de candidature, les offres technique et financière contiendront les documents suivants exigés par l’instruction aux soumissionnaires :

A)- Le dossier de candidature contient:

1.La déclaration de candidature, modèle conforme à l’arrêté du 19/12/2015 (renseignée, signée).

2. La déclaration de probité modèle conforme à l’arrêté du 19/12/2015 (renseignée, signée, et cachetée).

3.n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions des articles 51 et 66 de la loi 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, et l’article 75 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

4.Le statut pour les sociétés (copie)

5.Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise

6. Certificat de qualification et de classification dans la spécialité demandée en cours de validité (copie),

7.Bilans financiers des années (2022-2023-2024),ou le C20, certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes ou par les services des impôts.

8.Liste des moyens humains (Encadrement) à mettre a la disposition du projet avec copies des diplômes et justificatifs de l’emploi au sein de l’entreprise « déclaration CNAS »

9. Liste des moyens matériels à engager pour la réalisation du projet justifiée par une liste notariale, un constat d’un huissier de justice ou un expert, les copies de cartes grises si le matériel appartient à l’entreprise, et par des copies de constats de location si le matériel est loué tout en mentionnant la durée de location. 10.Attestation de bonne exécution des années (2021-2022-2023 & 2024) signée par un maître d’ouvrage public (ordonnateur) comportant la nature des travaux, le délai et le montant.

11.Casier judiciaire du soumissionnaire dont la date d’expiration ne doit dépasser 03 mois.

12.Registre de commerce de l’entreprise authentifié.

B)-Une offre technique contient:

1. L’offre technique (chaque page dument paraphée et portant à la dernière page la mention manuscrite Lu et Accepté).

2. La déclaration à souscrire (renseignée, signée et cachetée).

3. Mémoire technique et justificatif (renseignée, signée et cachetée) et tout autre documents exigé en application des dispositions de l’article 53 de la loi 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics.

C)- Une offre financière contient :

1. La lettre de soumission (renseignée, signée et cachetée).

2. Le bordereau des prix unitaires (renseigné, signé et cacheté).

3. Le devis quantitatif et estimatif (renseigné, signé et cacheté).

4. Le cahier des prescriptions spéciales (chaque page dument paraphée et portant à la dernière page la mention manuscrite Lu et Accepté).

La date de dépôt des offres est fixée au quinze (15) jours à compter de la première parution du présent avis d’appel d’offres aux quotidiens nationaux à 10 heures.

si ce jours coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis de candidatures, techniques et financiers se fera le même jour de dépôt des offres à 14h00mn en séance publique et en présence des soumissionnaires désireux d’y assister, au siège de la commune de Tala-Hamza.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 111 jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Toute offre parvenue en retard ou non conforme à la réglementation ne sera pas prise en considération.

 

ANEP N°2516018849

 

 

ACQUISITION CAMION A BENNE DE CAPACITE 15 m3

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BLIDA

DAÏRA DE BOUFARIK

COMMUNE DE BOUFARIK

NIF : 098409209063220

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°:………/2025

 

La commune de Boufarik lance un appel d’offres national ouvert avec exigence des capacités minimales pour le projet :

Acquisition Camion À Benne De Capacité 15 M3

Ne sont autorisés à soumissionner pour l’avis d’appel d’offres que les entreprises satisfaisant aux condition suivantes :

Fabricants D’engins ou entreprise possédant l’agrément de vente des engins ou registre commerce vente des engins ou agent agréé ou distributeur agrée des engins.

Les entreprises, intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de la commune de Boufarik contre le paiement d’une somme de 5000.00DA.

Le Dépôt De Catalogue Sera Le Même Jours d’ouverture, Si Non l’offre Sera Éliminée

Le délai de garantie proposé par le soumissionnaire ne doit pas être inférieur à 100.000 Km.

Le délai de livraison ne doit pas dépasser 04 mois.

Les offres doivent être accompagnées des pièces et des documents suivant:

1-Le dossier de candidature contient :

– une déclaration de candidature remplie, signée. datée et paraphée

– Une déclaration de probité remplie, signée. datée et paraphée

– Les statuts pour les sociétés EURL, SARL, SNC, SPA

– Copie du registre de commerce électronique ou agrément pour les Importateurs.

Références professionnelles justifiées avec les attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrage publics.

moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années et les références bancaires.

– Fiche technique pour le camion.

2- L’offre technique comprendra:

– La déclaration à souscrire remplie, signée. datée et paraphée.

– Le présent cahier des charges paraphé et signé par le soumissionnaire portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté»

3- L’offre financière comprendra:

-La lettre de soumission remplie, signée. Datée et paraphée.

– Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé, daté et paraphé (BPU).

-Le détail quantitatif- estimatif dûment rempli, signé, daté et paraphé par le soumissionnaire (DQE).

Toutes les pièces (Documents) fournies doivent être en cours de validité.

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparés et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence de l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention: «dossier de candidature», «offre technique», «offre financière», selon le cas.

Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention:

«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres- appel d’offres ouvert n°…/2025

«Acquisition Camion À Benne De Capacité 15 M3»

La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.

Le dépôt des offres qui se fera au niveau du bureau des marchés est fixé entre (8.00h et 14.00h) du matin, du dernier jour de la durée de préparation des offres.

Les soumissionnaires sont informés que l’ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14.00h au siège de la commune.si la date coincide à un jour férié ou un jour de repos légale, l’ouverture sera prolongée au jour de travail qui suit.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres à partir de la date de la séance d’ouverture des plis.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis

ANEP N° 2516018852

 

 

ETUDE DE GEOTECHNIQUE DE L’ASSIETE DE TERRAIN DE 2500 LOGEMENTS LOCATION-VENTE EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL , PROFESSIONNEL ET CONIERGERIES Y COMPRIS LOES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS A HAOUCH ERRIH , COMMUNE DE MEFTAH , WILYA DE BLIDA PROGRAMME LOGEMENT LOCATION-VENTE AADL 03″TRANCHE 18500

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT,DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT -AADL –

DIRECTION REGIONALE D’ALGER OUEST

Cité 540 logements AADL BT «D» Brakni W.Blida

N° Identification fiscale : 000016001405697

PROGRAMME LOCATION-VENTE

AADL 03

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

 

ETUDE GÉOTECHNIQUE DE L’ASSIETTE DE TERRAIN DU PROJET DE 2500 LOGEMENTS LOCATION- VENTE EN TCE AVEC LOCAUX À USAGE COMMERCIAL, PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIES Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS À HAOUCH ERRIH, COMMUNE DE MEFTAH, WILAYA DE BLIDA PROGRAMME LOGEMENTS LOCATION-VENTE AADL 03 TRANCHE 185 000, ZONE 01

N° 125/DRAO/AADL/2025

 

En application des dispositions des articles 36, 38 et 39 de la Loi n° 23-12 du 18 Moharam 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et notamment les articles N° 39,40,42,43 et 44 du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics, L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT- DIRECTION RÉGIONALE D’ALGER OUEST lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour:

L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE L’ASSIETTE DE TERRAIN DU PROJET DE 2500 LOGEMENTS LOCATION- VENTE EN TCE AVEC LOCAUX À USAGE COMMERCIAL, PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIES Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS À HAOUCH ERRIH, COMMUNE DE MEFTAH, WILAYA DE BLIDA PROGRAMME LOGEMENTS LOCATION-VENTE AADL 03 TRANCHE 185 000, ZONE 01»

Le présent avis d’appel d’offres s’adresse aux laboratoires publics ou privés et/ou ingénieries géotechniques publics ou privés remplissant les conditions d’éligibilités suivantes:

Capacités professionnelles

Une copie de l’agrément en cours de validité, portant les codes 08,12, et 13 délivré par Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la ville ou, les codes 101,102,103,104 et 106 délivré par Ministère des travaux Publics et d’infrastructures de base.

Décret de création pour les laboratoires publics.

b. Capacités techniques:

Références professionnelles:

Ayant déjà réalisé une prestation étude géotechnique de 1000 logements ou plus en seul tenant,

Ou ayant réalisé une étude de sol d’un pôle urbain d’une capacité de 25 Hectares en seul tenant.

Les références professionnelles sont à justifier par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrage publics.

Moyens humains:

Il s’agit de:

– Trois (03) Ingénieurs ou master en géotechnique ou en géologie ou en génie civil, ayant une expérience de 05 ans ou plus.

Un (01) Ingénieur ou master en géotechnique ou en géologie ou en génie civil, ayant une expérience de 03 ans ou plus. Justifiés par des CV, les diplômes, attestations d’affiliation CNAS, CASNOS ou éventuellement fiche carrière, Contrat ANEM et les certificats ou attestations de travail.

-Moyens matériels:

-Disposant des moyens matériels suivants:

-Une (01) Sondeuse;

– Un (01) véhicule utilitaire

Justifiés par les pièces suivantes: Carte grise et contrat d’assurances en cours de validité pour matériel roulant et facture d’achat ou procès-verbal de constat d’un huissier de justice pour matériels non roulant (daté de Six (06) mois au maximum à la date d’ouverture des plis).

Le matériel du laboratoire et/ou bureau d’études géotechnique doit être appuyé par un certificat d’étalonnage et vérification en cours de validité.

– Capacités financières :

Le soumissionnaire doit avoir un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 13.000.000,00 DA.

Il s’agit du chiffre d’affaires cumulé des Trois (03) meilleures années parmi les Quatre (04) dernières années (2021, 2022, 2023 et 2024), justifié par les déclarations des impôts forfaitaires uniques ou des bilans comptables visés par les services des impôts.

NB :

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée

Les moyens humains et matériels ayant servi à la candidature du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

Le dossier de candidature ne fera pas l’objet d’un complément de dossier.

Le cahier des charges de l’appel d’offre sera retiré auprès de:

La Direction de l’Agence Régionale ALGER OUEST

Sis à CITÉ DES 540 LOGEMENTS BRAKNI-Bt D. WILAYA DE BLIDA

Contre la somme de Cinq Mille Dinars (5.000,00 DA) non remboursable, auprès du CPA versée au compte N°004 00199 401 001 3061 89, représente les frais de reproduction.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer à l’appel d’offres

Le dossier de soumission doit contenir:

-Dossier de candidature

– Offre technique

-Offre financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique», «offre financière», selon le cas ;Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres – appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°……….l’objet de l’appel d’offres».

A- DOSSIER DE CANDIDATURE:

-La déclaration de candidature (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée, datée et paraphée par le soumissionnaire.

-La déclaration de probité (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée, datée et paraphée par le soumissionnaire.

-Une copie de l’agrément en cours de validité et/ou décret de création pour les laboratoires publics.

-Une copie du registre de commerce électronique.

-Mise à jour CASNOS en cours de validité.

-Mise à jour CNAS en cours de validité.

-Un extrait de rôles en cours de validité.

-Copie de la carte d’immatriculation fiscale.

-Numéro d’identification fiscale (NIF).

-Les moyens humains à mobiliser pour le projet justifié par des CV, les diplômes, attestations d’affiliation CNAS, CASNOS ou éventuellement fiche carrière, Contrat ANEM et les certificats ou attestations de travail.

-Les moyens matériels à mobiliser pour le projet justifié par Carte grise et contrat d’assurances en cours de validité pour matériel roulant et facture d’achat ou procès-verbal de constat d’un huissier de justice pour matériels non roulant (daté de Six (06) mois au maximum à la date d’ouverture des plis).

-Le matériel du laboratoire et/ou bureau d’études géotechnique doit être appuyé par un certificat d’étalonnage et vérification en cours de validité.

-Les attestations de bonnes exécutions délivrées par les maîtres d’ouvrage publics.

-Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les services du CNRC pour les sociétés (personne morale).

-Les déclarations des impôts forfaitaires uniques ou des bilans comptables visés par les services des impôts des quatre (04) dernières

années (2021, 2022, 2023 et 2024).

-Statut de Laboratoire et/ou ingénierie géotechnique.

-Décision de délégation de pouvoir de signature au nom de la société ou procuration écrite.

B-L’OFFRE TECHNIQUE COMPRENDRA:

-La déclaration à souscrire (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée et datée et paraphée par le soumissionnaire.

-Le présent cahier des charges paraphé et signé par le soumissionnaire, portant à sa dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

-Mémoire technique justificatif selon modèle ci-joint, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet sous peine de rejet de l’offre et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

-Les moyens humains à mobiliser pour le projet ;

-Les moyens matériels à mobiliser pour le projet:

-Le délai.

C. L’OFFRE FINANCIÈRE COMPRENDRA:

-La lettre de soumission (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée, datée et paraphée par le soumissionnaire.

-Le bordereau des prix unitaires dûment signé et paraphé par le soumissionnaire.

-Le devis quantitatif estimatif de l’offre dûment signé et paraphé par le soumissionnaire.

-Tableau récapitulatif.

-Le délai d’exécution des prestations objet du présent cahier des charges.

Les offres adressées par poste ne seront pas acceptées

Il est accordé aux soumissionnaires un délai de préparation des offres de dix (10) jours, il commence à courir à partir de la 1ère publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le dépôt des offres s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres, soit le Dixième (10ème) jour au plus tard à 12H00 (Heure limite). Cette date est tacitement reportée au premier (1) jour ouvrable au cas où cette date coïncide avec les jours fériés et/ou de repos hebdomadaires légaux.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL d’Alger Ouest

Cité 540 logements AADL BT «D» Brakni W.Blida.

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financiers s’effectuera en une seule phase au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à treize (13h00) heurs.

L’offre demeure valide pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours augmentée de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

ANEP N° 2516018857

 

AMENAGEMENT ET REVETEMENT RUE PETIT PLATANE

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BLIDA

DAÏRA DE BOUFARIK

COMMUNE DE BOUFARIK

NIS : 098409209063220

 

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N°: ……/2025

 

La commune de Boufarik lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de projet suivant:

AMENAGEMENT ET REVETEMENT RUE PETIT PLATANE

Les entreprises qualifiées dans le domaine de travaux publics comme activité principale, qualification et classification catégorie minimale trois(III) et plus, activité principale travaux publics, en cours de validité et ayant réalisés au moins un projet de travaux de revêtement ou d’aménagement et revêtement et disposant au minimum: un ingénieur en travaux public ou génie civil (ou master)et une moyenne de chiffre d’affaire des bilans des trois dernières années (2022-2023-2024) égales ou supérieur à vingt millions de dinars (20 000 000,00 DA).peuvent retirer les cahiers des charges auprès du service des marchés de l’APC de Boufarik contre le paiement d’une somme de cinq mille dinars (5000,00 DA).

Le délai ne doit pas dépasser (02 mois) dépassant ce délai l’offre sera rejetée.

Les offres doivent être accompagnées des pièces et des documents suivants:

Le dossier de candidature:

-Une déclaration de candidature, remplie, signée paraphée et datée.

-Une déclaration de probité, remplie, signée, paraphée et datée.

– Les statuts par les sociétés EURL, SARL, SNC et SPA.

-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires:

-Certificat de qualification et de classification III et plus activité principale travaux publics

-Capacités financières:moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années et les références bancaire

-Moyens humains: justifiée par la mise à jour de la CNAS, CACOBATH CASNOS en cour de validité.

-Moyens matériels: justifiée par /carte grise plus police d’assurance + facture d’achat pour le matériel non roulant

-Références professionnelles justifiées avec les attestations de bonne exécution de même nature dans les travaux publics délivrées par les maîtres d’ouvrages publics.

-Offre technique:

-Déclaration à souscrire, remplie, signée, paraphée et datée.

– Cahier des charges rempli, signé et paraphé par le soumissionnaire portant à la dernière page la mention manuscrite (lu et accepté).

– Planning prévisionnel d’exécution des travaux signé et paraphé, mémoire technique justificatif

-Offre financière:

-Lettre de soumission dûment remplie, signée, paraphée et datée.

-Bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé et daté (BPU).

-Détail quantitatif- estimatif dûment rempli, signé et daté.

Cette enveloppe principale abrita trois (03) autres enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention:

“Dossier de candidature”, “Offre technique” “Offre financière” selon le cas.

A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Avis d’Appel d’Offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°:…../2025

AMENAGEMENT ET REVETEMENT RUE PETIT PLATANE

La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Le dépôt des offres est fixé entre (8:00h et 14:00h), du dernier jour de la durée de préparation des offres.

Les soumissionnaires sont informés que l’ouverture des plis aura lieu en séance publique le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14.00 h, au siège de la l’APC.

Si la date coïncide à jour férié ou un jour de repos légale, l’ouverture sera prolongée au jour de travail qui suit, Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres à partir de la date de la séance de l’ouverture des plis.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

 

 

 

 

ANEP N° 2516018859

 

REALISATION ET REFECTION RESEAU ET COLLECTEUR D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE TALA-HAMZA

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BEJAIA

DAIRA DE TICHY

COMMUNE DE TALA-HAMZA

Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale N° 01/2025

µ Conformément au décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le président de l’assemblée populaire communale de Tala-Hamza identifié sous le numéro fiscal : 0997 0633 90002 28 Lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale pour la réalisation du projet suivant : Réalisation et Réfection réseau et collecteur d’assainissement de la commune de Tala-Hamza.

Lot 01 :  Réfection réseau d’assainissement village Tahanouts.

Lot 02 : Réalisation collecteur d’assainissement localité Ighzer oumaouche et Azemour

Ouhadjadj village Ighil – Ouberouak.

Lot 03 : Réfection réseau d’assainissement village Ait -Smail.

Lot 04: Réfection réseau d’assainissement village Ait -M’barek.

L’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale s’adresse à toutes les entreprises intéressées et justifiant d’un certificat de qualification et de classification professionnels catégorie II et plus pour le lot 01 et un certificat de qualification et de classification professionnels catégorie I et plus pour les lots 02,03 et 04 activité principale hydraulique en cours de validité.

Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier d’appel d’offre auprès du bureau des marchés de la commune de Tala-Hamza, contre paiement d’un montant de 1.500,00 DA, représentant les frais de reproduction. Les offres doivent parvenir sous pli principal scellé et anonyme et portant la seule mention :

« APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ MINIMALE

N°01/2025 »

« INTITULE DU PROJET »

« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »

Adressés à : Monsieur le président de l’assemblée populaire communale de Tala-Hamza -daïra de Tichy- wilaya de Bejaia.

Cette enveloppe principale anonyme abritera trois autres enveloppes scellées. La première contenant l’ensemble des pièces du dossier relatives à l’offre technique et ne comportant aucune inscription autre que « offre technique », « intitulé du projet » et « la dénomination de l’entreprise », la deuxième contenant les pièces relatives à l’offre financière et ne comportant aucune inscription autre que « offre financière », « intitulé du projet » et « la dénomination de l’entreprise », et la troisième enveloppe contenant le dossier de candidature et ne comportant aucune inscription autre que « dossier candidature », « intitulé du projet » et « la dénomination de l’entreprise ».

Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics.

Le dossier de candidature, les offres technique et financière contiendront les documents suivants exigés par l’instruction aux soumissionnaires :

A)- le dossier de candidature contient;

1 .La déclaration de candidature, modèle conforme à l’arrêté du 19/1272015 (renseignée, signée ).

2.La déclaration de probité modèle conforme à l’arrêté du 19/12/2015 (renseignée, signée, et cachetée).

3.n’est pas exclu ou Interdit de participer aux marchés publics conformément aux disposition des articles 51 et 66 de la loi 23-12 du  Août 202.1 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, et 1′ article 75 du décret présidentiel N°15/247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

4.Le statut pour les sociétés (copie)

5.Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise 6.Certificat de qualification et de classification dans la spécialité demandée en cours de validité (copie),

7.Bllans financiers des années (2022-2023-2024) supérieur ou égal à 5.000.000 DA Justifié par le C20, certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes ou par les services des impôts.

8.Liste dos moyens humains (Encadrement) à mettre à la disposition du projet avec copies des diplômes et justificatifs de l’emploi au sein de l’entreprise « déclaration CNAS »

9.Liste des moyens matériels à engager pour la réalisation du projet justifiée par une liste notariale, un constat d’un huissier de justice ou un expert, les copies de cartes grises si le matériel appartient à l’entreprise, et par des copies de constats de location si le matériel est loué tout en mentionnant la durée de location.

10. Attestation de bonne exécution des années ( 2021- 2022- 2023 & 2024) signée par un maître d’ouvrage public (ordonnateur) comportant la nature des travaux, le délai et le montant.

11.Casier judiciaire du soumissionnaire dont la date d’expiration ne doit dépasser 03 mois. 12.Registre de commerce de l’entreprise authentifié.

B ) -Une offre technique contient;

1.L’offre technique (chaque page dûment paraphée et portant à la dernière page la mention manuscrite Lu et Accepté).

2.La déclaration à souscrire (renseignée, signée et cachetée).

3.Mémoire technique et justificatif (renseignée, signée et cachetée)et tout autre documents exigé en application des dispositions de l’article 53 de la loi 23-12 du 05 Août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ,et 1′ article 78 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics.

C). Une offre financière contient:

La lettre de soumission (renseignée, signée et cachetée).

Le bordereau des prix unitaires (renseignée, signée et cachetée).

Le devis quantitatif et estimatif (renseignée, signée et cachetée).

Le cahier des prescriptions spéciales (chaque page dûment paraphée et portant à la dernière page la mention manuscrite Lu et Accepté).

La date de dépôt des offres est fixée au vingt unième (21) jours à compter de la première parution du présent avis d’appel d’offres aux quotidiens nationaux à 12 heures.si ce jours coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

L’ouverture des plis de candidatures, techniques et financiers se fera le même jour de dépôt des offres à 14h00mn en séance publique et en présence des soumissionnaires désireux d’y assister, au siège de la commune de Tala-Hamza.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 111 jours, à compter de la date limita de dépôt des offres.

Toute offre parvenue en retard ou non conforme à la réglementation ne sera pas prise en considération.

Anep 2516018862

 

REALISATION ET EQUIPEMENT D’UN CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE A TINEBDAR -LOT 01

Posted on by YACINE NEDJAI

République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

SERVICE DE SUIVI DES MARCHES PUBLICS

N°:……../ DUAC/……../SSMP/ /2024

DEUXIEME AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE

CAPACITES MINIMALES N°11/2025

La Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Bejaia lance un 2éme avis d’appel d’offres Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales relatif au projet : Réalisation et équipement d’un centre d’enfouissement technique à TINEBDAR (SIDI AICH).

Lot 01 : Réalisation d’un centre d’enfouissement Technique.

Deuxième avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales s’adresse aux entreprises publiques et privées satisfaisant l’ensemble des conditions ci-dessous :

Peut participer au présent cahier des charge, les entreprises de droit algériens qualifiées, ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie SIX (06) ou plus, dans le domaine des travaux publics ou hydrauliques comme activité principale ou secondaire et en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

Ayan réalisée au moins un (01) projet de centre d’enfouissement ou décharge contrôlée durant les dix (10) dernières années plus l’année en cours, justifiés par une attestation de bonne exécution délivrée par un maitre d’ouvrage public.

ayant réalisé un minimum de chiffre d’affaire cumulé supérieur ou égale 100 000 000,00 DA dans les Cinq dernières années (2020-2021-2022-2023-2024).

*Les cas d’élimination :

Note globale moins de 50/100 points.

L’offre ayant obtenu une note de zéro dans l’un des critères.

L’absence du PV visite du site.

Le Délai de réalisation est plafonné à Six (06) mois.

L’absence de l’engagement de travailler (03*08).

NB :

Le Délai de réalisation est plafonné à Six (06) mois toute offre ayant présenté un délai Supérieur sera écartée.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges par une personne dûment mandatée auprès de la Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Bejaia, sise au : RUE HASSIBA BEN BOUALI EX BRANDY

La présentation de la soumission doit être conforme aux conditions fixées dans l’instruction aux soumissionnaires du dossier d’appel d’offres.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière conformément à l’article 67 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

*Le dossier comprend :

A-DOSSIER DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature doit contenir une déclaration de candidature

Statut de l’entreprise

Déclaration de Probité paraphée signée.

Certificat de Qualification et de classification professionnelle dans le domaine. Références bancaires de l’entreprise

NB : les documents originaux ne sont exigés que pour l’attributaire du marché

B-OFFRE TECHNIQUE :

Offre technique

Instructions aux soumissionnaires

Mémoire Technique

PV de visite du site

Engagement 3×8

C-OFFRE FINANCIERE :

Lettre de soumission

Clauses administratives générales

Cahier des prescriptions spéciales

Cahier des prescriptions techniques

BPU

DQE

On attend du soumissionnaire qu’il examine toutes les instructions, modèles, conditions et spécifications contenues dans les documents de l’appel d’offres.

Le soumissionnaire assumera les risques de défaut de présentation des renseignements exigés par les documents de l’appel d’offres ou de la présentation d’une offre non conforme aux exigences des documents de l’appel d’offres.

Ces carences peuvent entraîner le rejet de son offre.

La date limite de dépôt des offres est fixée à Quinze (15) jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans la presse et le BOMOP.

Les trois (03) enveloppes séparées doivent être introduites dans une enveloppe extérieure fermée et anonyme portant uniquement la mention suivante :

«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE

DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »

« DEUXIEME AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°11/2025»

Projet : « Réalisation d’un centre d’enfouissement technique à TINEBDAR (SIDI AICH)»

Lot 01 : Réalisation d’un centre d’enfouissement Technique.

Les offres devront être déposées à la Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Bejaia, sise au RUE HASSIBA BEN BOUALI EX BRANDY.

Les offres qui ne répondent pas aux conditions du cahier de charges de l’appel d’offres notamment la présentation de la soumission en 3 volets distincts (dossier de candidature, offre technique et offre financière) dans 3 enveloppes séparées seront rejetées par la commission d’ouverture des plis.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de Trois (03) mois augmentés de la durée de préparation des offres qui est de Quinze (15) Jours et ce à compter de la date limite de remise des offres.

L’ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des offres à 14h00 au siège de la Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Bejaia.

 

ANEP N°2516018869

 

 

 

ETUDE GEOTECHNIQUE DE L’ASSIETTE DE TERRAIN DE 3000 LOGEMENTS LOCATION-VENTE EN TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL , PROFESSIONEL ET CONCIERGERIS Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS A LA NOUVELLE VILLE DE BOUINAN (ZONE D’EXTENSION SIDI SERHANE ) , COMMUNE DE BOUINA , WILAYA DE BLIDA PROGRAMME

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT,DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT -AADL –

DIRECTION REGIONALE D’ALGER OUEST

Cité 540 logements AADL BT «D» Brakni W.Blida

N° Identification fiscale : 000016001405697

PROGRAMME LOCATION-VENTE

AADL 03

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

 

ETUDE GEOTECHNIQUE DE L’ASSIETTE DE TERRAIN DU PROJET DE 3000 LOGEMENTS LOCATION- VENTE EN TCE AVEC LOCAUX À USAGE COMMERCIAL, PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIES Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS À LA NOUVELLE VILLE DE BOUINAN (ZONE D’EXTENSION SIDI SERHANE), COMMUNE DE BOUINAN, WILAYA DE BLIDA PROGRAMME LOGEMENTS LOCATION-VENTE AADL 03 «TRANCHE 185 000, ZONE 01» N°124/DRAO/AADL/2025

 

En application des dispositions des articles 36, 38 et 39 de la Loi n° 23-12 du 18 Moharam 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et notamment les articles N° 39,40,42,43 et 44 du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics, L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT- DIRECTION RÉGIONALE D’ALGER OUEST lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour:

L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE L’ASSIETTE DE TERRAIN DU PROJET DE 3000 LOGEMENTS LOCATION- VENTE EN TCE AVEC LOCAUX À USAGE COMMERCIAL, PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIES Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS À LA NOUVELLE VILLE DE BOUINAN (ZONE D’EXTENSION SIDI SERHANE), COMMUNE DE BOUINAN, WILAYA DE BLIDA PROGRAMME LOGEMENTS LOCATION-VENTE AADL 03 «TRANCHE 185 000, ZONE 01»

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux laboratoires publics ou privés et/ou ingénieries géotechniques publics ou privés remplissant les conditions d’éligibilités suivantes:

a. Capacités professionnelles

– Une copie de l’agrément en cours de validité, portant les codes 08,12, et 13 délivré par Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la ville ou, les codes 101,102,103,104 et 106 délivré par Ministère des travaux Publics et d’infrastructures de base.

-Décret de création pour les laboratoires publics.

b. Capacités techniques:

Références professionnelles:

Ayant déjà réalisé une prestation étude géotechnique de 1200 logements ou plus en seul tenant,

Ou ayant réalisé une étude de sol d’un pôle urbain d’une capacité de 25 Hectares en seul tenant.

Les références professionnelles sont à justifier par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrage publics.

Moyens humains :

Il s’agit de:

Trois (03) Ingénieurs ou master en géotechnique ou en géologie ou en génie civil, ayant une expérience de 05 ans ou plus.

Un (01) Ingénieur ou master en géotechnique ou en géologie ou en génie civil, ayant une expérience de 03 ans ou plus.

Justifiés par des CV, les diplômes, attestation d’affiliation CNAS, CASNOS ou éventuellement fiche carrière, Contrat ANEM et les certificats ou attestations de travail.

– Moyens matériels:

-Disposant des moyens matériels suivants:

-Une (01) Sondeuse;

-Un (01) véhicule utilitaire

-Justifiés par les pièces suivantes: Carte grise et contrat d’assurances en cours de validité pour matériel roulant et facture d’achat ou procès-verbal de constat d’un huissier de justice pour matériels non roulant (daté de Six (06) mois au maximum à la date d’ouverture des plis).

Le matériel du laboratoire et/ou bureau d’études géotechnique doit être appuyé par un certificat d’étalonnage et vérification en cours de validité.

C. Capacités financières:

Le soumissionnaire doit avoir un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 13.000.000,00 DA.

Il s’agit du chiffre d’affaires cumulé des Trois (03) meilleures années parmi les Quatre (04) dernières années (2021, 2022, 2023 et 2024), justifié par les déclarations des impôts forfaitaires uniques ou des bilans comptables visés par les services des impôts.

NB:

-Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée

-Les moyens humains et matériels ayant servi à la candidature du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

-Le dossier de candidature ne fera pas l’objet d’un complément de dossier.

-Le cahier des charges de l’appel d’offre sera retiré auprès de:

La Direction de l’Agence Régionale ALGER OUEST

Sis à CITÉ DES 540 LOGEMENTS BRAKNI – BT D. WILAYA DE BLIDA

Contre la somme de Cinq Mille Dinars (5.000,00 DA) non remboursable, auprès du CPA versée au compte N°004 00199 401 001 3061 89, représente les frais de reproduction.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet, Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer à l’appel d’offres

Le dossier de soumission doit contenir:

-Dossier de candidature

– Offre technique

-Offre financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature»,«offre technique», «offre financière», selon le cas ;Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres-appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°……….l’objet de l’appel d’offres»

A- DOSSIER DE CANDIDATURE:

-La déclaration de candidature (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée, datée et paraphée par le soumissionnaire.

-La déclaration de probité (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée, datée et paraphée par le soumissionnaire.

– Une copie de l’agrément en cours de validité et/ou décret de création pour les laboratoires publics.

-Une copie du registre de commerce électronique.

-Mise à jour CASNOS en cours de validité.

-Mise à jour CNAS en cours de validité.

-Un extrait de rôles en cours de validité.

-Copie de la carte d’immatriculation fiscale.

-Numéro d’identification fiscale (NIF).

-Les moyens humains à mobiliser pour le projet justifié par des CV, les diplômes, attestation d’affiliation CNAS, CASNOS ou éventuellement fiche carrière, Contrat ANEM et les certificats ou attestations de travail.

-Les moyens matériels à mobiliser pour le projet justifié par Carte grise et contrat d’assurances en cours de validité pour matériel roulant et facture d’achat ou procès-verbal de constat d’un huissier de justice pour matériels non roulant (daté de Six (06) mois au maximum à la date d’ouverture des plis).

Le matériel du laboratoire et/ou bureau d’études géotechnique doit être appuyé par un certificat d’étalonnage et vérification en cours de validité.

-Les attestations de bonnes exécutions délivrées par les maîtres d’ouvrage publics.

– Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les services du CNRC pour les sociétés (personne morale).

-Les déclarations des impôts forfaitaires uniques ou des bilans comptables visés par les services des impôts des quatre (04) dernières années (2021, 2022, 2023 et 2024).

-Statut de Laboratoire et/ou ingénierie géotechnique.

-Décision de délégation de pouvoir de signature au nom de la société ou procuration écrite.

B- L’OFFRE TECHNIQUE COMPRENDRA:

– La déclaration à souscrire (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée et datée et paraphée par le soumissionnaire.

-Le présent cahier des charges paraphé et signé par le soumissionnaire, portant à sa dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

-Mémoire technique justificatif selon modèle ci-joint, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet sous peine de rejet de l’offre et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

-Les moyens humains à mobiliser pour le projet ;

-Les moyens matériels à mobiliser pour le projet ;

-Le délai

C. L’OFFRE FINANCIÈRE COMPRENDRA:

-La lettre de soumission (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée, datée et paraphée par le soumissionnaire.

-Le bordereau des prix unitaires dûment signé et paraphé par le soumissionnaire.

-Le devis quantitatif estimatif de l’offre dûment signé et paraphé par le soumissionnaire.

-Tableau récapitulatif.

– Le délai d’exécution des prestations objet du présent cahier des charges.

Les offres adressées par poste ne seront pas acceptées

Il est accordé aux soumissionnaires un délai de préparation des offres de Dix (10) jours, il commence à courir à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le dépôt des offres s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres, soit le Dixième (10) jour au plus tard à 12H00 (Heure limite). Cette date est tacitement reportée au premier (1er) jour ouvrable au cas où cette date coïncide avec les jours fériés et/ou de repos hebdomadaires légaux.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après :

La Direction de l’Agence Régionale AADL d’Alger Ouest

Cité 540 logements AADL BT «D» Brakni W.Blida.

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financiers s’effectuera en une seule phase au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à treize (13h00) heurs.

L’offre demeure valide pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours augmentée de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

ANEP N° 2516018867

 

ETUDE GEOTECHNIQUE DE L’ASSIETTE DE TERRAIN DE 1000 LOGTS LOCATION-VENE N TCE AVEC LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESIOONEL , ET CONCIERGERIES Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS A POS 20 , COMMUNE DE DJELFA WILAYA DE DJELFA PROMGRAMME LOGTS LOCATION-VENE AADL 03 TRANCHE 15 000 LOGTS ZONE 02

Posted on by YACINE NEDJAI

RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT -AADL

DIRECTION REGIONALE D’ALGER OUEST

Cité 540 logements AADL BT «D» Brakni W.Blida.

N° Identification fiscale: 000016001405697

PROGRAMME LOCATION-VENTE

AADL 03

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

ETUDE GEOTECHNIQUE DE L’ASSIETTE DE TERRAIN DU PROJET DE 1000 LOGEMENTS LOCATION- VENTE EN TCE AVEC LOCAUX À USAGE COMMERCIAL, PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIES Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS À POS 20 COMMUNE DE DJELFA, WILAYA DE DJELFA. PROGRAMME LOGEMENTS LOCATION-VENTE AADL 03 «TRANCHE 15 000, ZONE 02»

N°126/DRAO/AADL/2025

 

En application des dispositions des articles 36, 38 et 39 de la Loi n° 23-12 du 18 Moharam 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et notamment les articles N° 39.40,42,43 et 44 du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics, L’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT- DIRECTION REGIONALE D’ALGER OUEST lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour: L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE L’ASSIETTE DE TERRAIN DU PROJET DE 1000 LOGEMENTS LOCATION- VENTE EN TCE AVEC LOCAUX À USAGE COMMERCIAL, PROFESSIONNEL ET CONCIERGERIES Y COMPRIS LES TRAVAUX DE VIABILISATION SIS A POS20 COMMUNE DE DJELFA, WILAYA DE DJELFA PROGRAMME LOGEMENTS LOCATION-VENTE AADL 03 «TRANCHE 15 000, ZONE 02»

Le présent avis d’appel d’offre s’adresse aux laboratoires publics ou privés et/ou ingénieries géotechniques publics ou privés remplissant les conditions d’éligibilités suivantes:

a. Capacités professionnelles

Une copie de l’agrément en cours de validité, portant les codes 08,12, et 13 délivré par Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de la ville ou, les codes 101,102,103,104 et 106 délivré par Ministère des travaux Publics et d’infrastructure de base.

Décret de création pour les laboratoires publics.

b. Capacités techniques:

Références professionnelles:

-Ayant déjà réalisé une prestation étude géotechnique de 500 logements ou plus en seul tenant,

Ou ayant réalisé une étude géotechnique ou analyse du sol d’un équipement de catégorie C ou plus.

-Les références professionnelles sont à justifier par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrage publics.

Moyens humains:

Il s’agit de:

-Un (01) Ingénieur ou master en géotechnique ou en géologie ou en génie civil, ayant une expérience de 03 ans ou plus.

Justifiés par des CV. les diplômes, attestation d’affiliation CNAS. CASNOS ou éventuellement fiche carrière, Contrat ANEM et les certificats ou attestations de travail.

Moyens matériels:

-Disposant des moyens matériels suivants:

– Une (01) Sondeuse:

-Un (01) véhicules utilitaires:

-Justifiés par les pièces suivantes: Carte grise et contrat d’assurances en cours de validité pour matériel roulant et facture d’achat ou procès-verbal de constat d’un huissier de justice pour matériels non roulant (daté de Six (06) mois au maximum à la date d’ouverture des plis).

Le matériel du laboratoire et ou bureau d’études géotechnique doit être appuyé par un certificat d’étalonnage et vérification en cours de validité.

Capacités financières:

Le soumissionnaire doit avoir un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 7.000.000,00 DA

Il s’agit du chiffre d’affaires cumulé des Trois (03) meilleures années parmi les Quatre (04) dernières années (2021, 2022, 2023 et 2024) justifié par les déclarations des impôts forfaitaires uniques ou des bilans comptables visés par les services des impôts.

NB:

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas satisfaite, l’offre sera rejetée

Les moyens humains et matériels ayant servi à la candidature du soumissionnaire ne sont

pas sujets à notation lors de l’évaluation de l’offre technique.

Le dossier de candidature ne fera pas l’objet d’un complément de dossier.

ce cahier des charges de l’appel d’offre sera retiré auprès de:

La Direction de l’Agence Régionale ALGER OUEST

Sis à CITÉ DES 540 LOGEMENTS BRAKNI – Bt «D»- WILAYA DE BLIDA

Contre la somme de Cinq Mille Dinars (5.000,00 DA) non remboursable, auprès du CPA versée au compte N 004 00199 401 001 3061 89. représente les frais de reproduction.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet. Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des charges, sont autorisés à participer à l’appel d’offres

Le dossier de soumission doit contenir.

-Dossier de candidature

-Offre technique

-Offre financière

Le dossier de candidature. l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique», «offre financière», selon le cas ;Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres-appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°……….l’objet de l’appel d’offres»

A- DOSSIER DE CANDIDATURE:

-La déclaration de candidature (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée, datée et paraphée par le soumissionnaire.

-La déclaration de probité (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée, datée et paraphée par le soumissionnaire.

-Une copie de l’agrément en cours de validité et/ou décret de création pour les laboratoires publics.

-Une copie du registre de commerce électronique.

-Mise à jour CASNOS en cours de validité.

-Mise à jour CNAS en cours de validité.

-Un extrait de rôles en cours de validité.

-Copie de la carte d’immatriculation fiscale.

-Numéro d’identification fiscale (NIF).

-Les moyens humains à mobiliser pour le projet justifié par des CV. les diplômes, attestation d’affiliation CNAS, CASNOS ou

éventuellement fiche carrière. Contrat ANEM et les certificats ou attestations de travail.

-Les moyens matériels à mobiliser pour le projet justifié par Carte grise et contrat d’assurances en cours de validité pour matériel roulant et facture d’achat ou procès-verbal de constat d’un huissier de justice pour matériels non roulant (daté de Six (06) mois au maximum à la date d’ouverture des plis).

Le matériel du laboratoire et ou bureau d’études géotechnique doit être appuyé par un certificat d’étalonnage et vérification en cours de validité.

-Les attestations de bonnes exécutions délivrées par les maîtres d’ouvrage publics.

– Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les services du CNRC pour les sociétés (personne morale).

-Les déclarations des impôts forfaitaires uniques ou des bilans comptables visés par les services des impôts des quatre (04) dernières

années (2021, 2022. 2023 et 2024).

-Statut de Laboratoire et ou ingénierie géotechnique.

-Décision de délégation de pouvoir de signature au nom de la société ou procuration écrite.

B- L’OFFRE TECHNIQUE COMPRENDRA:

– La déclaration à souscrire (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée et datée et paraphée par le soumissionnaire.

-Le présent cahier des charges paraphé et signé par le soumissionnaire, portant à sa dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».

-Mémoire technique justificatif selon modèle ci-joint, remplie, datée, signée par le soumissionnaire et portant son cachet sous peine de rejet de l’offre et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

-Les moyens humains à mobiliser pour le projet ;

-Les moyens matériels à mobiliser pour le projet:

-Le délai

C. L’OFFRE FINANCIÈRE COMPRENDRA:

-La lettre de soumission (ci-joint modèle) dûment remplie, signée, cachetée, datée et paraphée par le soumissionnaire.

-Le bordereau des prix unitaires dûment signé et paraphé par le soumissionnaire.

-Le devis quantitatif estimatif de l’offre dûment signé et paraphé par le soumissionnaire.

-Tableau récapitulatif.

-Le délai d’exécution des prestations objet du présent cahier des charges.

Les offres adressées par poste ne seront pas acceptées

Il est accordé aux soumissionnaires un délai de préparation des offres de Dix (10) jours, il commence à courir à partir de la republication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou dans la presse.

Le dépôt des offres s’effectue le dernier jour de la durée de préparation des offres, soit le Dixième (10ème) jourau plus tard à 12H00 (Heure limite). Cette date est tacitement reportée au premier (1er) jour ouvrable au cas où cette date coïncide avec les jours fériés et ou de repos hebdomadaires légaux.

L’offre doit être déposée dans les délais requis à l’adresse ci-après:

La Direction de l’Agence Régionale AADL d’Alger Ouest

Cité 540 logements AADL BT «D» Brakni W.Blida.

L’ouverture en séance publique des plis des dossiers de candidatures, des offres techniques et financiers s’effectuera en une seule phase au siège du maître de l’ouvrage indiqué ci-dessus en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date de dépôt des offres sus-indiquée à treize (13h00) heurs.

L’offre demeure valide pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours augmentée de la durée de préparation des offres, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis.

Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.

ANEP N° 2516018870

 

 

REALISATION DE 08 LOGTS AU PROFIT DE LA DGSN A BENI YENNI

Posted on by YACINE NEDJAI

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

D.A.L

NIF: 41 000 20000 150 19

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 08/DAL/TO/2025

La Direction de l’Administration Locale « D.A.L » de la Wilaya de Tizi-Ouzou lance un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales pour :

Projet : Étude et réalisation d’une sûreté de daïra à Beni Yenni avec 08 logements et acquisition d’un groupe électrogène.

Objet : Réalisation de 08 logements au profit de la DGSN à Beni Yenni.

Les Soumissionnaires admis à concourir sont ceux dont les capacités répondent aux critères d’éligibilité sous cités :

Capacité professionnelle :

– Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle minimum catégorie Deux (02) et plus en bâtiment comme activité principale en cour de validité.

Référence professionnelle :

Ayant déjà réalisées un (01) projet de catégorie (A) (justifie par attestation de bonne exécution délivrée par les maitres d’ouvrages publics en précisant le montant ou accompagnées de tous document probants permettant de vérifier cette donnée notamment marchés, avenants,…….etc).

Capacité financière :

Ayant une moyenne de chiffre d’affaire des 03 meilleures années parmi les cinq dernières années supérieures ou égales à 20.000.000,00 DA

Le chiffre d’affaire sera justifié par les bilans des cinq dernières années visées par l’organisme financier en l’occurrence les impôts (la moyenne des bilans des trois meilleures années parmi les cinq dernières années).

Les entreprises intéressées par ce présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la : DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE T.O BUREAU DES MARCHES PUBLICS » CITE ADMINISTRATIVE BT 01, 3éme ETAGE

La durée de préparation des Offres est fixée à Vingt et un (21) Jours à compter de la date de la première parution du présent avis d’appel d’offre dans le BOMOP et dans les quotidiens nationaux. Le jour du dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres à 10H00mn

Si ce jour Coïnciderait avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

En application des dispositions de l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

les soumissions doivent être présentées dans trois enveloppes distinctes:

1ère enveloppe intérieure : Dossier de candidature.

2ème enveloppe intérieure : Offre technique.

3ème enveloppe intérieure : Offre financière.

01-LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT :

-Déclaration (s) de candidature jointe en annexe dûment renseignée, signée, cachetée et datée

-Déclaration de probité jointe en annexe dûment renseignée, signée, cachetée et datée

-Statut pour les sociétés.

-Registre de commerce.

-Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrés par le CNRC pour les sociétés dotées de la personne morale de droit algérien.

-Extrait de rôle datant de moins de trois (03) mois apure ou avec échéancier.

-Attestations de mise a jour (CNAS-CASNOS-CACOBATH).

-Numéro d’identification fiscale

-Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.

-Certificat de qualification et de classification en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

-Bilans Cumulé des 03 meilleures années sur les cinq dernières années approuvées par les services financiers en l’occurrence les impôts et références bancaires.

-Références professionnelles de l’entreprise (attestations de bonne exécution), délivrées par des maîtres d’ouvrage public.

02-L’OFFRE TECHNIQUE : COMPREND LES DOCUMENTS SUIVANTS:

-Déclarations (s) à souscrire renseignée, signée, cachetée et datée, signée, cachetée et datée.

-Le planning de réalisation et le délai d’exécution

-Cahier des charges dûment renseignés, Paraphés et signés et datés et revêtu de la mention manuscrite «Lu et accepté doit être manuscrite.

-Un mémoire technique justificatif renseigné, signée, cachetée et datée

-PV de visite du site (joint en annexe signé par le soumissionnaire).

– Les moyens humains, affectés au chantier, justifiés par les diplômes, attestations d’affiliations CNAS nominatives pour l’encadrement technique. Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH pour les ouvriers.

Les moyens matériels, affectés au projet dûment justifiés par des cartes grises et leurs polices d’assurances en cours de validité ainsi que les attestations de contrôle technique, ou contrat de location notarié pour le matériel roulant, et un PV d’huissier de justice daté de moins d’une année ou facture d’achats (établie après la date du PV) pour le matériel fixe

la méthodologie d’exécution, incluant la présentation d’un planning respectant les délais d’exécution.

NB : LES MOYENS MATÉRIELS ROULANT NON JUSTIFIENT PAR LEURS CARTES GRISES NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE.

03- L’OFFRE FINANCIERE CONTIENT :

– la lettre (s) de soumission renseignée, signée, cachetée et datée.

– le bordereau des prix unitaires (BPU) renseigné, signé, cacheté et daté.

– le détail quantitatif et estimatif renseigné, signé, cacheté et daté.

– Lettre d’engagement pour les délais de réalisation

Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES »

« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert Avec Exigence De Capacités Minimales »

N°08/ DAL/TO/2025

Projet : Étude et réalisation d’une sûreté de daïra à Beni Yenni avec 08 logements et acquisition d’un groupe électrogène.

Objet : Réalisation de 08 logements au profit de la DGSN à Beni Yenni.

Adressées à Monsieur le DAL – Cité Administrative de la Wilaya de Tizi-Ouzou.

Les soumissions doivent être déposées auprès du Bureau des Marchés publics Bureau n° 88 de la Direction de l’Administration Locale « D.A.L » Cité Administrative de la Wilaya de Tizi Ouzou.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant la durée de préparation des offres augmentés de trois (03) mois

1.Ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour correspondant à la date limite du dépôt des offres à Dix heures Trente minutes (10 h 30mn) au niveau du bureau des Marchés publics de la Direction de l’Administration Locale « D.A.L » Cité Administrative de la Wilaya de Tizi-Ouzou.

 

ANEP N°2516018871